工程停工索赔意向书应该怎么写?
来源:互联网 时间: 2023-05-01 22:03:57 107 人看过

工程验收单

建设工程承包合同

工程施工合同

拖欠工程款

工程款税率

工程款支付申请

施工方在工程建设过程中,应该精心施工,科学管理,高品质的完成项目。可是,当自然灾害发生时,工程会面临停工风险,这时,按照承包合同约定,施工方可以向业主提出索赔请求,要求承担部分损失。那么工程停工索赔意向书应该怎么写?下面我们通过一篇范文具体了解下。

工程停工索赔意向书

致:**

由于**年*月份的连续降雨引发“**”重大自然地质灾害事故。事故发生后,项目部于*月*日上午*时许,接监理部口头通知要求工程全面停工,立即组织人员对各施工区及生活营地进行彻底的安全检查,以防灾害再次发生,造成人员伤亡。项目部接到通知后,立即组织人员进行全面排查。并于下午接到监理*号工程暂停指令单。

项目部于*年*月*日接监理部《关于全工地撤离施工人员的紧急通知》的通知(通字*第*号)要求:“*”。项目部随后上报了撤离人员进度及计划留守人员数量。于*年*月*日接监理部《关于撤离施工人员的紧急通知》的通知(通字*第*号)要求:“除大坝标的抗洪抢险人员外,其余各主标(包括营地标)的施工人员于*年*月*日前全部撤离施工现场”,同日接到业主《关于做好人员撤离工作的紧急通知》,接通知后我部认真组织在*月*日下午将全部人员撤出工地。

进入*月下旬天气好转后,监理部及业主电话通知我部,安排部分人员进场进行施工人员营地的搬迁及施工现场安全隐患排查、整改工作。我部接到通知后积极组织人员于*月*日进场相继完成了营地搬迁等工作。并于*年*月*日接监理部工程复工指令单,通知本标段于*年*月*日全面恢复施工。期间我标段发生了如下费用及损失:

1、施工人员窝工补偿,进退场费用;

2、设备窝工补偿费用;

3、材料损失的补偿费用;

4、撤退时业主拆除我部营地等损失;

5、其它相关的企业管理费、现场经费等补偿费用;

以上发生的损失,是一个有经验的承包商也无法预计的,按照合同文件第*款第*项、合同文件第*款第*项、合同文件第*款第*项及合同文件第*款第*项的规定,业主应对我部上述发生的费用给予补偿,以利我部减少损失,恢复施工继续履行好合同的责任和义务。

此!致!

