建筑工程招标书样本是怎样的-法师兄

建筑工程招标书样本是怎样的

来源：互联网时间： 2023-04-21 21:43:10 237 人看过

建筑工程招标书样本

建设单位：________________________________

1、根据已收到的招标编号为______的__________工程的招标文件，遵照《工程施工招标投标管理办法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以人民币__________元的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证在______年______月______日开工，______年_____月____日竣工，即____天(日历日)内竣工并移交整个工程。

3、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价5%的银行保函或上述总价10%的由具有独立法人资格的经济实体企业出具的履约担保书，作为履约保证金，共同地和分别地承担责任。

4、我方同意所递交的投标文件在投标须知第11条规定的投标有效期有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

6、我方金额为人民币____________元的投标保证金与本投标书同时递交。

投标单位：(盖章)________________

单位地址：________________________

法定代表人：(签字、盖章)________

邮政编码：________________________

电话：____________________________

传真：____________________________

开户银行名称：____________________

银行账号：________________________

开户行地址：______________________

电话：____________________________

日期：________年_______月_______日

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多招标书相关文章

工伤赔偿标准
建筑工伤赔偿怎样处理？建筑工伤赔偿标准是怎样的

一、建筑工伤赔偿怎样处理？1、要求用人单位垫付医疗费，进行治疗。2、收集劳动关系的相关证明。劳动关系证明材料是申请工伤认定的必备材料，没有劳动关系证明，将无法启动下一步的工伤认定程序；没有劳动关系证明，不要轻易启动工伤认定程序，否则也可能使自己处于非常被动的局面。3、进行工伤认定。工伤认定是由人力资源和社会保障部门对所受伤害是否属于工伤进行的行政确认，是处理工伤最为重要的一步。如果单位认可是工伤，劳动者可以建议用人单位去申请工伤认定。需要注意的是，第一、只有人力资源和社会保障局才有权作出工伤认定，不要盲目相信企业认可工伤的承诺；第二、自发生工伤事故或确诊职业病，最晚不要超过一年的时间去申请工伤认定。4、进行劳动能力鉴定。劳动能力鉴定也就是对工伤受伤程度进行伤残评定，由劳动能力鉴定委员会组织专家进行。5、申请劳动仲裁，索赔工伤待遇。根据鉴定的伤残等级以及《工伤保险条例》的规定，可以确定工伤赔

2023-02-21

160人看过
工程招标
建筑工程招标的法律依据

《招标投标法》第八条招标人是依照本法规定提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。第九条招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明。一、政府招投标的注意事项1、开标之前一定要把招标文件做好了，因为这是整个招投标工作的依据和准则。在开标过程中可能会出现违反招标文件要求的问题，所以招标文件一定要尽可能详细，不要有歧义的语句和阐述.这样会对评标产生很大影响，投标单位可能会抓住这些空子不放，这样这个招标工作就可以说是失败了。2、评标过程中记住一定要以招标文件为依据，一般在评标过程中出现的问题就是没有依据招标文件执行或者招标文件对某些细小的环节阐述的有歧义，否则不会出现太大的问题。3、在定标过程中也是看好招标文件要求，比如出现多标段的情况、每个标段的中标人如何产生、一个投标人能否同时

2023-06-26

70人看过
中标
中标通知书(建设工程施工公开招标样式

中标通知书(建设工程施工公开招标、邀请招标、邀请议标用)(样式一)_____________(建设单位名称)的_____________(建设地点)工程，结构类型为_____________，建设规模为_____________经______年_____月_____日公开开标后，经评标委员会评定并报招标管理机构核准，确定________为中标单位，中标标价为人民币_______元，中标工期自________年______月_____日开工，_______年______月_______日竣工，工期________天(日历日)，工程质量达到国家施工验收规范(优良、合格)标准。中标单位收到中标通知书后，在_________年______月_______日________时前到___________(地点)与建设单位签订承发包合同。建设单位：(盖章)法定代表人：(签字、盖章)日期：________

2023-05-04

356人看过
建筑工程纠纷
建筑工程纠纷处理的基本方式是怎样的

建筑工程纠纷处理的基本形式如下：一、和解。发生争议的当事人之间自行协商和解解决。二、调解。如果双方无法自行解决纠纷的，可以请第三方介入进行调解解决纠纷。三、仲裁。如果双方签订了仲裁协议的，可以按照仲裁协议的内容申请仲裁解决纠纷。四、诉讼。如果上述三种方式无法解决纠纷，或者不想采取上述方式解决纠纷的，可以向法院提起诉讼解决纠纷。纠纷处理方式：1、因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向上海市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解，也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向——市仲裁委员会申请仲裁；——人民法院提起诉讼。（将不选定的解决方式划出）《仲裁法》第二十条，当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求仲裁委员会作出决定或者请求人民法院作出裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求

