如何申请工程变更
来源:互联网 时间: 2023-05-07 22:15:16 326 人看过

工程变更

所谓工程变更,是指在工程实施过程中,按照合同约定的程序,监理人根据工程的需要,在招标文件或监理人批准的施工方案中,对原设计在材料、工艺、功能、功能、尺寸、技术指标、工程量、施工方法等方面作出变更指示的,统称为工程变更。变更请求权,是指对设计图纸中的错误、遗漏、增减以及为优化设计、方便施工所作的修改。

索赔是指在合同执行过程中,非因自身原因造成的工程延误和费用增加,要求业主赔偿损失的权利。分类由于设计图纸的错漏更正、结构的变化、单项工程的增减、工程单价的增减、优化设计和方便施工的变化而引起的设计变更。主要问题如下:

1。现场实际施工环境与设计图纸不符,主要表现在地质条件差异、地面横断面变化、分项工程量少等方面。建设单位根据质量、安全、成本、竣工后使用等需要增加或减少的工程项目,以及为满足环境保护等需要增加的工程项目;3。

变更索赔施工图数量差异

铁路工程:采用技术设计或初步设计资料进行招标的工程,以及因施工图数量和招标数量变化而引起的工程造价调整。

公路工程:由于第一阶段设计图与第二阶段施工图的数量差异而引起的工程造价调整。变更请求权根据不同的理由,可以分为六种情形:

1。外部环境:因业主供图、供料、村民干扰造成停工损失和赶工费用。

2。不可抗力:地质条件、不利气候等场地条件的变化,以及地震、洪水等不可抗力造成的损失。3。工期变更:因业主要求提前完成工程或因业主原因延误工期而增加工程造价。

4。价格变动:超出一定范围的价格上涨、材料运输价格或方案的变化等。工程保险:施工单位遭受损失时,根据保险内容在规定的期限和范围内向保险公司提出索赔。

6。其他:合同约定的其他索赔条款。在工程建设过程中,由于不可预见的情况、环境或为节约成本,监理工程师认为必要时,可以改变工程或其任何部分的形状、质量或数量而引起的索赔。承包人应服从监理工程师的指示,但承包人有权就这些变更引起的额外费用提出索赔。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年09月10日 10:49
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多不可抗力相关文章
  • 商标变更如何申请
    一、简要说明商标核准注册之后,商标注册人的名义、地址或者其他注册事项发生变更的,应当申请办理相应的变更手续。自《商标法实施条例》施行之日起,已经申请但尚未获准注册的商标,也可以申请变更其申请人名义、地址、代理人,或者删减注册申请中的指定商品。因企业合并、兼并或改制而发生商标专用权移转的,不在变更之列,商标移转的应当办理转让手续。依法院判决发生商标移转的,也应当办理转让手续。二、准备申请书件1、申请变更注册人名义的,应当提交登记机关出具的变更证明。注册人是企业的,应当出具工商行政管理机关登记部门的变更证明;注册人是事业单位的,应当出具事业单位登记机关的变更证明;注册人是自然人的,应当出具户口所在地派出所的变更证明。证明上的变更前名义和变更后名义应当与申请书上变更前名义和申请人名称相符。2、尚未获准注册的商标,其申请人名义的变更,也应按照上述规定办理。3、申请变更地址的,应提交变更后的营业执照
    2023-05-02
    375人看过
  • 如何申请变更法人
    1、如果公司决定更换法定代表人,公司申请变更登记,应当自作出变更决议或者决定之日起30日内向公司登记机关申请变更登记,向公司登记机关提交下列文件:(一)公司法定代表人签署的变更登记申请书;(二)依照《公司法》作出的变更决议或者决定;(三)国家税务总局规定的其他文件工商登记事项变更涉及修改公司章程的,法律、行政法规或者国务院决定规定,变更登记事项必须经批准登记的,应当提交修改后的公司章程或者公司法定代表人签署的公司章程修正案,有关批准文件还应当报送公司登记机关。第三十条公司变更法定代表人的,应当自变更决议或者决定作出之日起30日内申请变更登记。具体来说,法定代表人的职权是:(1)对外代表公司并签署法律文件的权利。例如,在处理公司重大事项时,为代理人签署授权委托书,在报刊上为公司发表声明(2)代表公司签订合同的权利。在合同签订过程中,法定代表人的签字往往是合同生效的条件。公司发行债券、股票,必
    2023-05-02
    277人看过
  • 工程合同变更申请书
    一、变更合同价款的方法有哪些(一)变更合同价款的分类1、法规变化类。主要包括“法律法规变化”;2、工程变更类。主要包括“工程变更”、“项目特征不符”、“工程量清单缺项”、“工程量偏差”、“计日工”;3、物价变化类。主要包括“物价变化”、“暂估价”;4、工程索赔类。主要包括“不可抗力”、“提前竣工(赶工补偿)”、“误期赔偿”、“索赔”;5、其他类。主要包括“现场签证”,又可分为工程变更类签证和索赔类签证。索赔方式解决合同价款,解决过程承发包双方耗时耗力在可调价格合同中,合同价款的调整因素包括:1、法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款;2、工程造价管理部门公布的价格调整;3、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;4、双方约定的其他因素。(二)合同价款及调整条款方法1、填写第23条款的合同价款及调整时应按《通用条款》所列的固定价格、可调价格、成本加酬金三种方式,约定一
    2023-04-12
    377人看过
  • 工程合同变更申请书
    一、变更合同价款的方法有哪些(一)变更合同价款的分类1、法规变化类。主要包括“法律法规变化”;2、工程变更类。主要包括“工程变更”、“项目特征不符”、“工程量清单缺项”、“工程量偏差”、“计日工”;3、物价变化类。主要包括“物价变化”、“暂估价”;4、工程索赔类。主要包括“不可抗力”、“提前竣工(赶工补偿)”、“误期赔偿”、“索赔”;5、其他类。主要包括“现场签证”,又可分为工程变更类签证和索赔类签证。索赔方式解决合同价款,解决过程承发包双方耗时耗力在可调价格合同中,合同价款的调整因素包括:1、法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款;2、工程造价管理部门公布的价格调整;3、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;4、双方约定的其他因素。(二)合同价款及调整条款方法1、填写第23条款的合同价款及调整时应按《通用条款》所列的固定价格、可调价格、成本加酬金三种方式,约定一
    2023-04-27
    53人看过
  • 专利申请日能否变更,专利申请日如何变更
    一、专利申请日能否变更?依规定,申请人把申请文件直接递交到国务院专利行政部门受理处或者代办处的,经当场审查,凡符合受理条件的,其提交日就确定为申请日。申请人邮寄的申请文件,凡符合受理条件的,以邮件寄出日为申请日。寄出邮件的邮戳日期不清楚的,以邮件寄到国务院专利行政部门的邮戳日为申请日。邮件的邮戳都不清楚的,以国务院专利行政部门收到日为申请日。申请日确定后,不能随便更改。只有在下述两种情况下允许更改申请日:1、由于邮戳不清,国务院专利行政部门以收到日为申请日,或者申请人认为国务院专利行政部门确定的申请日有误时,申请人可以提供寄出申请文件的挂号收据或其它证据,要求国务院专利行政部门予以改正。国务院专利行政部门经查证核实后,可以更改申请日。2、对于已经提交的,申请人自己或经国务院专利行政部门审查发现,说明书中写有附图的说明,但实际未交或少交、漏交附图的,申请人可以主动补交或者在接到国务院专利行政
    2023-03-25
    331人看过
  • 专利申请人如何变更
    更改专利申请人的方式是:当事人订立书面的变更专利申请的合同后,向国务院专利行政部门进行登记,再由国务院专利行政部门予以公告,登记后专利申请权的变更就正式生效。一、专利授权要多长时间呢专利授权要多长时间呢?实用新型专利和外观设计专利不需要实审,审查期限大概在三个月到十二个月,发明专利需要实审,审查期限一般为2-3年。但是具体的时间,会因实际情况的不同,会有所差别。《专利法》第四十条规定,实用新型和外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由的,由国务院专利行政部门作出授予实用新型专利权或外观设计专利权的决定,发给相应的专利证书,同时予以登记和公告。实用新型专利权和外观设计专利权自公告之日起生效。二、科研专利申请为多长时间科研专利申是十八个月。申请人可以请求尽快公布,专利申请是获得专利权的必要程序。取得专利权的,申请人应当向国家专利机关申请,经国家专利机关批准并颁发证书。国务院专利行政部门收到发
    2023-04-02
    411人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。这主要... 更多>

