征地不给钱阻挠施工犯法吗？-法师兄

征地不给钱阻挠施工犯法吗？

来源：互联网时间： 2023-06-17 10:18:31 337 人看过

一、征地不给钱阻挠施工犯法吗?

1、征地不给钱阻挠施工犯法。

阻拦施工属于违法行为，严重情况下，对方可以报警处理。阻拦施工导致的损失，需要阻拦者承担。实施阻工行为，还有可能因为造成治安混乱，被拘留。阻拦施工是绝对不可为的。

2、工地欠钱，可以通过以下方式讨薪：

(1)与工地老板进行协商沟通;

(2)向当地劳动局，或者当地劳动监察执法大队举报工地欠钱行为;

(3)通过人民调解委员会，介入调解，达成调解协议;

(4)向人民法院提起诉讼，要求工地老板还钱付薪。

二、征地补偿款什么时候发放?

1、征地补偿款一般自征地补偿、安置方案批准之日起3个月内全额发放。

在签订征收补偿协议或房屋拆迁合同后发放并在征收之前补偿到位，征地补偿款应按照先补偿、后征收的原则一次性支付到位。

2、征地补偿款发放的流程如下：

(1)告知征地情况

在征地依法报批前，当地国土资源部门应将拟征地的用途、位置、补偿标准、安置途径等，以书面形式告知被征地农村集体经济组织和农户。在告知后，凡被征地农村集体经济组织和农户在拟征土地上抢栽、抢种、抢建的地上附着物和青苗，征地时一律不予补偿。

(2)确认征地调查结果

国土资源部门会同交通、林业部门，对拟征土地的权属等现状进行调查。

(3)组织征地听证

(4)签订征地补偿协议

国土资源部门要与被征地农村集体经济组织和农民个人签订征地补偿协议。

(5)公开征地批准事项

除涉及国家保密规定等特殊情况外，省国土资源厅通过媒体向社会公示征地批准事项。

(6)支付征地补偿安置费。

土地征收方是需要按照约定的方式支付补偿金的，拖欠补偿款不发放的行为是违法的，但对于被征收方来说，及时遇到征收方不发放补偿款的情形，也不得采取任何的方式阻止施工。这是由于阻止施工是违法的，征收方不下发补偿款，可以采取起诉的方式维权。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多调解委员会相关文章

征地补偿标准
村民因征地补偿而阻挠建设是否违法

1、村民因征地补偿阻碍建设是否违法？村民对土地补偿有争议的，可以申请行政复议或者提起行政诉讼解决。如果他们非法阻止建设，那就是非法的。《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十三条有下列行为之一的，处警告或者二百元以下罚款；情节严重的，处五日以上十日以下拘留：，可以并处五百元以下的罚款：（一）扰乱机关、团体、企业事业单位秩序，造成工作、生产、经营、医疗、教学、科研异常，尚未造成严重损失的；（二）扰乱车站、港口、码头秩序的，机场、商场、公园、展览馆或者其他公共场所；（三）扰乱公共汽车、电车、火车、船舶、航空器或者其他公共交通工具秩序的；（四）非法拦截或者强行登乘机动车、船舶、航空器或者其他交通工具，影响正常秩序的（五）扰乱依法选举秩序的。聚众实施前款行为的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。第二，不同意征地补偿安置方案怎么办。但补偿安置方案不同于补偿标准。市、县人民政府制定的征地

2023-05-02

471人看过
民事权利
村民阻挠施工造成损失怎么赔偿

一、村民阻挠施工造成损失怎么赔偿如果因为村民阻挠的行为给施工造成损失的，应当由村民赔偿相应的损失，如赔偿停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失。《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。《中华人民共和国民法典》第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、村民阻挠施工造成损失的诉讼时效是多久村民阻挠施工造成损失的诉讼时效为3年，自知道损害发生之日起计算，如果权利人未在此期限主张权利的，将丧失胜诉权。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人

