致施工合同无效的情形有哪几种-法师兄

致施工合同无效的情形有哪几种

来源：互联网时间： 2023-04-18 20:53:59 105 人看过

一、致施工合同无效的情形有哪几种

1、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;

2、没有资质的实际施工人借用资质的建筑施工企业名义的;

3、建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的;

4、承包人非法转包建设工程的;

5、承包人违法分包建设工程的。

但是为了切实保护实际施工人及农民工的权益，《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定，建设工程施工合同无效，但是建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。

二、建筑工程合同纠纷如何处理

(1)和解。和解是指当事人因合同发生纠纷时可以再行协商，在尊重双方利益的基础上，就争议的事项达成一致，从而解决纠纷的方式。

(2)调解。凋解是指在第三人的主持下，通过运用说服教育等方法来解决当事人之间的合同纠纷。二是行政调解。主要特指工商行政管理机关居中对合同当事人的纠纷进行调解。由于调解协议书不具有法律强制力，一方当事人不履行的，对方当事人不能就此请求人民法院强制执行，但可以采用其他方式来解决争议。

(3)仲裁。仲裁是指发生合同争议的双方当事人，根据争议发生前或发生后达成的仲裁协议，将纠纷提交仲裁机关进行裁决并解决纠纷的方式。仲裁具有“准司法”性质，仲裁机构作出的仲裁裁决具有法律效力，当事人应当履行。

(4)诉讼。诉讼是指合同纠纷发生后，当事人如果没有仲裁协议，任何一方均可以向人民法院提起民事诉讼，请求人民法院对合同纠纷依法予以处理。这是解决合同纠纷的最常见方式。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同无效相关文章

不可抗力
《施工合同》规定了工期顺延有哪几种情形?

1、发包人未按合同约定时间开工的，以实际开工时间作为工期的起算点，工期向后顺延相应迟延开工的时间。2、虽然进场，但开工条件不具备的。如达不到开工的客观条件或者法定条件，如工地未满足合同约定的开工要求，法律上相关审批手续未办妥等。3、发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的。4、发包人未按合同约定支付工程款的。5、发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的。6、设计变更，导致工程量增加的。7、发包人提供的测量基准点、基准线和水准点、勘察报告及其他书面资料存在错误或疏漏的。8、发包人增加合同外工程的，该工程另行计算工期，在原合同工期中顺延。9、发包方供应材料的，因发包供应材料迟延造成工期延误的。10、不可扩抗力，如台风造成、政府指令(如高考、召开重要会议)要求停工等。11、非承包人原因而发包人要求停工的。12、非承包人原因而监理单位指令停工的。13、承包人按合同约定程序完成隐蔽工程后发包

2023-03-04

178人看过
购房合同
无效的购房合同包含几种情形

1.无民事行为能力人所签订的房屋买卖合同。根据我国《民法典》的规定，无民事行为能力人由其法定代理人代理实施民事行为，因此，无民事行为能力人的房屋买卖均应由其法定代理人代理签订合同，他们不能独立签订房屋买卖合同，否则，属无效合同。2.限制行为能力人未取得法定代理人的同意签订的房屋买卖合同。限制行为能力人只能进行与其年龄、智力、精神状况相适应的民事活动，他们进行房屋买卖应当由其法定代理人代为签订合同或取得法定代理人的同意。没有法定代理人的同意，限制行为能力人自已签订的房屋买卖合同无效。3.以欺诈签订的房屋买卖合同。这是指一方当事人以捏造事实或隐瞒真相等欺骗手段，致使对方当事人发生错误认识所签订的房屋买卖合同。4.以胁迫的手段签订的房屋买卖合同。指一方当事人以使对方财产、肉体或精神上受损害相威胁，迫使其产生恐怖而签订的房屋买卖合同。5.乘人之危签订的经济合同。是指一方当事人乘对方处于危难之际或利