**项目部

*年*月*日

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月24日 16:33
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多继续履行相关文章
  • 怎么样写工程项目合作意向书
    甲方:__________单位乙方:__________公司为加快推进__________工作,依据各级人民政府关__________工作的意见和通知,积极拓宽思路,本着优势互补,促进政企共同发展。经甲乙双方充分协商,本着“平等、互利、合作、共赢”的原则,就__________工程合作建设相关事宜达成如下意向:一、项目概况、建设范围、建设周期、投资规模拟建__________项目(以下简称本项目),由住宅楼、配套商业、服务用房等配套建筑物组成。总建筑面积69万平方米其中地下室面积8.3万平方米,住宅楼为框架剪力墙结构,层数11—14层;配套商业和服务用房多为框架结构,3层居多,绿化率35%。总投资额约16亿元,项目建设期24个月,建设范围具体见双方正式签订的投资建设合同和图纸。二、合作模式本项目采用“投融资+施工总承包”模式实施。通过招标程序,若乙方中标,甲方将本项目委托乙方进行投融资、施
    2023-05-09
    289人看过
  • 建筑工程索赔意向书包含哪些内容?
    在日常生活中,我们经常听到经济补偿或赔偿等词汇吧,但很少听到索赔这一术语。不过这对于学习法律或者经济的朋友来说这应该并不陌生。在施工过程中发生合同规定之外的事项后,无论无论是承包方还是发包方都是可以按照规定进行索赔的。那么建筑工程索赔意向书怎么写?建筑工程索赔意向书的具体内容,随该索赔事件的性质和特点而有所不同。但从报告的必要内容与文字结构方面而论,一个完整的索赔报告应包括以下四个部分。1、总论部分一般包括以下内容:(1)序言。(2)索赔事项概述。(3)具体索赔要求。(4)索赔报告编写及审核人员名单。文中首先应概要地论述索赔事件的发生日期与过程;承包商为该索赔事件所付出的努力和附加开支;承包商的具体索赔要求。在总论部分之末,附上索赔报告编写组主要人员及审核人员的名单,注明各人的职称、职务及施工经验,以表示该索赔报告的严肃性和权威性。总论部分的阐述要简明扼要、说明问题。2、根据部分本部分主要
    2023-05-01
    330人看过
  • 如何写工程索赔通知书
    如何写工程索赔通知到:这是我们建筑公司的工程。3月1日,当地大批村民进入施工现场,阻止我们建筑公司进行施工作业。随后,建设公司、监理公司、设计公司、业主通过现场调解仍未能说服当地村民,期间建设公司、监理公司、设计公司、业主仍未能说服当地村民,政府部门出面后,配合设计单位改变了地基的形式,当地村民仍然到工地停工。经上级部门和业主同意,我单位于2001年3月正式停工。为保证复工后的正常进度,停工期间,现场机械设备、周转材料全部停在施工现场,现场施工人员不放假。他们将在现场组织学习和安全教育,等待复工。在此停工期间,将给我方施工单位造成巨大的经济损失和工期延误。停机期间的费用和损失如下:1。施工人员延误费用;2。项目管理人员的管理成本;3。机械设备闲置成本;4。物质损失赔偿。我方施工单位应按照合同约定的程序,向贵方监理公司提交费用和工期索赔意向。建设单位:日期:
    2023-05-02
    212人看过
  • 工程索赔函简单的怎么写及书写技巧
    工程索赔函简单的撰写应当包括标题、受函者、索赔函编号、正文、附件五个部分,其中正文部分的书写尤为重要,应当注意事实清晰,逻辑清楚。工程索赔函的书写技巧在于说理清楚明了,事实需要充分,证据需要确凿,因此要在书写索赔函之前收集好相关的证据和资料。一、工程索赔函简单的怎么写简单的工程索赔函书写至少应当包括标题、编号、受函者、正文、附件、签署六部分的内容。其中编号是为了联系与备查用,一般由年号、代字、顺序号组成。正文至少应当包括提出引起争议的合同及其争议的原因、索赔理由、索赔要求和意见。二、工程索赔函的书写技巧工程索赔函的书写技巧在于需要有在于充分的事实、确凿的证据。而这些事实和证据只能来源于工程承包全过程的各个环节之中。关键在于用心收集、整理好,并辅之以相应的法律法规及合同条款,使之真正成为成功索赔的依据。学习招标文件、合同条款及相关的法律法规尤为重要,在工程开工前应搜集有关资料,包括工程地点的
    2022-05-27
    355人看过
  • 工伤怎么向单位索赔程序
    一、工伤怎么向单位索赔程序第一步:工伤认定1、自事故发生或者诊断为职业病之日起30日内,由所在单位向劳动部门提出工伤认定申请。2、单位逾期未提出申请的,工伤职工或者其直系亲属在事故发生或诊断为职业病之日起30人后,1年之内可以直接向劳动部门提出工伤认定申请。3、劳动部门受理申请后,应在60日内作出工伤认定决定,并在20日个工作日内送达给工伤职工或者其直系亲属、单位,并抄送社保经办机构;如果对工伤认定不服,可以向上一级劳动部门申请行政复议,对复议结果不服的,才能向人民法院提起行政诉讼,即必须先复议后诉讼。4、如果劳动部门不受理工伤认定申请,职工或者直系亲属既可以申请行政复议也可以提起行政诉讼。如果申请了行政复议但不服复议决定的,还可以再行提起行政诉讼。第二步:劳动能力鉴定5、医疗终结后如存在残疾,影响劳动能力的,应当向社区的市级劳动能力鉴定委员会申请伤残鉴定,单位、工伤职工或者其直系亲属都可