2023-06-17

391人看过
定金条款
阻挠反恐工作罚则

阻碍有关部门开展反恐怖主义工作的，由公安机关处五日以上十五日以下拘留，可以并处五万元以下罚款。恐怖主义是指通过暴力、破坏、恐吓等手段，制造社会恐慌、危害公共安全、侵犯人身财产，或者胁迫国家机关、国际组织，以实现其政治、意识形态等目的的主张和行为。定金罚则的适用条件案情］原告李某某。被告某食品公司。原告李某某与被告某食品公司于2004年10月12日签订买卖合同一份。约定原告从被告处购买方便面，因李某某所订产品为新包装，需要交纳10000元的保证金，在正常销售后返回该10000元。合同订立的当日，李某某将10000元现金交给被告，被告出具了“收纸箱定金10000元”的款项收入凭证。主合同履行完毕之后，被告某食品公司未按合同约定将10000元现金返还给李某某，原告诉至法院。原告诉称，我向被告交纳的10000元是定金，我履行合同后，被告至今不予返还，要求被告双倍返还定金共计20000元。被告辩称，

2023-07-06

470人看过
强制执行
阻挠法院强制执行

法院按照法定程序，运用国家强制力量，根据执行文书的规定，强制民事义务人完成其所承担的义务，以保证权利人的权利得以实现。执行文书包括发生法律效力的民事判决书、裁定书以及依法应由法院执行的其他法律文书。它们一经确定，义务人即应自动履行。如拒不履行，权利人可申请法院强制执行。提出申请的权利人称申请人，被指名履行义务的人称被申请人，又称被执行人。申请人是胜诉的一方，被申请人是败诉的一方。执行程序是民事诉讼程序的最后阶段。在民事、经济等案件中，执行首先要靠当事人自觉进行。如不执行，对方当事人可以向人民法院提出申请，要求强制执行;人民法院也可以自己决定强制执行。强制执行的方法很多，如查封、扣押、冻结、划拨、变卖、强制搬迁等等。如果当事人以暴力、威胁方法，阻碍执行人员执行职务，或者拒不执行人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，则会构成拒不执行人民法院判决、裁定罪，根据刑法第一百五十七条规定，将被判处三年

2023-06-04

486人看过

工程施工
阻碍政府工程施工犯法吗

情节严重的，涉嫌构成寻衅滋事罪、聚众扰乱社会秩序罪等犯罪。《中华人民共和国刑法》第二百九十三条【寻衅滋事罪】有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的;(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的;(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的;(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。一、寻衅滋事团伙怎样判刑？寻衅滋事罪的团伙作案是加重处罚情节，处五年或十年以下有期徒刑。依据刑法第二百九十三条的规定，有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的;(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的;(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的;(四)在公共场所起哄

2023-03-10

116人看过
调解委员会
村民因占地纠纷阻挠施工怎么处罚可以提起诉讼吗？

村民因占地纠纷阻挠施工的案由是可以提起行政诉讼来解决的。在实践中民事纠纷的类型是比较多的，比较常见的民事纠纷包括劳动纠纷、合同纠纷、婚姻纠纷等，而民事纠纷解决的途径有很多，而最有效力的是提起诉讼，但是一般来说民事纠纷是不属于犯罪行为的，与刑事案件有着本质上的区别，不能够进行混淆。一、民事纠纷的解决途径有哪些？1、和解：纠纷当事人就民事纠纷自行协商并达成协议，从而消灭争议。2、调解：由第三方(调解组织)就纠纷对双方当时人进行调停、说和，从而解决纠纷。调解达成的协议不具有强制执行力，但是具有法律效力，其效力类似于合同，对双方都有法律上的约束力。3、仲裁：财产纠纷双方当事人达成仲裁协议，将纠纷提交仲裁委员会予以裁决。仲裁机构的性质为民间的组织，但是其所作裁决书具有法律约束力，并且具有强制执行力。4、民事诉讼：通过人民法院在平等主体之间行使国家审判权，解决平等主体之间民事权利义务纠纷。和解是当事人

