因为发包方原因导致工程停工的情形有什么
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-15 14:33:02 105 人看过

1、发包人未按照合同约定的时间提供原材料、设备、场地,导致工程停工;

2、发包人未按照约定的时间支付工程预付款、进度款导致工程停工;

3、发包人未按合同约定提供技术资料、或不及时进行技术交底导致工程停工;

4、发包人未及时检查隐蔽工程、未及时进行中间结构的验收导致下步工程无法施工而致工程停工;

5、发现地下障碍物、水流或文物造成工程停工;

6、非正常突发事件或不可抗力导致工程停工;

7、因发包人提出建设工程施工合同无效并被确认后的工程停工;

8、因发包人提出已施工部分工程质量存在严重缺陷而引起的停工等。

当上述事件发生导致工程停工后,接下来有两种可能,其一,双方协商,停工事件发生的诱因,妥善解决,工程复工;其二,工程继续停工,承包方退场,合同终止,双方就已施工部分工程进行结算。

通常而言,由于发包人未及时提供原材料、设备、场地、技术资料,或者因为发生突发事件而导致的工程临时停工,一般不至于到双方终止合同,解除承发包关系的地步。实践当中,较常见的只有工程进度款支付严重逾期、发包方提出建设工程施工合同无效,或者发包方认为施工部分工程存在严重质量缺陷,且不同意承包人自行修复的情形,才会导致双方终止合同,退出施工。已经进入实际施工以后,施工合同的解除是一件大事,从常态上看,承发包双方当事人都应当是不愿意解除合同的,不愿意解除合同就是处于经济的考虑,合同一旦签订,项目一旦进入施工阶段,双方的投入都很大,各方投入的材料通常都有专用性,一旦停工,会造成建筑材料的浪费。而发包人一旦在工程中做到一半,承包人退场之后,后继施工队伍的工程程衔很难。如果没有承包人的配合,很难做,工期、质量都会受到很大的影响。

但尽管这样,我们还是看到了工程中途停工,承包人被迫退出工程施工的例子。目前我手上,还在处理两个中途停工的工程结算诉讼案件。其中一个案件,承包人建设的工程已经结顶,但还没有进行竣工验收,发包人提出工程质量存在严重问题,停止了工程进度款的支付,同时停了工地的供水、供电,以阻止承包人继续施工并要求折除已完工部分工程。在此情况下,承包人只能停止施工,终止合同,并要求对已完工部分工程进行工程款结算

在处理类似的案件过程中,作为律师,我们深感施工过程中签证与索赔工作的重要性,只有做好基础性的工作,一旦碰到不守诚信的发包人,我们就有能力,有足够的证据去保障、维护自己的正当权益。