2023-04-21

465人看过
合同无效
探究导致合同无效的七种情形

合同无效的七种情形如下：1、一方以欺诈、胁迫的手段订立的损害国家利益的合同；2、恶意串通，并损害国家、集体或第三人利益的合同；3、合法形式掩盖非法目的的合同；4、损害社会公共利益的合同；5、违反法律和行政法规的强制性规定的合同；6、对于造成对方人身伤害或者因故意或重大过失造成对方财产损失免责的合同条款；7、提供格式条款一方免除责任、加重对方责任、排除对方主要权利的条款无效。合同无效的自始不发生效力。民法典合同解除的七种情形是什么一、《中华人民共和国民法典》合同解除的七种情形是什么1、合同解除的七种情形包括：（1）当事人协商一致；（2）当事人约定的条件成就；（3）因不可抗力致使不能实现合同目的；（4）一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（5）一方迟延履行，经催告后在合理期限内仍未履行；（6）一方迟延履行或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（7）其他情形。2、法律依据：《中华人

2023-07-02

186人看过
显失公平
无效的民事行为有哪几种情形

（一）无民事行为能力人实施的民事行为（其中，无民事行为能力人所为的纯获利民事行为有效，其他民事行为要经过其代理人的追认，因此可视为效力待定的民事行为）；（二）限制民事行为能力人依法不能独立实施的（限制民事行为能力人依法不能独立实施的双务民事行为需要经过其法定、指定代理人的追认，在未追认期间效力待定）；（三）一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下所为的；（其中，一方以欺诈、胁迫手段损害国家、集体利益的行为确定无效，损害个人利益的行为为可变更或者撤销的民事行为）（四）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的；（五）违反法律或者社会公共利益的；（六）经济合同违反国家指令性计划的；（七）以合法形式掩盖非法目的的。无效的民事行为，从行为开始起就没有法律约束力。下列民事行为，一方有权请求人民法院或者仲裁机关予以变更或者撤销：（一）行为人对行为内容有重大误解的；（二）显失公平的

2023-08-12

267人看过

无效合同
房产买卖中的几种无效合同情形

一、房地产分离出卖，合同无效。由于房屋是建筑在土地上的，为土地的附着物，具有不可分离性，因此，房屋所有权通过买卖而转让时，该房屋占用范围内的土地使用权也必须同时转让。如果卖方将房地产和土地分别卖于不同的买方，或者出卖房屋时只转让房屋所有权而不同时转让土地使用权，买方可以提出这种买卖合同无效。二、产权主体有问题，合同无效。出卖房屋的主体必须是该房屋的所有权人。非所有权人出卖他人的房屋时，须提交共有人的同意证明书。部分共有人未取得其他共有人同意，擅自出卖共有房屋的，其买卖行为也无效。三、侵犯优先购买权，合同无效。房屋所有人出卖共有房屋时，在同等条件下，共有人有优先购买权。房屋所有人出卖出租房时，须提前3个月通知承租人，在同等条件下，承租有优先购买权。房屋所有人出卖房屋时侵犯共有人、承租优先购买权的，共有人、承租人可以请求法院宣告该房屋买卖无效。四、单位违反规定购房，合同无效。机关团体、部队、企

2023-03-27

484人看过
举证责任
无权处分的情形下赠与合同的效力有哪几种情况

在无权处分的情况下，赠与合同的效力应分为三种情况：一是无权处分权利人拒绝追认，在处分物未交付买受人未支付价款的情况下，买卖或赠与合同无效，在买受人或受赠人善意的情况下，无权处分人应承担损害赔偿责任。无权处分权利人拒绝追认，待处分物已交付时，赠与合同无效。在我国法律承认物权行为独立性和无因性的框架下，处分物的所有权回归权利人，但买卖合同场合买受人未支付价款，在单一时间完成任务，不回归权利人，而是回归买受人所有权利人。因此，损失只能通过以下途径得到补偿。处分人向买受人主张不当得利返还应当按照第五十一条的规定，买卖合同无效，不能请求买受人支付价款。权利人正在向处分人要求返还不当得利。有人认为权利人可以直接向买受人主张不当得利的返还和不当得利。当返还未消除权利人损失时，权利人有权基于侵权行为法主张损害赔偿。这里的侵权行为是一般侵权权人的举证责任。第三，无权处分权利人拒绝追认的处分物已经交付买受人已

2023-08-09

306人看过
合同生效
什么是合同效力?合同生效有哪几种情形?

