阻碍施工造成的损失怎么赔偿，工程索赔的步骤-法师兄

阻碍施工造成的损失怎么赔偿，工程索赔的步骤

来源：法律编辑整理时间： 2024-02-08 18:13:35 495 人看过

一、阻碍施工造成的损失怎么赔偿

阻碍施工单位施工造成损失的，由阻碍施工一方进行赔偿，一般依据实际造成损失赔偿，如赔偿停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失。《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

二、工程索赔的步骤

（一）提出索赔要求当出现索赔事项时，索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件正式发出索赔通知书，声明索赔权利。

如果逾期再报，其索赔要求可能遭到拒绝。

（二）报送索赔资料和索赔报告在正式提出索赔要求以后，索赔方应抓紧时间准备索赔资料，编写索赔报告，并在下一个28天以内正式提交索赔报告。

（三）协商解决索赔问题协商是指合同双方在自愿、互让互谅的基础上，按照工程项目的合同文件，通过友好谈判解决工程中产生的索赔问题，因此也被称为协商谈判。

（四）调解当双方不能通过友好协商解决索赔问题时，可以按照施工合同专用条款的规定，请有关部门进行调解。

（五）诉讼在双方和解不成，又没有仲裁协议的情况下，一方的当事人可以向有管辖权的法院提起诉讼。

通过上述分析知道，依据《民法典》的规定，阻碍施工单位施工造成施工单位损失的，由阻碍施工一方赔偿，一般是依据实际造成的损失赔偿，如停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

《中华人民共和国民法典》：第十八章　建设工程合同　　第八百零三条　发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
电力施工造成损失如何赔偿，财产损害的赔偿原则

一、电力施工造成损失如何赔偿因电力施工造成他人损失的，受害人可以要求赔偿损失，具体数额按照损失发生时的市场价或者其他合理的方式计算。《中华人民共和国民法典》第一千一百八十四条【财产损失计算方式】侵害他人财产的，财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他合理方式计算。第一千一百八十七条【赔偿费用支付方式】损害发生后，当事人可以协商赔偿费用的支付方式。协商不一致的，赔偿费用应当一次性支付；一次性支付确有困难的，可以分期支付，但是被侵权人有权请求提供相应的担保。二、财产损害的赔偿原则1、全部赔偿原则全部赔偿是侵权损害赔偿的基本规则，指的是侵权行为加害人承担赔偿责任的大小，应当以行为所造成的实际财产损失的大小为依据，全部予以赔偿。换言之，就是赔偿以所造成的实际损害为限，损失多少，赔偿多少。2、财产赔偿原则财产赔偿也是侵权损害赔偿的基本规则之一，是指侵权行为无论是造成财产损害、人身损害还是精神损害，均

2024-01-20

132人看过
法律综合知识
2024如何起诉阻挠施工损失赔偿

一、如何起诉阻挠施工损失赔偿阻挠施工造成施工单位损失的，施工单位可以写起诉书，收集证明损失的证据，向人民法院起诉主张损失赔偿。《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条【过错责任原则】行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。依照法律规定推定行为人有过错，其不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第二十八条侵权诉讼管辖因侵权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。第一百一十九条起诉条件起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。二、工程索赔费用的组成1、人工费对于索赔费用中的人工费部分包括：人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用；由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费

2024-04-05

439人看过
法律综合知识
2023电力施工造成损失如何赔偿

一、电力施工造成损失如何赔偿因电力施工造成他人损失的，受害人可以要求赔偿损失，具体数额按照损失发生时的市场价或者其他合理的方式计算。《中华人民共和国民法典》第一千一百八十四条【财产损失计算方式】侵害他人财产的，财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他合理方式计算。第一千一百八十七条【赔偿费用支付方式】损害发生后，当事人可以协商赔偿费用的支付方式。协商不一致的，赔偿费用应当一次性支付;一次性支付确有困难的，可以分期支付，但是被侵权人有权请求提供相应的担保。二、财产损害的赔偿原则1、全部赔偿原则全部赔偿是侵权损害赔偿的基本规则，指的是侵权行为加害人承担赔偿责任的大小，应当以行为所造成的实际财产损失的大小为依据，全部予以赔偿。换言之，就是赔偿以所造成的实际损害为限，损失多少，赔偿多少。2、财产赔偿原则财产赔偿也是侵权损害赔偿的基本规则之一，是指侵权行为无论是造成财产损害、人身损害还是精神损害，均