    2023-04-14
    414人看过
  • 合作意向书应该如何撰写?
    写合作意向书的标准:1、当事人订立合同的意思表示;2、当事人的基本信息,包括授权代表、地址、联系方式等;3、合同的大致约定事项。合同的内容由当事人约定,一般包括当事人的名称或者姓名和住所;履行期限、地点和方式;价款或者报酬;违约责任;解决争议的方法。华语教育合作意向书审核版<p>一、合作各方</p><p>甲方:</p><p>乙方:</p><p>二、合作项目</p><p>1、选派华语教师。甲方遵照乙方提出之条件选派合格的华语教师,到乙方指定的地点、机构,按照乙方规定的方式从事华语教育。</p><p>2、培训华语教师。甲方根据乙方的需要,在甲方所在地或乙方指定的任何地点建立华语教师培训基地,按照双方协商同意的方式、标准、期限,培训已有一定教学经验的华语教师。</p><p>3、培养华语教师。甲方根据乙方的需要,在甲方所在地或乙方指定的任何地点建立华语教师培养基地,按照双方协商同意的方式、标准、期
    2023-07-06
    251人看过
  • 工程索赔的抬头该如何写?
    一、工程索赔的抬头该如何写?工程索赔申请书范本工程名称:致:(监理单位)根据施工合同条款第条的规定,由于________________________________的原因,我方要求索赔金额(大写)_____________________________,请予以批准。索赔的详细理由及经过:索赔金额的计算:附:证明材料承包单位(章)__________承包单位(章)__________项目经理_____________日期_____________二、工程索赔相关知识(一)工程索赔的程序:1、索赔事件发生后28日内,向监理工程师发出索赔意向通知。2、发出索赔意向通知后的28日内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。3、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28日内给予答复。4、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,28日内未予答复或
    2024-01-25
    464人看过
  • 工伤出院后应该如何向组织索赔
    (一)双方协商。劳动者因工负伤、致残、致死后,单位或者劳动者应当向当地劳动局申请工伤认定,在确定属于工伤后,单位和受害人或者受害人家属协商赔偿数额和范围。(二)申请劳动仲裁。双方协商不了,劳动者可以向用人单位所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁,对不再向法院起诉的裁决结果应当服从。工伤出院手续怎么弄如果行动不便,可以由老板或者亲人前来签字,如果可以行动,也可以自己签字。工伤出院涉及公司赔偿的问题,所以工伤出院时,需要医院开具的证明一定要记全。1、关于误工费:要求医生写明需要全休多久,而不是注意休息;2、关于护理费:要求医院出具住院期间需要几人护理及护理的天数;3、关于营养费:要问清楚出院后是否需要加强营养补充,如果需要,就要写明需要加强营养补充及营养的种类;4、关于后续治疗费:是否需要后续治疗及治疗的时间、费用;如果需要就要求医生写清楚;5、关于辅助器具的费用:是否需要辅助器具及辅助器具的种类、
    2023-07-07
    164人看过
  • 怎样写工期索赔报告书
    工期索赔报告书的书写有以下重点:一、索赔成立理由1.与合同对照,工期延误已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。2.造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。二、索赔的依据按照现行法律法规、合同文件及工程惯例,因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况,对工期进行索赔。三、索赔事项概述四、索赔项目1.人工费:由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用。2.施工机械费:因索赔事件发生,额外工作增加的机械使用费,工效降低以及机械停工、窝工的费用。3.管理费:因索赔事件发生,额外增加的现场管理和公司管理费。4.利息:主要为履约保证金拖期付款利息。5.措施费:包含环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和大机进出场及安拆费。五、索赔计算六、索赔说明“此项目索赔未提出以外风险和不可预见因素索赔以及其他索赔,主要是因为工期延期索赔所产生的费用。承包单位日
    2023-06-14
    73人看过
  • 无拖欠工程款承诺书应该怎么写?
