工程索赔证据包括哪些-法师兄

工程索赔证据包括哪些

来源：互联网时间： 2023-07-22 16:12:54 288 人看过

工程索赔证据有：

（1）工地（地盘）会议记录和有关工程的来往信件；

（2）各种施工进度表，包括发包人代表和分包编制的进度表；

（3）施工备忘录（日记），在施工中发生影响工期和索赔有关的事项，都要及时做好记录；

（4）做好建筑师和工程师的口头指示记录，及时以书面形式报告建筑师予以承认；

（5）工程照片需有专人管理：照片都应标明拍摄的日期，最好购买带有日期的相机。将照片按工程进度整理编排；

（6）收集、记录每天的气象报告和实际气候情况；

（7）整理保存工人和雇员的工资与薪金单据、材料物资购买单据等。

工程索赔证据应当存在哪些内容

进行工程索赔时，应当证明索赔事项的发生、索赔存在的依据；施工单位已按规定程序提出索赔、工程实际损失。工程索赔的证据：建筑公司工商登记资料；招标文件、中标通知书；建设工程施工合同、施工过程中增减工程量的补充合同；工程预、决算报告、付收款凭证；工程验收、结算凭证、质检报告等。

根据《民事诉讼法》第六十三条，证据包括：

（一）当事人的陈述；

（二）书证；

（三）物证；

（四）视听资料；

（五）电子数据；

（六）证人证言；

（七）鉴定意见；

（八）勘验笔录。

证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多证人证言相关文章

仲裁机构
工程索赔费用包括哪些

工程索赔费用包括人工费、材料费、施工机械使用费、分包商的索赔费、现场管理费、利息（一般按照中央银行贴现率加三个百分点的利率）、总部（企业）管理费、利润损失。当事人可以根据索赔事件的实际增加天数确定索赔工期，根据索赔工期确定索赔费用。一、延误索赔的依据是什么延误索赔的依据是：1、工期延误索赔可按合同约定执行。合同未约定的，可以按照实际损失赔偿；2、根据《中华人民共和国民法典》的规定，当事人可以约定一方违约时，应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定违约造成的损失赔偿的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构增加；约定的违约金过高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构适当减少。当事人延迟履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。二、赶工措施费可以索赔吗赶工措施费不可以索赔。赶工措施费包括为了抢工期额外投入的人工费、为加快施

2023-06-22

255人看过
不可抗力
工程索赔内容包括哪些

工程索赔内容：1、不可抗力、不利的自然条件和障碍引起的索赔；2、发包人违约引起的索赔，发包人违约通常表现为未能为承包人提供约定的施工条件；3、合同错误引起的索赔，如合同规定不全、错误、矛盾等设计图纸、技术规范错误等；4、合同变更引起的索赔，由于发包人提出工程延期、加速或终止工程的合同条件发生变化，承包人的利益受到损害，向发包人提出索赔。根据相关规定，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。一、签订工程违约合同怎么办签订工程合同后发现对方合同当事人违约，可以要求违约方承担以下的违约责任：1、赔偿损失。发包人、承包人应当在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法。与发包人承担赔偿责任的情况相同，如果没有约定赔偿损失，则承包人承担一般法定赔偿责任，损失赔偿额应当相当于

2023-06-27

335人看过
建设用地
施工索赔证据包含哪些

索赔事件确立的前提条件是必须有正当的索赔理由，正当的索赔理由的说明须有有效证据。索赔证据的种类：(1)本工程合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标书及附件；(4)本合同专用条款；(5)本合同通用条款；(6)标准、规范及有关技术文件；(7)图纸；(8)工程量清单；(9)工程报价单或预算书。一、建筑工程造价是怎么组成的建筑工程造价由以下部分组成：（1）基本建设工程预算费，建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费用、预备费、建设期利息；（2）工程建设费，建设用地费、项目建设其他费用；（3）预备费，基本预备费、价差预备费；（4）建筑安装工程费，人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金。工程造价鉴定需要准备以下材料：（1）相关部分鉴定委托书或鉴定委托受理协议书；（2）诉讼状与答辩状等卷宗；（3）诉讼当事人双方签订的工程施工合同、补充合同、附属于合同的招投标文件、中标通知书；（

2023-03-24

163人看过
证人证言
施工索赔证据包含哪些

索赔事件确立的前提条件是必须有正当的索赔理由，正当的索赔理由的说明须有有效证据。索赔证据的种类：（1）本工程合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标书及附件；（4）本合同专用条款；（5）本合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸；（8）工程量清单；（9）工程报价单或预算书。工程施工索赔包含哪些环节1、提出索赔意向书根据招标文件及合同要求中有关规定提出索赔意向书，意向书中应包含索赔结构物名称、索赔事由及依据、事件发生起算日期和估算损失，无须附有详细的计算资料和证明。这样，使监理工程师通过意向书就可以把整个事件的起因、地点及索赔方向有大致了解。意向书应根据合同要求抄送、抄报相关单位。这一阶段，要注意二点：一是索赔意向书递交监理工程师后应经主管监理工程师签字确认，必要时施工单位负责人、现场负责人及现场监理工程师、主管监理工程师要一起到现场核对；二是索赔意向书送交监理工程师签字确认

2023-07-22

66人看过

不可抗力
公路工程索赔流程包括哪些?

公路工程索赔的步骤有：1、当索赔事件发生后，及时在合同规定的时限内向监理工程师提出索赔意向书，意向书应根据合同要求抄送、抄报相关单位；2、承包人应该做好索赔事件的当时记录并予以保存。一、工程索赔通知书期限多久工程索赔期限是14至28天。工程合同价款的索赔期限是14天，导致工期延误索赔期限是28天。法律规定，在工程设计变更确定后14天内，设计变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款。因此工程变更索赔有效期是14天。二、暴雨水浸后停工应该如何向职工索赔对于暴雨水浸造成停工的应在索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知；发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料；工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。三、建设工程委托监理人的主要责任有哪些呢1、监

2023-06-22

113人看过
工程施工
工程施工索赔包括哪些环节

根据招标文件的有关规定和合同要求，意向书应包括索赔结构名称、索赔原因和依据、事件发生的起始日期和预计损失，无详细的计算数据和证明。这样监理工程师就可以通过意向书对整个事件的起因、地点和索赔方向有一个大致的了解。按合同要求复印并上报有关单位。现阶段应注意两点：一是向监理工程师提交索赔意向书后，由主管监理工程师签字确认，必要时由施工单位负责人、现场负责人，现场监理工程师和主管监理工程师一起到现场检查；二是索赔意向书提交监理工程师签字确认后，及时收集证据，收集到的证据应是确凿的，所有工程造价和工期索赔都应附有经现场项目监理工程师批准的记录、计算资料和有关证明材料。索赔项目类型及起止日期的计算方法：（1）因图纸交付延误引起的索赔。发包人或其委托的设计单位提供的全部图纸、技术规范和其他技术资料，在收到中标通知书后28天内未收到，未向承包人进行技术交底的，承包人应按合同规定提出索赔。收到中标通知书后第

2023-05-07

484人看过