正如我刚才所讲,签证是工程承发包双方在施工过程中对支付各种费用、顺延工期、赔偿损失等事项所达成的双方意思一致的补充协议,它可以体现在联系单、补充协议、会议纪要、来往函件、监理证明等各种载体中,形式完全可以灵活多样,因事而异。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月27日 22:19
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多不可抗力相关文章
  • 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当承担什么法律责任?
    在工程建设过程中,发包人应当按照合同约定履行自己的义务,为承包人的建设工作提供必要的条件,保证工程建设顺利进行。如果因发包人的原因致使工程建设无法按照约定的进度进行,承包人可以停建、或者缓建。这里的因为发包人的原因在实践中一般指下列情况:1.发包人变更工程量;2.发包人提供的设计文件等技术资料有错误或者发包人变更设计文件;3.发包人未能按照约定及时提供建设材料、设备或者工程进度款;4.发包人未能及时进行中间工程和隐蔽工程条件的验收并办理有关交工手续;5.发包人不能按照合同的约定保障建设工作所需的工作条件致使工作无法正常进行的,等等。在发生上述原因,致使工程建设无法正常进行的情况下,承包人可以停建、缓建、顺延工期,并及时通知发包人。承包人在停建、缓建期间应当采取合理措施减少和避免损失,妥善保护好已完成工程和做好已购材料、设备的保护和移交工作,将自有机械和人员撤出施工现场,发包人应当为承包人的
    2023-06-09
    482人看过
  • 因为疫情停工是否发工资
    发工资。疫情停工有工资。一、单位因疫情而停工,停工期间的工资怎么计算单位因疫情而停工,停工期间的工资的计算是没有超过一个工资支付周期(最长30日)的,应当按照正常程序和规定给员工发工资;超过一个工资支付周期的,可以根据职工在此期间提供的劳动,按照双方新约定的工资标准支付工资。二、试用期请假工资怎么算在试用期间请假是没有工资的。所以不需要计算工资,根据法律的具体规定,企业中的行政人员和工程技术人员不享受加班加点工资待遇,请事假每个季度在两个工作日以内的,照发工资,超过两个工作日以上的,那么其超过天数不发工资。这是因为国家机关和事业单位实行照发工资的制度,企业根据职工的不同性质而实行不同的制度,企业中的工人由于享受加班加点工资待遇,所以一般在请假期间不发工资。三、工伤在休息期有工资吗根据国家的劳动法规定,如果员工工伤休息期是在法定的停工留薪期内,那么单位是需要支付员工工资。因此工伤休息期间是否
    2023-03-23
    413人看过
  • 因为疫情原因导致单位延迟了工资发放,这个违法吗?
    因防控疫情影响单位延迟日期发放工资的,属于“不可抗力”,不构成未及时支付劳动报酬,是合法的。等到复工后单位应尽快发放。
    2023-11-29
    62人看过
  • 工程施工发生索赔的原因大致有哪些方面
    据国外资料统计,施工索赔无论在数量或金额上,都在稳步增长。如在美国有人统计了由政府管理的22项工程,发生施工索赔的次数达427次,平均每项工程索赔约20次,索赔金额约占总合同额的6%左右,索赔成功率占93%。施工索赔发生的原因大致有以下四个方面:1.建筑过程的难度和复杂性增大随着社会的发展,出现了越来越多的新技术、新工艺,业主对项目建设的质量和功能要求越来越高,越来越完善。因而使设计难度不断增大,另一方面施工过程也变得更加复杂。由于设计难度加大,要求设计人员在设计图纸中规范使用不出差错。尽善尽美是不可能的,因而往往在施工过程中随时发现问题,随时解决,需要进行设计变更,这就会导致施工费用的变化。2.合同文件(包括技术规范)前后矛盾和用词不严谨一般在合同协议书中列出的合同文件,如果发现某几个文件的解释和说明有矛盾,可按合同文件的优先顺序,排在前面的文件的解释说明更具有权威性,尽管这样还可能有些
    2023-06-15
    203人看过
  • 是什么原因导致了禁止结婚的情形
    一、是什么原因导致了禁止结婚的情形禁止结婚的情形有:1.双方有直系血亲和三代以内的旁系血亲关系;2.一方或双方患有医学上认为不应当结婚的疾病;3.未达到法定结婚年龄;4.有配偶者禁止与他人再次结婚。法律依据:《中华人民共和国民法典》第一千零四十六条结婚应当男女双方完全自愿,禁止任何一方对另一方加以强迫,禁止任何组织或者个人加以干涉。《中华人民共和国民法典》第一千零四十七条结婚年龄,男不得早于二十二周岁,女不得早于二十周岁。《中华人民共和国民法典》第一千零四十八条直系血亲或者三代以内的旁系血亲禁止结婚。二、结婚登记申请流程结婚登记的程序分为申请、审查和登记三个环节。1.申请。必须双方亲自到一方户口所在地的婚姻登记机关申请结婚登记,申请时,应当持下列证件和证明:户口证明;居民身份证;所在单位、村民委员会或者居民委员会出具的婚姻状况证明。离过婚的,还应当持离婚证2.审查。婚姻登记管理机关对当事人