2023-01-22

361人看过
法律综合知识
非法阻工造成的损失怎么计算

该行为涉嫌破坏生产经营罪。造成的损失以实际损失和因非法阻工造成的可得利益的损失为限，进行计算。《刑法》第二百七十六条规定，由于泄愤报复或者其他个人目的，毁坏机器设备、残害耕畜或者以其他方法破坏生产经营的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。《中华人民共和国刑法》第二百七十六条【破坏生产经营罪】由于泄愤报复或者其他个人目的，毁坏机器设备、残害耕畜或者以其他方法破坏生产经营的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。

2024-05-01

164人看过

不可抗力
暴雨造成的工程损失应如何赔偿

暴雨造成的工程损失，不存在索赔。因为大风大雨致使工程受到损失的，属于不可抗力，双方不承担民事责任，不存在赔偿问题。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。发生自然灾害造成工程损失怎么赔偿根据法律的相关规定，如果工程是受自然因素影响造成破坏的，属于不可抗力因素，一般不承担民事责任。所以工程建设单位不能要求赔偿。因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。《民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。

2023-08-02

161人看过
举证责任
工程变更造成损失时应如何索赔？

工程复杂且施工周期长，在工程初期设计的施工计划或建设材料可能不符合实际施工的需要，因此经常出现工程变更的情况，工程变更后的费用承包方能否向发包方索赔，又如何索赔呢？1、承包方可以对合理的工程费用索赔承包方为了确保工程质量，即使没与发包方商量，也可以根据实际施工情况对非自身原因造成的进行变更，例如：增加或减少工作量、改变工程的时间安排、改变工程基线、位置等事项，除非双方另有约定，这部分的内容属于发包方应承担的费用，承包方可以依据双方签订的合同向发包方索赔。2、因承包方的原因所导致的损失，发包人可以索赔（1）承包方如果不是基于工程的需要而自作主张变更工程内容的，或恶意扩大发包人损失的，则因其违反双方约定的事项或欺骗发包人，应承担赔偿责任，发包方甚至还可以主张因承包方单方面的工程变更导致建设合同目的无法实现而解除合同。（2）实践中，常常会出现发包人为了节约成本、缩短工期而违法向承包人发出工程变更

2023-06-07

401人看过
法律综合知识
2023甲方施工造成损失不给赔偿怎么办

一、甲方施工造成损失不给赔偿怎么办男方施工造成财产损失后不给赔偿的，属于合同纠纷，如果双方协商不成的，当事人可以向法院起诉。《中华人民共和国民法典》第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。《中华人民共和国民事诉讼法》第三条适用范围人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼，适用本法的规定。二、因发包人导致工期延误的，承包人需要收集哪些证据当建筑工期延误的，承包人可以收集

2023-02-13

261人看过
工伤损害赔偿
工亡赔偿受到阻碍

2003年12月18日，广西省贺州市八步区人民法院对一起特殊的工伤损害赔偿案件进行一审宣判，认定因工受伤入院后服毒身亡的女职工黎会萍之死为非因公死亡，不能享受工伤死亡待遇。因工伤住院神秘中毒死亡2002年7月16日，39岁的黎会萍经他人介绍受聘于广西贺州某幼儿园从事厨房炊事工作。双方没有签订劳动合同。2003年6月21日上午，黎会萍在开启煲汤水的高压锅时，不慎被溅出的汤水烫伤。幼儿园即派人将其送到医院住院治疗，至6月30日治疗终结。2003年7月1日早上6时，黎会萍突然在医院口服甲胺磷农药中毒死亡。经公安机关认定可排除他人强制灌服的情况，认为黎会萍死亡无犯罪事实存在，并于2003年7月16日作出不予立案决定。黎会萍死后，其丈夫白某因其死亡的赔偿问题多次与幼儿园协商，因意见分歧过大未达成协议。白某于2003年7月29日提起仲裁申请，劳动仲裁委员会于同年9月作出裁决，认定黎会萍2003年6月2

2023-07-07

322人看过

工程造价
工程造价怎么算的步骤

一、工程造价怎么算的步骤(1)搜集各种编制依据资料。包括施工图纸、施工组织设计或施工方案、现行建筑安装工程预算定额、取费标准等。(2)熟悉施工图纸和定额。(3)计算工程量。工程量的计算在整个预算过程中是最重要、最繁琐的环节，不仅影响预算编制的及时性，更重要的是影响预算造价的准确性。(4)套用预算定额单价，求出单位工程的直接工程费。套用单价时需注意如下几点：①分项工程量的名称、规格、计量单位必须与预算定额或单位估价表所列内容一致。②当不完全符合时，必须根据说明对定额单价进行调整或换算。③当相差甚远，必须编制补充单位估价表或补充定额。(5)编制工料分析表。计算并汇总出各分部分项工程所需的人工及材料数量，相加便得出该单位工程所需要的各类人工和材料的数量。(6)计算其他各项费用和汇总造价。计算出措施费、间接费、利润和税金；按照规定对材料、人工、机械台班预算价格进行调整；并汇总得出单位工程造价。(7