2023-06-21

382人看过
管制
经济纠纷阻止工地施工是犯罪吗

经济纠纷阻止工地施工，情节严重的才构成破坏生产经营罪，一般情况给予治安处罚，处警告或者二百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。法律依据《治安管理处罚法》第二十三条有下列行为之一的，处警告或者二百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款：(一)扰乱机关、团体、企业、事业单位秩序，致使工作、生产、营业、医疗、教学、科研不能正常进行，尚未造成严重损失的；(二)扰乱车站、港口、码头、机场、商场、公园、展览馆或者其他公共场所秩序的；(三)扰乱公共汽车、电车、火车、船舶、航空器或者其他公共交通工具上的秩序的；(四)非法拦截或者强登、扒乘机动车、船舶、航空器以及其他交通工具，影响交通工具正常行驶的；(五)破坏依法进行的选举秩序的。聚众实施前款行为的，对首要分子处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。《刑法》第二百七十六条由于泄愤

2023-06-12

333人看过
管制
寻衅滋事罪阻挠施工索要钱财的量刑标准是什么

寻衅滋事罪阻挠施工索要钱财的量刑标准一般是五年以下有期徒刑、拘役或者管制，情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。《刑法》第二百九十三条【寻衅滋事罪】有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的；(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。一、涉嫌寻衅滋事罪委托律师辩护的费用是多少？涉嫌寻衅滋事罪委托律师辩护的费用不是法定的，主要和以下因素有关：(一)耗费的工作时间；(二)法律事务的难易程度；(三)办理法律事务所需律师人数和承办律师的业务能力；(四)委托人的承受能力和所在地社会经济发展状况；(五)律师可能承担的风险和责

2023-02-17

446人看过

刑事犯罪
阻挠执法和妨害公务

阻碍执法人员依法履行职务的，给予治安处罚，叫阻碍执行职务，以暴力方法阻碍执行职务的，构成犯罪，叫妨害公务罪。阻碍执行职务罪属一般治安案件，在处罚上一般采取拘留形式，处罚就是拘留几天，阻碍公安执法多加几天，一般最多也是15天。而妨害公务罪属于刑事犯罪，处罚比较严重，二者侵害的主体造成的后果无区别。一违章摊主阻挠执法被城警予以治安警告处分一违章摊主被城管行政执法人员依法查处后，拒不配合，蛮横无理，采取辱骂执法人员、躺在执法车辆车轮下等方式阻挠执法，被城警一大队民警请进办公室，并予以治安警告处分。4月7日下午，锁金村街道城管行政执法中队执法人员在对锁北路林化所门前摊点进行执法检查时，发现高某夫妇多次在此摆摊设点卖烤山芋和蔬菜，占道面积较大，垃圾随地乱扔，严重影响了行人、车辆的通行和周边的环境卫生。执法人员对其下发了《限期整改通知书》，并进行了教育、劝说，但是当事人置之不理，态度蛮横，拒不整改。在

2023-08-04

472人看过
不可抗力
阻碍施工违法吗？

公民阻碍施工队施工、讨要赔偿、闹事是违法的。城市中一些地方施工的时候，可能会遇到附近居民阻拦的情况，因为施工影响到了他们日常的工作或是经营等等。面对附近居民长期阻碍施工而导致施工进程非常缓慢，施工方也会打算报警处理它。一、工人施工造成的损失由谁承担在一个建筑的施工过程中除了建筑的所有者以外一般都是对外与别的建筑公司合作来建造的，而施工的公司如果在施工的期间发生了问题而导致出现了很大的损失的话，还是需要根据合同来判定是否属于施工方的问题，如果是就需要施工方来负责赔偿。二、建设工程合同有什么特征（1）合同标的的特殊性施工合同的标的是建筑产品、而建筑产品和其他产品相比具有固定性、形体庞大、生产的流动性、单件性、生产周期长等特点。这些特点决定了施工合同标的的特殊性。（2）合同的内容繁杂由于施工合同标的的特殊性，合同涉及的方面多，涉及到多种主体以及他们之间的法律、经济关系，这些方面和关系都要求施工合