    2023-12-02
    301人看过
  • 因发包人原因导致建筑工程变更,承包人可以要求赔偿吗
    在承包人进行建筑工程施工的过程中,发包人都是可以根据实际情况进行工程变更的,但工程变更,既可能导致工程费用增加,也可能给承包人造成实际损失,发包人应当按照实际情况增付相应的费用,赔偿相应的损失。1、发包人变更工程计划,存在以下情形的,应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。(1)发包人变更计划,提供的资料不准确的。(2)发包人未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件,而造成勘察、设计的返工、停工的。(3)发包人修改设计。2、发包人进行工程变更,增加承包人(实际施工人)工作量的,根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定,双方当事人就工程变更的费用进行协商处理,协商不成的,可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。3、因发包人工程变成的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿
    2024-03-30
    391人看过
  • 因疫情原因停工工资如何处理
    一、因疫情原因停工工资如何处理因疫情原因停工,如果不超过一个月工资支付期(通常是一个月),工资按照劳动合同的约定来发;如果超过一个月,则按该省的规定发放合理的生活费;如果企业复工的,则按高于当地最低工资的标准来发放给劳动者工资。《关于妥善处理新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间劳动关系问题的通知》第二条企业因受疫情影响导致生产经营困难的,可以通过与职工协商一致采取调整薪酬、轮岗轮休、缩短工时等方式稳定工作岗位,尽量不裁员或者少裁员。符合条件的企业,可按规定享受稳岗补贴。企业停工停产在一个工资支付周期内的,企业应按劳动合同规定的标准支付职工工资。超过一个工资支付周期的,若职工提供了正常劳动,企业支付给职工的工资不得低于当地最低工资标准。职工没有提供正常劳动的,企业应当发放生活费,生活费标准按各省、自治区、直辖市规定的办法执行。二、企业因疫情放假工资如何发放企业因疫情放假工资的发放应按照:企业停
    2024-01-30
    94人看过
  • 因发包人致使工程停缓将发生什么法律后果?
    发包人,承包人,应当,停建,损失,设计发包人因自身原因致使工程停建、缓建的,发包人应当承担违约责任。首先,发包人应当采取必要措施,弥补或者减少损失,同时应当排除障碍,使承包人尽快恢复建设工作。如承包人在施工中发现设计有错误和不合理之处,应当通知发包人,发包人在接到通知后,应当及时与合同设计人等有关单位研究确定修改意见或者变更设计,并及时将修订后的设计文件送交承包人。发包人还应当赔偿承包人在停建、缓建期间的损失,包括停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压所造成的损失和实际发生的费用。
    2023-06-09
    345人看过
  •  导致欠条形成的原因是什么?
    欠条是一种常见的法律文书,指欠债人向债权人出具的、载明欠债金额和还款期限的书面文件。欠条的形成原因有很多,例如买卖欠款、劳务欠款、企业承包欠款以及损害赔偿欠款等。欠条持有人可以通过向法院起诉来追回欠款,但需要提供欠条形成的事实和相关证据。如果对方否认欠条的存在或提出抗辩,欠条持有人必须进一步举证证明存在欠条形成事实。有很多原因会导致欠条的形成,这些原因可以基于多种事实,例如买卖欠款、劳务欠款、企业承包欠款以及损害赔偿欠款等。欠条持有人凭欠条向法院起诉后,欠条持有人必须向法官陈述欠条形成的事实,如果对方对此事实进行否认、抗辩,欠条持有人必须进一步举证证明存在欠条形成事实。如何证明欠条的形成?欠条是一种常见的法律文件,用于证明债务人和债权人之间的债务关系。要证明欠条的形成,需要满足以下法律要求:1. 存在借款关系:欠条必须是借款人向债权人出具的,用于偿还借款的书面文件。因此,必须证明存在借款关
    2023-11-02
    209人看过
  • 因工作原因导致重度抑郁可以认定为工伤