合同效力是指合同对双方当事人的法律约束力。合同可以分为有效合同、无效合同、效力待定合同。(1)有效合同，一般来讲合同双方当事人肯定希望签订的合同是有效合同，有效的合同，对合同签订方都具有法律约束力。(2)无效合同。无效合同自始无效、当然无效、确定无效、绝对无效。(3)效力待定合同是合同因存在瑕疵致使合同约定的权利义务对当事人是否具有法律约束力处于不确定状态。一、民法典规定建设施工合同效力如何认定《民法典》规定建设施工合同效力可能为有效、无效、可撤销或其他法定效力情形。有效是指具备了合同的生效要件，对合同双方具有法律约束力的情形；无效是指存在法定无效情形，对合同当事人不产生法律约束力的情形；合同可撤销是指基于重大误解签订的合同或法定其他可撤销情形。法律规定的其他效力情形。二、未生效合同与无效合同的区别（一）两者的法律意义不同。合同有效还是无效，其法律意义体现了国家对该合同作出肯定性或否定性评

2023-03-10

254人看过
合同无效
分析导致建设工程合同无效的各种情形

建筑工程合同无效的情形有：1．承包人未取得建筑施工单位资质或者超越资质等级；2．没有资质或没有相应资质的实际施工人借用有资质的建筑施工单位名义的（“挂靠”）；3．必须招标的未进行招投标或中标无效：4．违法分包。5．转包。承包人承揽工程后非法转包工程的，签订的建设工程施工合同无效。哪些情形下以被挂靠企业名义签订的建设工程合同无效在实践中，施工人存在以下情形时，以被挂靠企业名义签订的建设工程合同会被认定为无效：1、不具有从事建筑活动主体资格的个人、合伙组织或企业以具备从事建筑活动资格的建筑施工企业的名义承揽工程；2、资质等级低的建筑施工企业以资质等级高的建筑施工企业的名义承揽工程；3、不具有施工总承包资质的建筑施工企业以具有施工总承包资质的建筑施工企业的名义承揽工程；4、有资质的建筑施工企业通过名义上的联营、合作、内部承包等其他方式变相允许他人以本企业的名义承揽工程；5、违法分包、转包的建设工

2023-07-11

434人看过

民事行为能力
几种无效协议的情形

该段内容讲述了无能力人执行的民事法律行为是无效的，行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效，违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效，违背公序良俗的民事法律行为无效，行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效。无能力人执行的民事法律行为是无效的。行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。违背公序良俗的民事法律行为无效。行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效。* 无能力人执行的民事法律行为的特点无能力人执行的民事法律行为的特点主要包括以下几点：1. 无能力人执行的民事法律行为，行为人必须具备相应的民事行为能力。这是民事法律行为生效的必要条件，也是无能力人执行民事法律行为的前提条件。2. 无能力人执行的民事法律行为，其行为内容必须符合法律规定。

2023-09-08

270人看过
合同生效
合同生效的条件有哪些,哪种情形下无效

合同生效的条件有：1、合同当事人具有相应的民事行为能力；2、合同是当事人的真实意思表示；3、合同依法成立并办理相应手续。下列情形下无效：1、当事人以虚假的意思表示订立合同；2、当事人是无民事行为能力人；3、法律规定的其他情形。一、没写身份证号的话合同会有效吗身份证不是合同有效无效的条件，没写身份证号的合同是否有效，还是要看合同是否符合法律规定的具体情形。根据民法典的规定，合同成立的生效要件主要有：1.行为人具有相应的行为能力，是指合同主体据以独立订立合同并独立承担合同义务的主体资格。合同是当事人以设立、变更、终止民事权利和民事义务为目的、有意识地追求特定法律后果的行为；2.意思表示真实，所谓意思表示是行为人将其产生、变更和终止民事权利和民事义务的意思表示于外部的行为。在意思表示不真实的情况下，不能仅以行为人表示于外部的意思为根据，而不考虑行为人的内心意思；3.不违反法律、不违背公序良俗等，