2023-06-16

124人看过
法律综合知识
施工造成农作物损坏怎么赔偿，施工侵权的类型

一、施工造成农作物损坏怎么赔偿施工过程中造成农作物损毁的，由施工单位承担赔偿责任，一般依据造成农作物实际损失进行赔偿。《中华人民共和国民法典》第一千一百八十四条【财产损失计算方式】侵害他人财产的，财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他合理方式计算。第一千二百五十八条【公共场所或者道路上施工致害责任和窨井等地下设施致害责任】在公共场所或者道路上挖掘、修缮安装地下设施等造成他人损害，施工人不能证明已经设置明显标志和采取安全措施的，应当承担侵权责任。窨井等地下设施造成他人损害，管理人不能证明尽到管理职责的，应当承担侵权责任。二、施工侵权的类型1．从事高空、高压、地下挖掘活动等高度危险作业致人损害的侵权诉讼，由经营者就受害人故意或不可抗力造成损害的事实，或者被侵权人对损害的发生具有过失的事实承担举证责任；2．对占有或使用易燃、易爆等高度危险物致人损害的侵权诉讼，由占有人或者使用人就受害人故意或不

2024-01-22

92人看过
劳动者
你想赔偿员工造成的损失吗

你想赔偿员工造成的损失吗？可能需要支付如果劳动者给用人单位造成经济损失，并根据劳动合同、单位制度、法律法规的规定应承担相应责任，则用人单位可以提起赔偿诉讼。即用人单位可以在劳动合同中与劳动者约定或者在规章制度中规定对劳动者给单位造成的经济损失的赔偿，但约定的赔偿责任不能免除其法律责任在确定劳动者应当承担具体赔偿责任后，劳动者能够一次性支付用人单位损失的，可以一次性赔偿；如果没有补偿能力，雇主可以从工人有权获得的公司扣除，但应满足两个标准：不超过工资的20%，扣除后的剩余工资不得低于当地最低工资标准。每月扣除的适用前提是劳动关系继续存在。如果双方之间的劳动关系已经终止或在员工赔偿责任确定后终止，在员工频繁流动的背景下，雇主可以从员工离开公司时应付给他的所有工资和报酬中扣除员工应支付的金额。不足部分，用人单位对劳动者享有债权，劳动者应当按照《企业职工奖惩条例》第十七条和《工资支付暂行规定》（劳

2023-05-07

227人看过
工程施工
阻碍大型工程施工怎么处理

一、阻碍大型工程施工怎么处理阻碍大型工程施工，破坏社会秩序，情节严重的，将会构成寻衅滋事罪、聚众扰乱社会秩序罪等犯罪。《中华人民共和国刑法》第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的；(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二百九十条聚众扰乱社会秩序，情节严重，致使工作、生产、营业和教学、科研、医疗无法进行，造成严重损失的，对首要分子，处三年以上七年以下有期徒刑;对其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。聚众冲击国家机关，致使国家机关工作无法进行，造成严重损失的，对首要

2023-06-12

95人看过

直系亲属
工伤事故索赔的详细步骤

按工伤保险条例，工伤及伤残等级的认定和鉴定分别需要两个程序和两个部门完成；工伤的认定，职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向统筹地区劳动保障行政部门提出工伤认定申请；工伤认定后，再做劳动能力鉴定，通过劳动能力鉴定确定伤残等级，按条例，劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其直系亲属向设区的市级劳动能力鉴定委员会提出申请，并提供工伤认定决定和职工工伤医疗的有关资料。工伤事故赔偿标准第二十九条职工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗，享受工伤医疗待遇。职工治疗工伤应当在签订服务协议的医疗机构就医，情况紧急时可以先到就近的医疗机构急救。治疗工伤所需费用符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准的，从工伤保险基金支付。工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准，由

2023-07-05

324人看过
法律综合知识
停工造成工程损失该如何计算赔偿

一、停工造成工程损失该如何计算赔偿工程停工的损失计算是停工期间生产工人的工资加上消耗的材料、车间经费和企业管理费等这些经费的综合。临时停工大部分都是因为地质条件变化、临时停水停电以及工程人为障碍等原因造成的，这种情况通常需要经济签证，签证上需要具体的停工复工时间和人员机械数量，所以停工损失的计算比较简单。二、拖欠工程款停工损失谁负责拖欠工程款停工损失由建设方负责。建设工程合同约定，建设方按照工程进度支付工程价款的，建设方超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。建设方不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。三、停工期工人工资怎么算停工期工资计算分为以下两方面：1．因单位原因造成停工的，一

2023-06-20

158人看过