2023-07-24

329人看过

招标合同
招标合同建筑工程招标合同条款

招标合同建筑工程招标合同的主要条款建筑工程招标公告公告发布日期：2007年9月22日根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律规定，平湖市政府采购中心教育系统采购站受平湖市东湖小学的委托，就下列项目进行公开招标，欢迎合格的企业前来投标。一、招标编号：平教采招基(2007)第9号采购组织类型：集中采购二、招标内容：传达室建筑工程三、投标供应商的资格要求：1、具有独立承担民事责任的能力。2、具有土建总承包和项目经理三级及以上资质。3、具有良好的信誉和履行合同的能力，参加政府采购活动无重大违法记录。四、招标文件的发售：1、获取标书时间：2007年9月29日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。2、获取标书地点：平湖市教育后勤管理中心(北台弄15号、三楼)五、投标文件的递交：1、投标文件递交截止时间：2007年10月12日下午14时整(逾期不收)。2、开标时间：2007年10月12

2023-06-07

335人看过
工程施工
建筑工程施工需要招标吗

如果是以下情形是需要招标的：在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。前款所列项目的具体范围和规模标准，由国务院发展计划部门会同国务院有关部门制订，报国务院批准。法律或者国务院对必须进行招标的其他项目的范围有规定的，依照其规定。什么是建筑工程施工招标？工程施工招标的概念施工招标就是招标人对所要建设的工程项目，进行公开或邀请社会上符合相关资质要求的施工单位提供报价、施工方案等交易活动。实质上就是一种市场交易行为，是贸易中工程建设的买卖方式。建筑工程招投标是指以建筑产品作为商品进行交换的一种交易形式，它由唯一的卖主设定标，招请若干个买主通过

2023-08-02

465人看过
债务人
工程建设收款委托书范本是怎样的

工程建设收款委托书委托人：____________________________________地址：______________________________________受托银行：__________________________________地址：______________________________________借款方保证从---年--月起至---年---月止,按本合同规定的利息偿还借款。贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款。第十条乙方违反其在本协议第三条中的保证与承诺，乙方应向甲方退还佣金;并应承担甲方因此而遭受的损失。如果委托人提供伪造的文件，或隐瞒事实，或在被委托人接受委托后，委托人私下与债务人联系或签署还款协议，由此影响被委托人查明案情或影响追偿效果，其责任由委托人承担;委托人_________与_________(建设单位)签订工程建设承包合同(合

2023-05-08

192人看过
工资
建筑工怎样证明本人工资

可以找雇佣公司开具相关的收入证明并加盖公章。个人范本兹证明为本单位职工，已连续在我单位工作年，学历为毕业，当前在我单位担任职务。近一年内该职工在我单位平均年／月收入为（税后）元，（大写：万仟佰拾元整）。特此证明：单位名称年月日一、银行流水和收入证明有什么区别房贷收入证明和银行流水：收入证明一般由借款人所在单位开具，并加盖单位公章才有效，银行在借款人贷款审核时，最低要求是借款人提供的收入证明至少要为还款月供的2倍以上；银行流水主要是指借款人提供的自身收入流水，一般为工资收入详单。银行通常希望看到的是借款人稳定且合理的银行流水，既要连续又要与收入证明相符合，忽高忽低的银行流水通常不被银行看好。二、银行流水和收入证明有什么用处1、银行流水：银行流水主要是指借款人提供的自身收入流水，是个人在一段时间内与银行发生的存取款业务交易清单。对于计划贷款买房的人来说，银行流水不仅反映了他们的工资状况，而且还

2023-02-22

389人看过

代理
建设工程招标代理合同的格式是怎样的

2.合同文件及解释顺序2.1合同文件及解释顺序_______________________________.3.语言文字和适用法律3.1语言文字本合同采用的文字为：_____________________.3.2本合同需要明示的法律、行政法规：__________________.二、双方一般权利和义务4.委托人的义务4.1委托招标代理工作的具体范围和内容：_______________.4.2委托人应按约定的时间和要求完成下列工作：(1)向受托人提供本工程招标代理业务应具备的相关工程前期资料(如立项批准手续、规划许可、报建证等)及资金落实情况资料的时间：_____________________;(2)向受托人提供完成代理招标业务所需的全部资料的时间：_____________.(3)向受托人提供保证招标工作顺利完成的条件：____________________.(4)指定的与受托