    #不可抗力
    相关咨询
    • 申请变更抚养权如何变更
      广东在线咨询 2022-07-19
      变更抚养权应该去当地的人民来进行。 变更抚养权的方式 (一)协议变更 无论是协议离婚还是判决离婚后,父母要求变更子女抚养关系的,并非一定要向,双方当事人达成了变更子女抚养关系的协议,只要没有违法事项和对子女成长不利的问题,法律准许当事人作出协议变更。总之,在出现需要变更子女抚养权的情形时,父母首先是可以私下协商,通过交流达成一直意见,直接变更子女抚养权。 (二)诉讼变更 夫妻走上离婚道路,往往是各
    • 如何申请变更施工单位
      天津在线咨询 2022-06-25
      1、一般中标单位如何不合格,招标单位后选择第二候选人,只要满足条件,无论是中标前和中标后等都可以否决原中标单位。 2、根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标管理办法》第四十七条规定:招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同;招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
    • 工程合同变更申请书
      台湾在线咨询 2021-12-04
      合同价格及调整条款方法1。填写第23条款的合同价格及调整时,应当按照《通用条款》所列的固定价格、可调价格、成本加薪三种方式,约定一种方式写入本款。2、采用固定价格时,要注意明确包死价格的类型。比如总价包死,单价包死,或者部分总价包死,避免履约过程中的争议。3、采用固定价格时,风险范围必须明确约定。4、风险费用的计算方法应明确约定。双方应约定一个百分比系数或绝对值法。5、风险范围以外的风险费用应约定
    • 如何在网上申请工商变更
      西藏在线咨询 2022-11-08
      登录当地工商局网站,提出申请,填写变更信息,点击提交,生成流程编号,受理人员一般会在三个工作日内受理,申请人符合资格,对申请材料进行形式审查,符合条件,审查通过,完成变更。
    • 商标变更如何申请
      澳门在线咨询 2022-06-28
      一、简要说明 商标核准注册之后,商标注册人的名义、地址或者其他注册事项发生变更的,应当申请办理相应的变更手续。 自《商标法实施条例》施行之日起,已经申请但尚未获准注册的商标,也可以申请变更其申请人名义、地址、代理人,或者删减注册申请中的指定商品。 因企业合并、兼并或改制而发生商标专用权移转的,不在变更之列,商标移转的应当办理转让手续。依法院判决发生商标移转的,也应当办理转让手续。 二、准备申请书件