2023-06-28

71人看过
购房合同
购房合同的主要内容及无效情形有几种

1、甲方土地使用依据及商品房状况，包括位置、面积、现房、期房等;2、房价，包括税费、面积差异的处理、价格与费用调整的特殊约定等;3、付款约定，包括优惠条件、付款时间、付款额、违约责任等;4、交付约定，包括期限、逾期违约责任、设计变更的约定、房屋交接与违约方责任等;5、质量标准，包括装饰、设备的标准、承诺及违约责任和基础设施、公共配套建筑正常运转的承诺、质量争议的处理等;6、产权登记和物业管理的约定;7、保修责任;8、乙方使用权限;9、双方认定的争议仲裁机构;10、违约赔偿责任;11、其他相关事项及附件，包括房屋平面图、装饰、设备标准等。房产合同无效的情形一、房地产分离出卖，合同无效。由于房屋是建筑在土地上的，为土地的附着物，具有不可分离性，因此，房屋所有权通过买卖而转让时，该房屋占用范围内的土地使用权也必须同时转让。如果卖方将房地产和土地分别卖于不同的买方，或者出卖房屋时只转让房屋所有权而

2023-06-13

217人看过
无效合同
无效合同的五种情形是什么,无效合同的特征有哪些?

一、无效合同的五种情形是什么合同无效的五种情形是:合同当事人没有缔约能力;合同违反法律法规的请知心规定;合同违背公序良俗;合同意思表示虚假;当事人恶意串通，损害他人合法权益。无效合同，是指合同虽然已经成立，但因其严重欠缺有效要件，在法律上不按当事人之间的合约赋予其法律效力。一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;以合法形式掩盖非法目的;损害社会公共利益;违反法律、行政法规的强制性规定。二、无效合同的特征有哪些1、具有违法性所谓违法性，是指违反了法律和行政法规的强制性规定和社会公共利益。2、具有不履行性不履行性是指当事人在订立无效合同后，不得依据合同实际履行，也不承担不履行合同的违约责任。3、无效合同自始无效无效合同违反了法律的规定，国家不予承认和保护。一旦确认无效，将具有溯及力，使合同从订立之日起就不具有法律约束力，以后也不能转化为有效合同。

2023-04-18

451人看过

共有
共有哪几种施工合同

（一）勘察、设计或施工总承包合同勘察、设计和施工总承包合同是指发包人将全部勘察、设计和施工的任务分别发包给一个勘察、设计单位和一个施工单位作为总承包人，经发包人同意，总承包人可以将勘察、设计或施工任务的一部分分包给其他符合资质的分包人。实际上这类合同是将勘察、设计和施工分别由不同的主体向业主负责。勘察、设计或施工总承包人与其各自的分包人就工作成果对发包人承担连带责任。（二）单位工程施工承包合同单位工程施工承包合同又称为平行发包合同，是指在复杂的工程中，发包人可以将专业很强的单位工程发包给不同的承包人，与承包人分别签订土木工程施工合同、电与机构工程承包合同等，这些承包人之间为平行关系。单位工程施工承包合同常见与大型工业建筑安装工程。现在在房地产开发中，这一类合同有增多的趋势。（三）特许经营协议是指政府或政府授权的机构授予承包人在一定的期限内，以自筹资金建设项目并自费经营和维护，向(地方)政府

2023-03-08

82人看过
合同内容
列举合同的几种效力情形

一、列举合同的几种效力情形合同效力有四种，即：有效，无效，可撤销，待定。（一）有效合同所谓有效合同，是指依照法律的规定成立并在当事人之间产生法律约束力的合同。从目前现有的法律规定来看，都没有对合同有效规定统一的条件。但是我们从现有法律的一些规定还是可以归纳出作为一个有效合同所应具有共同特征。根据《民法典》第一百四十三条【民事法律行为有效的条件】具备下列条件的民事法律行为有效：1、行为人具有相应的民事行为能力；2、意思表示真实；3、不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。（二）合同无效的情况：1、合同内容违法的。2、合同当事人双方恶意串联损害他人或公共利益的。3、当事人以合同手段掩盖犯罪活动。4、当事人有一方或双方无相应缔约能力且不能为追认的合同。5、需要法定形式的某些特别合同未满足形式要求的。合同无效都是自始无效。（三）可撤销的合同：1、因乘人之危，胁迫订立的合同。2、因欺诈订立

2023-05-03

216人看过