    一、因工作原因导致重度抑郁可以认定为工伤在法律层面上,对于劳务关系,我们不能将其归类于工伤范畴。诚然,只有当用人单位与其员工之间建立起了明确的劳动关系,才具备申请工伤认定的基本条件。若双方未签署正式的劳动合同,则这种情况往往被视为雇佣关系,从而无法进行有效的工伤认定。依据我国最高人民法院的相关司法解释,倘若劳动者在工作过程中遭受了身体伤害,那么在存在雇佣关系的情况下,雇主可按照提供劳务者受害责任纠纷来处理这一问题,并需要承担相应的雇佣损害赔偿责任。所谓工伤,是指在工作场所以及工作范围内,由于执行工作任务而导致的人身伤害。根据现行法律法规,以下六种情形应被认定为工伤:1.在工作时间和工作场所内,由于工作原因而遭受事故伤害;2.在工作时间前后,在工作场所内从事与工作相关的预备性或收尾性工作时遭受事故伤害;3.在工作时间和工作场所内,由于履行工作职责而遭受暴力或其他意外伤害;4.患有职业病;5.
    2024-07-05
    142人看过
  •  因疫情导致的工资发放问题
    如果新冠肺炎患者、疑似病人或密切接触者由于被隔离治疗或隔离观察等隔离措施而无法正常工作, 企业应支付劳动者在此期间的工资报酬。隔离期结束后,对仍需停止工作进行治疗的患者,企业按照劳动者患病的医疗期有关规定支付其病假工资。如果新冠肺炎患者、疑似病人或密切接触者由于被隔离治疗或隔离观察等隔离措施而无法正常工作,企业应支付劳动者在此期间的工资报酬。隔离期结束后,对仍需停止工作进行治疗的患者,企业按照劳动者患病的医疗期有关规定支付其病假工资。 隔 离 期 工 资 发 放 政 策根据素材1中的内容,被隔离员工在隔离期间仍然可以获得正常劳动支付的工资。但是,如果员工需要停止工作治疗,则根据《传染病防治法》第四十一条的规定,所在单位不能停止支付其隔离期间的工作报酬。因此,被隔离员工的工资应该按照相关规定正常发放。不同企业和行业可能有各自的规章制度和操作流程。因此,在制定相关策略和实施计划时,应充分考虑
    2023-09-21
    97人看过
  • 建筑工程分包行为的原因有哪些
    1技术上需要。总承包商不可能,也不必具备总承包合同工程范围内的所有专业工程的施工能力。通过分包的形式可以弥补总承包商技术、人力、设备、资金等方面的不足。同时总承包商又可通过这种形式扩大经营范围,承接自己不能独立承担的工程。2经济上的目的。对有些分项工程,如果总承包商自己承担会亏本,而将它分包出去,让报价低同时又有能力的分包商承担,总承包商不仅可以避免损失,而且可以取得一定的经济效益。3转嫁或减少风险。通过分包,可以将总包合同的风险部分地转嫁给分包商。这样,大家共同承担总承包合同风险,提高工程经济效益。4业主的要求。业主指令总承包商将一些分项工程分包出去。通常有如下两种情况:(1)对于某些特殊专业或需要特殊技能的分项工程,业主仅对某专业承包商信任和放心,可要求或建议总承包商将这些工程分包给该专业承包商,即业主指定分包商。(2)在国际工程中,一些国家规定,外国总承包商承接工程后必须将一定量的工
    2023-02-17
    87人看过
  • 导致国际工程承包项目索赔原因有哪些
    (2)环境的复杂性和多变性。工程项目的技术环境、经济环境社会环境、法律环境的变化,会在工程实施过程中经常发生,使得工程的计划实施过程与实际情况不一致。首先,土建工程施工与地质条件密切相关,比如开挖时出露的土石比及高程与招标文件出入较大,在地下或隧洞施工中出现汹涌的地下水或泥石流,严重超出招标文件所述的气象、水文条件等。这些施工条件的变化即使是有经验的承包商也无法事前预料。因此施工条件的异常变化必然会引起施工索赔。其次,由于业主和设计咨询单位在发布的招标文件中对施工地点的勘探工作深度不够,没有正确反映真实的地质状况和施工条件,数据误差较大。再者,工程所在国家法令变更、提出进口限制、外汇管制、税率提高、物价上涨、工资上涨、税收变更指令、调整工程仲裁规则等,都可能引起施工费用增加,按国际惯例,答应给承包商予以补偿。变更的时间标准,是从投标截止日期(一般均为开标日期)之前的第28天开始。(3)业主
    2023-06-12
    205人看过
  • 是什么原因导致建设工程施工合同被确认为无效
    无效施工合同是指违反法律、法规强制性规定,不具有当事人预期法律效力的施工合同。那么建筑合同无效的原因是什么呢?根据律师网主要原因有:(1)承包人资质不够。由于个人素质问题,一些施工企业负责人对企业是否具备施工资质或是否具备相应承包工程所要求的资质不重视或充耳不闻,未取得承包工程资格或者不具备相应的承包工程资格的。此外,很多施工单位在承包工程时没有严格审核施工单位资质,导致没有资质或资质达不到相应标准的施工单位中标或承包工程。还有一些建设单位不开展企业工商年检和资质年检,或者在工商登记经营期满后仍在承揽工程,导致建设单位主体资质被取消,最终导致施工合同无效。(2)从属关系的行为是无法阻止的。隶属关系是造成建筑市场混乱的原因之一。因隶属关系引发的无效施工合同纠纷也占无效合同纠纷的很大比例。一些城市无证经营工程队和个体施工户,因不具备签订合同的资格,在给予关联方一定利益的条件下,以关联方的名义与
    2023-05-02
    128人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。... 更多>

