监理邀请书范本-法师兄

监理邀请书范本

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-23 09:41:29 201 人看过

我们十分高兴地邀请贵公司为＿＿（工程监理服务的名称）提交个体的服务建议书。

业主已安排了一笔以多种货币构成的资金，用于＿＿＿（工程名称）有关费用的合理支付。

工程概述包括工程名称、地点、招标方式、时间安排等。

本工程的施了计划于19＿＿年＿＿用外始。总工期估计＿＿＿个月。

本工程的主要项目有：项目名称、主要项目、初步工程量等。

为了有效奖施监理，业主将聘请合格的、有经验的顾问/监理公司帮助业主进行本工程施工阶级的合同管理。要求的服务内容见第四章附录A：监理服务范围。

请在建议书中详细说明实施本服务的方法、程序和工作计划，以及派往现场职员的简历、特长等。

若贵公司需要，可察看现场，费用自理，具体问题，可与我方＿＿＿＿先生（小姐）

联系。

联系地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码

本服务的有关业务及派件现场的人员应遵守工程所在国或地区的法律及法规。

业主要求在接到本邀请书的45天内拚交建议书，请在接到本邀请书之后，尽快用电报或传真通知我方，并说明提交建议书的时间和方法。

从建议书收到之日起90天内为其有效期。

本服务合同将采用人——月合同（总包合同/百分比合同）。合同条件见第二章。

业主将根据建议书的质量、贵公司指派人员的能力和在类似工程上的经验、经济建议书的合理性等考虑是否接纳建议书，并在建议书有效期内通知贵公司的建议书是否被接纳。

我们期待着你们对我们邀请书做出积极的响应。

祝工作顺利

＿＿＿＿（业主名称）

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多业主相关文章

合同条款
监理单位总监理工程师责任书范本

监理单位总监理工程师责任书姓名职称是否承担技术资料签证岗位证书名称及编号具体职责一、领导工程项目监理人员贯彻执行有关政策、法规、标准、规范和公司的质量技术体系文件，对履行监理委托合同全面负责。二、组织编写工程项目建设监理规划，并全面组织实施，协助业主确定合同条款。三、组织设计单位、施工单位研究解决图纸会审，提出有关技术问题，并审查施工单位有关资质条件和分包单位资质条件。四、审定施工组织设计、施工技术方案进行计划，现场安全技术措施和文明施工方案，负责协调各专业施工之间的主要技术问题。五、主持处理合同履行中的重大争议和纠纷，负责合同管理。六、发布工程开工令、停工令、复工令、审查并签证分部工程质量等级，组织处理重大质量事故，负责对工程质量评价和认可与否决。七、定期或不定期的现场巡视，及时发现和提出问题，并进行处理。八、组织工程初验、竣工验收，审核工程结算书，组织编写工程项目监理工作总结。单位法人

2023-05-08

371人看过
工程造价
投标邀请函范文

一、投标邀请函范文根据中华人民共和国《招投标法》等相关法律法规的规定，结合我公司和本项目的具体特点（项目已具备招标条件），经公司董事会研究决定，对________广场项目中的消防系统工程进行公开邀请招标，特邀请贵公司参与该工程的投标，具体项目情况及招标内容如下：一、项目概况1、工程名称：________广场2、建设地址：________3、建筑面积：________平方米；4、结构类型：框架----核心筒结构；5、建筑高度：地下两层，地上26层；6、计划开工：________年____月____日，计划竣工：：________年____月____日；7、投标时间：________年____月____日10：00；8、承包方式：按照图纸的工程量和市场价一次包死（可注明标底有效期）；二、招标（或承包）范围施工图纸涉及的全部消防系统工程施工；消防各系统的设备、材料采购、供应、安装、调试、竣工验收

2023-04-30

117人看过
招标公告
招标邀请的范围

邀请招标的适用范围：国务院发展计划部门确定的国家重点建设项目和各省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点建设项目，以及全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目，应当公开招标；有下列情形之一的，经批准可以进行邀请招标：（一）项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的；（二）受自然地域环境限制的；（三）涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的；（四）拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的；（五）法律、法规规定不宜公开招标的。公开招标与邀请招标的区别（1）发布信息的方式不同。（2）选择的范围不同。公开招标因使用招标公告的形式，针对的是一切潜在的对招标项目感兴趣的法人或其他组织，招标人事先不知道投标人的数量；邀请招标针对已经了解的法人或其他组织，而且事先已经知道投标人的数量。（3）竞争的范围不同。（4）公开的程度不同。公开招标中，