    建设单位无拖欠工程款承诺书建设单位名称:____________________________工程项目名称:____________________________施工单位名称:____________________________开工时间:___年___月___日竣工时间:___年___月___日工程内容:___________________________________________________________________________________________________我单位郑重申明:截至上述项目施工许可证申请之日,我单位所建设的所有工程项目未发生拖欠工程款的各类情形。我单位承诺将按照双方施工合同的约定支付该工程项目的工程款。如未按施工合同及时、足额支付工程款,或存在我单位违法发包工程业务等行为,导致该工程项目发生工程款或工人工资拖欠纠纷的,我单位愿意
    2023-06-04
    492人看过
  • 工程停工后索赔的程序是怎么样的
    一、工程停工后索赔的程序是怎么样的?根据建设工程通用条款36.2规定:自索赔事件发生后28天内,向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的报告及有关资料,工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。作为承包人,一旦索赔事件发生,务必按该条款规定在28天内提示索赔报告。工程停工,包括临时停工和中途停工退场两种情形,其索赔的范围是不同的。临时停工,其索赔一般为人工停工费、机械停工费两大块。而后者的索赔,包括停工前已经完成工程的人工、材料、机械设备的全部支出,并可要求发包方对各项管理费用、利息、保险费用甚至履行合同可得利益损失进行索赔。无论临时停工,还是长期停工,签证确认的停工、窝工损失、增加费用,都在索赔的范围之内。所以,工程停工的索赔成功与否,依赖工程施工过程中签证是否及时、到位。事到临头,发生纠纷,需要索赔,再去签证,往往是事倍功半
    2023-06-07
    114人看过
  • 工程到期未完工该怎么索赔
    一、工程到期未完工该怎么索赔在工程到期未完工的情况下,施工单位应根据合同约定来寻求索赔。1.如果合同中有明确的违约条款,施工单位可以按照这些条款要求发包方承担相应的违约责任。2.如果合同没有明确的违约条款,施工单位可以根据实际损失要求发包方进行赔偿,或者按照法律规定支付相应的违约金。在我国法律体系中,《中华人民共和国民法典》第五百八十三条、第五百八十四条和第五百八十五条对违约情况下的赔偿责任进行了明确规定。施工单位在索赔时,可以依据这些法律规定,结合实际情况,要求发包方承担相应的赔偿责任。二、逾期工程的法律责任逾期工程涉及的法律责任主要包括违约责任和赔偿责任。1.施工单位未能按期完成工程,如果合同中有明确的违约责任条款,施工单位应当按照这些条款承担相应的违约责任。这可能包括支付违约金、赔偿损失等。2.如果合同没有明确的违约责任条款,施工单位应当根据实际损失进行赔偿。3.发包方在逾期工程中也
    2024-03-28
    161人看过
  • 工程索赔证据怎样写
    民事举证责任
    1、索赔证据提交的主体都是提出索赔的施工单位,我国现行法律对民事举证责任的规定是谁主张,谁举证,提出索赔的一方有责任提供证据证明索赔事项。2、索赔证据的提交都应当在规定的期限内完成,当施工单位向另一方提出索赔申请时,应在施工合同约定的期限内提交证据。若索赔未获合同另一方同意而需要采取诉讼或仲裁方式解决索赔争议时,应当在规定的举证期限内进行。一、航空货物索赔的地点和时限范围索赔的地点:托运人、收货人或其代理在货物的始发站、目的站或损失事故发生站,可以书面的形式向承运人或其代理人提出索赔要求。索赔的时限:货物损坏(包括短缺)属于明显可见的赔偿要求,应从发现时起立即提出并最迟延至收到货物之日起14天内提出;货物运输延误的赔偿要求,在货物由收货人支配之日起21天内提出;货物毁灭或遗失要求,应自填并货运单的之日起120天之内提出;对于提出索赔的货物,货运单的法律有效期为2年。二、民事债务纠纷如何起诉
    2023-03-30
    444人看过
  • 工程停工索赔的合法程序
    一、工程停工索赔的合法程序工程停工索赔的合法程序是:1.根据建设工程通用条款规定:自索赔事件发生后28天内,向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的报告及有关资料,工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。作为承包人,一旦索赔事件发生,务必按该条款规定在28天内提示索赔报告。2.工程停工,包括临时停工和中途停工退场两种情形,其索赔的范围是不同的。临时停工,其索赔一般为人工停工费、机械停工费两大块。而后者的索赔,包括停工前已经完成工程的人工、材料、机械设备的全部支出,并可要求发包方对各项管理费用、利息、保险费用甚至履行合同可得利益损失进行索赔。无论临时停工,还是长期停工,签证确认的停工、窝工损失、增加费用,都在索赔的范围之内。3.所以,工程停工的索赔成功与否,依赖工程施工过程中签证是否及时、到位。事到临头,发生纠纷,需要索赔,再去
    2023-05-26
    279人看过
换一批
#合同履行
北京
律师推荐
    展开

