工程索赔产生的原因-法师兄

工程索赔产生的原因

来源：互联网时间： 2023-05-01 17:42:13 409 人看过

在工程建设中索赔是经常发生的，其主要原因有：

1.设计方面

在工程施工阶段发生设计与实际间的差异等原因导致的工程项目在工期、人工、材料等方面的索赔。

2.施工合同方面

在施工过程中双方在签订施工合同时未能充分考虑和明确各种因素对工程建设的影响，致使施工合同在履行中出现这样那样的矛盾，从而引起施工索赔。

3.意外风险和不可预见因素

在施工过程中，发生了如地震、台风、流沙泥、地质断层、天然溶洞、沉陷和地下构筑物等等引起的施工索赔。

4.不依法履行施工合同

承发包双方在履行施工合同的过程中往往因一些意见分歧和经济利益驱动等人为因素，不严格执行合同文件而引起的施工索赔。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程施工相关文章

业主
引起公路工程索赔的原因有哪些

1、图纸或指示延误引起的索赔：在施工过程中，监理工程师未能在合理的时间内发出施工所需要的详细或补充的图纸或发出了不适合的图纸或指示，且实际上造成了工程进度的拖延而产生费用增加。2、不可预见的外界障碍或自然条件引起的索赔：在工程施工过程中，承包人会遇到凭其经验无法预见的外界障碍或自然条件，并已实际造成影响工期和增加费用，。3、由于业主风险所造成的损失或损害引起的索赔：根据招标文件范本规定的属于业主风险所造成的损失或损害。在工程初期，指挥部已对工程进行投保，由于台风等恶劣天气影响造成的损失，承包人可向保险机构申请损失费用。4、未能按期办妥永久用地的征用手续：由于业主未能按承包人提交的施工所需永久占地的计划及时办妥永久占地征用手续，从而影响承包人及时使用并导致承包人延误工期或增加费用。5、工程变更引起的索赔：工程变更涉及的项目已施工后又变更，如结构尺寸、类型变化等，导致已施工结构物拆除或报废，从

2023-03-20

133人看过
工程施工
国际工程施工索赔的主要原因是什么

国际工程施工索赔的主要原因有：（1）合同文件的缺陷引起的索赔；（2）业主违约引起的索赔；（3）施工现场条件的变化引起的索赔；（4）工程变更引起的索赔；（5）工程师指令引起的索赔；（6）特殊风险引起的索赔；（7）其他承包商干扰引起的索赔；（8）其他第三方原因引起的索赔。一、建筑工程承包人该如何索赔赔偿才有经济效益建筑工程承包人索赔可得利益需要承包人在事件发生的28天内向工程师发出索赔意向通知，工程师对承包人的索赔申请进行审核，认可该项索赔后通知承包人。因发包人不履行或不适当履行施工合同致使承包人预期可得利益不能实现和取得的，承包人可以向发包人提起赔偿损失主张。二、紧急避险造成的损害如何索赔紧急避险造成损害的，由引起险情的人承担民事责任，受害方可以向引起险情的人进行索赔。如果险情是因自然原因而起的，避险人不需要承担民事责任，但受害方可以向避险人请求一定的补偿。如果紧急避险造成的损害超过了必要的

2023-04-12

240人看过
工程施工
国际工程施工索赔的主要原因有哪些

1、风险分担不均国际工程承包施工的风险,对施工合同的双方——业主和承包商来说,都是存在的。但由于国际工程承包受“买方市场”规律的制约,其风险主要落在了承包商一方,在这种情况下,承包商只有通过施工索赔来适度地弥补各种风险引起的损失。2、施工条件变化在国际工程施工中,施工现场条件的变化对工期和造价的影响是很大的。由于不利的自然条件及人为障碍,经常导致设计变更、工期延长和工程成本大幅度增加,承包商有权提出索赔。3、工程变更在国际工程施工中,工程变更是不可避免的。工程师发现设计、质量标准或施工程序等问题时,往往指令承包商增加新的工作、改换施工材料、暂停施工或加速施工等,这些变更指令必然引起新的施工费用或需要延长工期。所有这些情况,都会迫使承包商提出索赔要求,弥补自己不应承担的经济损失。4、工程拖期在大型工程的施工过程中,由于受天气、水文或地基等因素的影响,经常出现工期拖延。发生工期延误,在分析拖期

2023-04-16

388人看过
工程合同纠纷
建设工程合同纠纷产生的原因

首先，根据《中华人民共和国民事诉讼法》规定，合同双方当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖，但不得违反《中华人民共和国民事诉讼法》对级别管辖和专属管辖的规定。所以，如果合同中的双方当事人已经约定有管辖条款的，应当首先按其约定的确定管辖法院。一、合同纠纷可以在原告所在地起诉吗合同纠纷可以在原告所在地起诉。但只有以下两种情况：第一种情况：双方合同中约定由原告住所地法院管辖；第二种情况：合同履行地在原告住所地。《民事诉讼法》第三十四条规定，合同或其他财产权益纠纷的当事人可以书面约定选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议实际联系的地点的人民法院管辖；但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。依据上述规定，双方当事人可以在合同中约定管辖法院，并约定在原告住所地管辖。如果在合同中没有约定，就应该根据《民事诉

2023-03-08

314人看过

鉴定结论
工程索赔处理的原则

处理工程索赔的法定原则是：1、合法性原则，承包商的索赔要求必须符合合同规定，并具备合法、全面、充分和有效的证据；2、合理性原则，承包商的索赔要求必须合情合理，符合实际情况；3、实效性原则，承包商必须按照合同规定程序在一定时限内提出索赔；4、协商处理原则。一、司法鉴定的基本原则是什么司法鉴定的基本原则包括：1、司法鉴定合法性原则：司法鉴定的原则是严格遵守国家法律法规；2、司法鉴定独立原则：科学技术的特殊性和鉴定结论的证据要求决定了司法鉴定的独立性原则；3、司法鉴定的客观原则：司法鉴定的客观性是鉴定的生命，其根本要求是评估结论的真实性和全面性；4、司法鉴定的公正原则：司法鉴定中的公正原则是诉讼活动追求的目标之一，是司法鉴定结论和活动的服务对象。二、划分工程分包合同责任的基本原则是什么划分工程分包合同责任的基本原则是：一、保护承包商的合法权益不受损害：1、分包商应承担并履行与分包工程有关的主合同

2023-03-27

426人看过
业主
工程索赔的主要原则

工程索赔有如下原则：第一，索赔必须以合同为依据。第二，及时、合理处理索赔。第三，必须注意资料的积累。第四，加强索赔的前瞻性，有效避免过多的索赔事件的发生。一、承包方可以按什么程序向发包方索赔承包方可按以下程序向发包方索赔：首先在索赔事件发生后向工程师发出索赔意向通知；然后向工程师提出索赔报告及有关资料；工程师在收到上诉资料后给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；最后再向工程师送交最终的索赔报告。二、工程索赔期限是多久规定的索赔时限是28天。同时，还进一步规定，承包人未在28天内提出索赔请求的，即丧失要求追加付款和延长工期的权利。类似超过索赔时限即丧失索赔权利的约定，也常见于承发包双方签订的施工合同之中。工程索赔的时限是指各类标准施工合同通用条款中规定的，或者是承发包双方在施工合同中约定的提出索赔的时间限制。三、变更与索赔相互间有什么相互关系？从概念的分析可以看出，变更是索赔的基础

2023-03-19

94人看过