2023-02-21

70人看过
工程分包
土地补偿起纷争村民阻挠

两村民小组因土地补偿款纷争，部分村民竟阻挠市重点工程施工。昨日，记者从裕安区相关部门获悉，六安城区淠河南路窑岗咀大桥头赵家拐段500米长路基土方工程建设因该村民组部分村民阻挠，已停工两天多。六安城区淠河南路是沿老淠河修建的一条景观大道，是六安2009年重点建设工程之一。在通过招投标后，河南南阳市建筑水电工程有限公司最终获准承建该工程，后来，该公司又将该工程分包，其中一位分包承包人是当地村民李某。1月18日，赵家拐村民组部分村民阻挠李某承包的500米长路基土建工程施工，李某被迫停工。赵家拐村民周某某、李某某解释了阻挠的前因后果。30年前，赵家拐村民组、韩沿口村民组同属于胡家渡村红星村民组，1980年1月31日，两村民组通过协议正式分家。赵家拐村民组村民说，当时，在两个村民组中间，有一块土地是两个村民组共有的。30年后，淠河南路刚好征用这一块土地，有关部门共支付42万元土地征用补偿款。但是，这

2023-06-05

106人看过
管制
阻挠行政执法怎么处罚

一、阻挠行政执法怎么处罚根据我国《治安管理处罚法》和《刑法》的相关规定，阻挠行政执法可以处警告或二百元以下罚款。情节严重的处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。如果行为达到了暴力、威胁的程度，可能构成妨害公务罪，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十条有下列行为之一的，处警告或者二百元以下罚款;情节严重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款：(一)拒不执行人民政府在紧急状态情况下依法发布的决定、命令的;(二)阻碍国家机关工作人员依法执行职务的;(三)阻碍执行紧急任务的消防车、救护车、工程抢险车、警车等车辆通行的;(四)强行冲闯公安机关设置的警戒带、警戒区的。阻碍人民警察依法执行职务的，从重处罚。《中华人民共和国刑法》第二百七十七条【妨害公务罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者

2023-05-19

225人看过

工会
全总：不允许跨国公司阻挠建工会

全总基层组织建设部部长郭稳才昨日在新闻发布会上表示，目前世界500强等跨国公司总部在中国累计建立工会313家，建会率达83%，但也有一些总部、法人公司未建立工会组织，如美国的微软、摩根士丹利，日本丸红等，这些公司主要集中在北京等地。“有的公司推行双重标准”郭稳才介绍，目前世界500强等跨国公司在我国设立中国或区域总部375家，其下属跨地区设立法人公司4484家、分公司近万家。在建会集中行动期间，河北、湖北、辽宁等省世界500强等跨国公司建会率达到95%以上，其中丹麦马士基物流、泰国易初莲花等一批多年未建会的跨国公司建立了工会组织。截至2008年9月底，全国会员总数达到2.12亿人，全国职工入会率为73%。农民工会员达7210万人。基层工会组织覆盖法人单位368.2万家，达到历史新高。但是500强公司的建会也面临了一些阻挠，郭稳才表示“有的跨国公司口口声声讲尊重人权，讲履行社会责任，在本国也

2023-04-22

235人看过
业主
承包地植树受阻挠法院判决停止侵害

阻挠他人在承包林地上植树。3月16日，江苏省射阳县人民法院依法审结一起排除妨碍纠纷案。一审判决被告辛某、贾某、王某、陈某、冯某等7人在停止对原告柏某、王某在《林权证》界定的林权范围内的承包经营权的侵害。2007年3月10日，原告柏某、王某与射阳县合德镇新曙村村民委员会签订协议一份，约定将新民河堆林地上的树木出售给原告，并将该土地承包给原告经营，承包期为2007年3月8日至2028年9月30日。2007年6月30日，原告柏某、王某又与新曙村委会签订协议一份，约定将新民河堆下面积为7.34亩土地上的树木出售给原告，并将该土地承包原告经营21年。协议订立后，原告取得上述承包林地的《林权证》。在征得林业主管部门同意后，原告对所购买的树木进行砍伐。2008年4月11日，原告在其承包的林地上种植树木时，同村村民贾某、辛某、陈某、王某、冯某等人到现场阻挠并折断树苗，使原告无法种植树木。原告只得报警求助，

2023-06-07

244人看过

换一批

#民事调解

北京

律师推荐

查看全部律师

#民事调解知识导航

民事诉讼知识频道

展开

#调解委员会