    继续履行是指在合同履行过程中,当事人一方或双方应当按照合同约定的条件和期限履行合同义务。 继续履行可以确保合同的顺利履行和双方的合法权益得到保障。在出现违约行为时,双方应当及时协商解决,并根据合同约定要求违约方承担相应的违约责任,包括支付违... 更多>

    #继续履行
    相关咨询
    • 想了解工程索赔意向书范本怎样写
      天津在线咨询 2022-07-28
      致:*********监理有限公司(监理项目部) 兹有我施工单位施工的*********工程,在2014年02月25日,大批的当地村民进入施工现场阻止我施工单位施工作业;随后施工单位,监理单位,设计单位和业主单位现场调解仍没有劝服当地村民,并且在此期间政府部门出面协调和设计单位对基础的形式变更后,当地的村民还是到施工现场阻工;经上级部门和业主单位的同意,我施工单位于2014年06月26日正式停工待
    • 停工多久可以向工程公司索赔
      山西在线咨询 2022-11-13
      1、工程停工多久可以提出索赔要看有没有约定,没有约定按法律规定来。 2、如果双方对停工索赔期限没有约定或者约定不明确的,那么承包人应该自停工之日起向发包人提出索赔要求,逾期超过三年未提出的,法院将不再保护,即承包人向发包人主张停工损失的,对方可以不再赔偿。 3、法律依据:《中华人民共和国民法典》 第八百零二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的,承包人应当承担赔偿责任
    • 工程意向合同应该如何写呢?
      西藏在线咨询 2022-07-27
      发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方) 一、工程概况 1、施工地点: 2、施工范围:甲方总包范围内的装饰工程标段。 3、承包方式:除建设方提供的设备及材料外,乙方包工包料。 4、总价款:乙方分包范围内经甲方按规定扣除税费及管理费的结算总额。 5、工期:甲方合理、规范条件下的指定工期。 二、双方责任的约定 1、甲方责任 (1)甲方应在开工前向乙方进行现场交底,做好各项进场必备条件,说明注意
    • 建筑工程索赔意向书包含哪些内容?
      安徽在线咨询 2023-10-25
      1、总论部分一般包括以下内容: 1、序言。 2、索赔事项概述。 3、具体索赔要求。 4、索赔报告编写及审核人员名单。 2、根据部分 3.计算部分(l)索赔款的要求总额。 2、指明各项开支的计算依据及证据资料。 4、证据部分。
    • 工地停工,应该向农民工赔偿吗
      广西在线咨询 2022-10-16
      非因劳动者本人原因造成用人单位停工、停业的,在一个工资支付周期内,用人单位应当按照提供正常劳动支付劳动者工资;超过一个工资支付周期的,可以根据劳动者提供的劳动,按照双方新约定的标准支付工资,但不得低于本市最低工资标准。