2023-07-11

59人看过
监护
监护人同意书的规范范本

监护人同意书格式，一般需要具备七个内容，具体如下：1、监护人和被监护人的身份信息；2、联系电话；3、与出行者的关系；4、与出行者的身份信息；5、监护人同意内容说明；6、格式必须包括特此说明；7、监护人签字。监护人的职责是代理被监护人实施民事法律行为，保护被监护人的人身权利、财产权利以及其他合法权益等。监护人同意书格式内容是什么监护人同意书格式内容包含监护人和被监护人的身份信息、联系电话、与出行者的关系、与出行者的身份信息、监护人同意内容说明、格式必须包括特此说明、监护人签字。监护人的职责是代理被监护人实施民事法律行为，保护被监护人的人身权利、财产权利以及其他合法权益等。《中华人民共和国民法典》第三十四条监护人的职责是代理被监护人实施民事法律行为，保护被监护人的人身权利、财产权利以及其他合法权益等。监护人依法履行监护职责产生的权利，受法律保护。监护人不履行监护职责或者侵害被监护人合法权益的，

2023-07-06

115人看过

法律综合知识
不公开审理申请书范本

不公开审理申请书范本。对于不公开审理申请书范本具体格式如下：______人民法院：你院受理的赵____诉______离婚一案，我要求不公开审理。其理由是：第一，本案中涉及某种难以明言的隐私问题第二，本人在当地朋友较多，张扬开去未免难堪;第三，双方父母均不同意离婚，公开审理难免他们到法庭无理取闹，影响法庭的调查审理。为此，根据《民事诉讼法》第一百二十条第二款的规定，特向你院提出不公开审理的申请，请予审查批准。申请人：____________年____月____日不公开审理申请书范本

2023-06-11

420人看过
工程施工
招标邀请通知书

_______建筑总公司：_______地铁工程，是我市_______年重点计划建设项目，经请示_______省_______委办公厅的同意，决定采取招标办法进行发包。贵公司从事地铁建设工程多年，工程完成得好，质量可靠，对此，我们表示赞赏。随本通知书(函)邮寄“_______地铁工程施工招标公告”一份。若愿意参与投标，请于_______年_______月_______日到_______月_______日光临_______饭店_______号楼房间，领取“投标文件”，并按规定日期，准时参加投标。招标单位：_______省_______市_______局招标管理办公室地址：_______市_______局_______号楼_______号联系人：_______、_______电话：_______邮政编码：_______年月日文书要点招标邀请通知书是招标单位采用选择招标方式时，向有关单位发出邀请

2023-06-09

82人看过
要约邀请
合同样本：要约邀请

要约邀请不构成合同。根据我国法律规定，要约邀请是指希望他人向自己发出要约的意思表示。要约邀请的法律意义不仅在于邀请他人向自己发出要约，还在于提出交易条件以及与交易条件有关的条件，而且这些条件可以拘束邀请人，可以构成先合同义务，也可以进入合同，演变成合同义务。要约与要约邀请的区别是什么呢1、要约与要约邀请的性质不同。要约生效后应受到法律约束，要约邀请不具有约束力。要约一经发出，要约人在一定时期内就要受到一定的约束，不得随意撤回和撤销。如果要约人违反了有效要约，就要承担一定的法律责任；要约邀请只是当事人准备订立合同所采取的事实行为。这种行为只是邀请他人向自己发出要约，即使他人作出承诺，也不能因此使合同成立。要约邀请人撤回邀请，一般也不承担法律责任。2、要约与要约邀请的内容不同。要约是要约人发出的希望订立合同的意思表示，它包括了合同的主要条款；而要约邀请仅仅是希望他人向自己发出要约，它并不包括合

2023-07-17

323人看过
证人证言
抗诉请求书（范本）

申请人：姓名、性别、年龄、民族、籍贯、工作单位、住址。（刑事辩护律师提示：被害人的法定代理人提出请求的，还应写明申请人与被害人的身份关系。）因不服____人民法院（年号）刑初字第__号刑事判决书，特提请贵院提出抗诉，理由如下：_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________此致____人民检察院敬礼申请人：年月日附：1、物证：份2、书证：份3、证人证言：份4、证人姓名、工作单位、住址

2023-06-11

64人看过

保险公司
再审合并审理申请书范本

申请人：王____，男，42岁，汉族，住____________________________。申请事项申请将案号为(2013)_民初字第744号案件与案号为(2013)_民初字第678号案件合并审理。申请事实与理由(2013)_民初字第744号案件与案号为(2013)_民初字第678号案件分别在2013年3月20日和2013年3月18日由贵院受理，由于两案件是由于一起交通事故引发，被告相同，被告赵__与申请人都附有责任，申请人已经垫付了医疗费四万多，该笔款项应由两被告与保险公司共同承担。由于涉及到费用的分担，为了统一结算和更合理的解决双方当事人纠纷，避免出现相互矛盾的判决，特向贵院提起合并审理的申请，望批准。此致__人民法院申请人：王__20xx年4月9日