    #不可抗力
    相关咨询
    • 的工程因发包方原因导致工程推迟两年多开工怎么办
      河南在线咨询 2022-11-02
      不知你们当时的合同上有无具体违约的规定了,如有那么按照合同约定处理,没有按照实际造成的损失要求计算的,如还有疑问和需要可致电律师进行详细咨询
    • 因甲方原因导致停工,农民工工资有没有?
      青海在线咨询 2022-09-05
      《工资支付暂行条例》第十六条因劳动者本人原因给用人单位造成经济损失的,用人单位可按照的约定要求其赔偿经济损失。经济损失的赔偿,可从劳动者本人的工资中扣除。但每月扣除的部分不得超过劳动者当月工资的20%。若扣除后的剩余工资部分低于当地月标准,则按最低工资标准支付。第十八条各级劳动行政部门有权监察用人单位工资支付的情况。用人单位有下列侵害劳动者合法权益行为的,由劳动行政部门责令其支付劳动者工资和经济补
    • 因施工方原因导致工人停工,民工该怎么算?
      黑龙江在线咨询 2022-10-30
      最好双方协商解决,或者按照约定的工资标准进行计算。
    • 因发包人原因导致工程,如何进行索赔?工程是否可以理解为为定金?
      北京在线咨询 2022-10-24
      只有注明“定金”才适用定金罚原则,可以追究对方违约责任
    • 因甲方原因导致工程延误, 工程成本增加
      重庆在线咨询 2022-01-24
      1、因甲方原因导致工程延误,造成你司人工、材料成本增加的,可以要求甲方承担违约责任,赔偿损失。合同中的免责约定显失公平,可以起诉撤销,但有一定难度。 2、合同中已经对相关费用风险作提示,并且约定价款不因此调整,显然这些风险都属于可预测范围,不然也不会作提示。因此,你司不能要求增加价款。