2023-04-27

52人看过
实际履行
建筑工程实际施工人的认定标准是怎样的？

实际施工人存在于特定的情形下，并不是所有的施工合同均存在实际施工人。实际施工人一般是指：通过筹集资金、组织人员机械、支付农民工工资或劳务报酬等实际从事工程项目建设的主体。主要为：违法的专业工程分包或劳务作业分包合同的承包人、转承包人、借用资质的施工人（挂靠施工人）；如果建设工程经数次转包的，实际施工人应当是最终实际投入资金、材料和劳力进行工程施工的法人、非法人企业、个人合伙、包工头等民事主体。实际施工人的认定应从以下几个方面：是否为实际投入人员、资金、机械的施工主体；所施工内容是否为建设工程中相对独立的单项工程；能否对施工内容独立承担质量责任。律师补充：在多层转包、多次分包、借用资质（挂靠）后再转包、再分包的关系中，实际施工人可能不止一个，有可能存在多位实际施工人。实际施工人主张工程款的，需要通过其掌握的工程量清单、现场签证单、施工日志、确认函等书面文件，证明实际投入工程的资金、设备、材料

2023-05-07

357人看过
承诺
建筑工程招投标的应对策略

引言：改革开放之后，随着市场经济的高速发展，招投标被各行各业广泛应用，为我国的市场经济的发展做出了重要的贡献。建筑工程的招标投标是由工程的发包方作为招标方，并通过向指定的承包方发出招标信息或者发布招标的公告，提出项目对承包方的资格要求(质量、技术、开工日期、竣工日期等)，并选择最适合的承包方进行签订合同意向，让有意向的承包方作为投标方，并以书面的形式拟投标工程的报价及其他的招标要求，参加投标的竞争。最后经招标方进行组织专家对各个投标方的所有条件进行审查比较，最终选出中标者并签订施工的合同。因此，招投标能更好的为业主选择好的承包人，并优化资源配置，保证工程的质量和工程的进度。一、建筑工程招投标的现状我国的招投标相对发展的较晚，在上世纪八十年代中期到九十年代中期，我国从计划经济体制转向市场经济体制，进而引进了工程招投标机制，促进了工程的项目市场化。自从2000年1月1日《中华人民共和国招标投标

2023-06-07

194人看过
合同条款
建设工程怎样进行招标投标活动？

招标投标是市场经济条件下进行大宗货物买卖或者建设工程发包与承包时通常采用的竞争交易方式。所谓的建设工程招标投标活动是指建设工程的发包人作为招标方采用适当的方式，发布拟建工程的有关信息，如工程的内容和主要的技术条件，对承包人的资质要求等，但不标明工程的造价，通过这些行为表明发包人将选择符合条件的承包人与之订立建设工程合同的意向，由各有意承包该工程项目的承包人作为投标方向招标方提出自己的工程报价和其他承包条件，参加投标竞争，经招标方对各投标方的报价和其他条件进行审查比较后，从中择优选定中标者，并与之签订建设工程合同的活动。建设工程实行公开招标的，一般包括以下几个主要过程：一、发标。发标是指发包人作为招标方依照法定程序和方式，发布招标公告，提供载有招标工程的主要技术要求、主要合同条款、评标的标准和方法以及开标、评标、定标的程序等内容的招标文件。二、开标。招标方在投标截止日期届满后，在规定的时间内

2023-06-13

387人看过

工程招标
建筑工程招标条件及程序是什么

一、建筑工程招标条件1.招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的额特定法人或者其他组织发出投标邀请书；当投标人少于三个时，应当重新组织招标。2.对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15d前，以书面形式通知所有招标文件收受人。依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20d。3.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。4.中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。招标人和中标人应当自中标通知发出之日起30d内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。二、建筑工程建设项目招标一般程序1.确定招标方式：依法必

2023-03-16

257人看过
工程招标
国际工程招标说明书格式合同样本

日期：合同招标一、中华人民共和国从世界银行申请获得贷款，用于支付____________项目的费用。部分贷款将用于支付工程建筑、____________等各种合同。所有依世界银行指导原则具有资格的国家，都可参加招标。二、中国____________公司（以下简称Ａ公司）邀请具有资格的投标者提供密封的标书，提供完成合同工程所需的劳力、材料、设备和服务。三、具有资格的投标者可从以下地址获得更多的信息，或参看招标文件：中国Ａ公司：（地址）四、每一位具有资格的投标者在交纳____________美元（或人民币），并提交书面申请后，均可从上述地址获得招标文件。五、每一份标书都要附一份投标保证书，且应不迟于____________（时间）提交给Ａ公司。六、所有标书将在____________（时间）当着投标者代表的面开标。七、如果具有资格的国外投标者希望与一位中国国内的承包人组建合资公司，需在投标截止

2023-04-22

428人看过