2023-06-13

81人看过
羁押
申请羁押申请书范本

羁押必要性审查申请书范本申请人：申请事项：事实与理由：其一，其二，其三。此致XXXX检察院申请人：XX年XX月XX日羁押必要性审查的主体及审查的执行方式羁押必要性审查的主体是人民检察院。根据《人民检察院办理羁押必要性审查案件规定》第十三条人民检察院在进行羁押必要性审查时，可以采取以下方式：(一)审查犯罪嫌疑人、被告人不需要继续羁押的理由和证明材料;(二)听取犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、辩护人的意见;(三)听取被害人及其法定代理人、诉讼代理人的意见，了解是否达成和解协议;(四)听取现阶段办案机关的意见;(五)听取侦查监督部门或者公诉部门的意见;(六)调查核实犯罪嫌疑人、被告人的身体状况;(七)其他方式。法律知识《刑事诉讼法》第九十三条规定：犯罪嫌疑人、被告人被逮捕后，人民检察院仍应当对羁押的必要性进行审查。对不需要继续羁押的，应当建议予以释放或者变更强制措施。有关机关应当在十日以内将处

2023-06-14

118人看过
监护
监护权变更协议书范本

监护权变更协议书甲方：______________________姓名：______________________性别：______________________出生时间：__________________民族：______________________职业：______________________户口所在：__________________经常居住地：________________身份证号码：________________联系电话：__________________乙方：______________________姓名：______________________性别：______________________出生时间：__________________民族：______________________职业：______________________户口所在：_

2023-06-04

183人看过
监护
放弃监护权声明书范本

一、放弃监护权声明书范本放弃孩子监护权协议书写清楚被监护人的基本的信息，还有就是放弃监护的原因基本上就可以了。1、若被监护人未满十八周岁的：兹证明_______，男/女，于___年__月__日出生，_______的生父是_______(现健在/已故)。_______生母是_______(现健在/已故)。的法定监护人是(父母健在的，可任选父母其中一人)。3、若被监护人为无民事行为能力或者限制民事行为能力的精神病人的：兹证明_______，男/女，于___年__月__日出生，_______的生父是_______(现健在/已故)。_______生母是_______(现健在/已故)。______的配偶是______(针对已婚的情况)。二、监护权与抚养权的区别监护权从法理上区分，属于亲属法中的身份权，但是，监护制度更强调的是国家对个人的强制性和个人对家庭和社会利益的服从性。从这个意义来讲，监护具有公

2023-04-24

243人看过

监护
变更监护人申请范本

一、变更监护人的条件是哪些根据相关法律规定，夫妻离婚后，变更孩子监护人有3种情况：1、对子女有犯罪行为等明显不利情形的，可取消孩子监护权。《民通意见》第21条规定，夫妻离婚后，与子女共同生活的一方无权取消对方对该子女的监护权，但是，未与该子女共同生活的一方，对该子女有犯罪行为、虐待行为或者对该子女明显不利的，人民法院认为可以取消的除外。2、一方擅自变更或取消孩子监护权的，是无效行为，法院不予认可。最高人民法院《关于贯彻执行》中第18条规定：监护人被指定后，不得自行变更。擅自变更的，由原被指定的监护人和变更后的监护人承担监护责任。3、离婚后变更孩子监护人的诉讼审理，生父母或有监护资格的人或者单位可提起变更孩子监护人的诉讼。二、变更监护人需要那些手续首先，现有监护人无法履行、不履行监护职责，或者侵害被监护人的合法权益，这是能变更孩子监护人的前提条件；其次，需要有人提起变更孩子监护人的诉讼请求，

2023-06-11

145人看过
基金招募说明书
邀请函中的邀请是约会还是邀请？

广告里一般说的是邀约，即要约邀请。如果广告中有具体和明确的条款可以构成要约。根据《民法典》第四百七十三条规定，要约邀请是希望他人向自己发出要约的表示。拍卖公告、招标公告、招股说明书、债券募集办法、基金招股说明书、商业广告和宣传、寄送的价目表等为要约邀请。商业广告和宣传的内容符合要约条件的，构成要约。第四百七十二条规定，要约是希望与他人订立合同的意思表示，该意思表示应当符合下列条件：（一）内容具体明确；（二）表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。要约和要约邀请的区别1、要约是当事人希望和他人订立合同的意思表示，以订立合同为直接目的；要约邀请是希望对方向自己发出要约的意思表示。2、要约大多数是针对特定的相对人的，往往采用对话和信函的方式；而要约邀请一般是针对不特定的相对人的，故往往通过电视、报刊等媒介手段。3、要约的内容必须具备足以使合同成立的主要条件，如明确的标的额、标的物数量、质量

2023-08-15

416人看过