深圳市装饰装修合同范本是怎么样的?
来源:互联网 时间: 2023-05-22 18:56:13 407 人看过

发包方(甲方):

承包方(乙方):

按照《中华人民共和国民法典》、建设部《建筑装饰装修管理规定》和《家庭居室装饰管理》结合本工程实际情况,遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商达成如下协议:

1、工程概况

1.1工程名称:

1.2工程地点:

1.3承包内容:本合同附件《工程预算书》或《工程项目一览表》列出的项目以及以下内容:详细内容见预算表

1.4承包方式:

包工包料;包工部分包料;包工不包料;

1.5工期:

开工日期:200年月日

竣工日期:200年月日

总日历天数:天

1.6工程质量:优

1.7合同价款(人民币大写)

¥:(含税)

2、工期

2.1要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取

的措施费用.每提前一天,甲方支付乙方/元。

2.2未按约定提供图纸及开工条件而影响工期的,工期相应顺延。

2.3甲方变更设计或增加工程量;以及提出增加设计范围以外的工程项目,造成工期的延误,甲方承担责任,工期相应顺延。

2.4甲方现场工程师指令有误或不及时,延误工期,工期相应顺延。

2.5甲方不按合同约定支付工程预付款、进度款,影响施工正常进行,工期顺延。

2.6乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。

2.7由于工程质量原因返工,乙方承担责任,且工期不顺延。

2.8乙方预算少算、漏算所产生的增加项目,导致工期延误由乙方负责,工期不顺延。

2.9非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响、导致停工8小时以上(一周内累计计算)工期相应顺延。

3、工程质量检查及验收

3.1本工程质量评定验收标准的依据:

(1)施工图纸、作法说明、设计变更;

(2)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(湖北省标准);

(3)《住宅装饰装修工程施工规范》(湖北省标准);

3.2工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知7日内组织验收,并办理验收.

移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。

3.3工程竣工后,甲方未经验收擅自使用,视为甲方验收合格。

3.4验收合作项目,双方签字确认;不合格项目限期整改。另行验收,直至合格为止。

4、材料设备的供应

4.1乙方采购的材料如不符合质量要求,致使室内甲醛等有害物质浓度含量超标,造成环境污染,由乙方承担其责任并赔偿其损失。甲方供应的材料如不符合质量要求,致使室内甲醛等有害物质浓度含量超标,造成环境污染,由甲方承担其责任。

4.2甲方供应材料,乙方有义务事先告知甲方准确的材料用量及符合施工条件的材料,否则造成的损失由乙方承担。若甲方不予采纳而造成工程质量问题及材料的浪费,由甲方负责。

5、工程变更

5.1甲方变更设计,应在该项工程施工前7天向乙方发出书面通知。

5.2在施工中,甲方要求变更设计或施工项目、要经乙方同意,前提是乙方还未进该项的用料。

5.3乙方按变更通知进行变更,并于3天内,提出变更价款报告的完整资料。甲方收到变更价款报告后起3天内予以签认,或提出异议。如甲方无正当理由不签认,变更价款报告自送达之日3天后自行生效。

6、工程价款及结算

6.1双方按国家和本市有关主管现行规定,在合同生效后,甲方按下表约定分三次向乙方支付工程款,尾款一次结清。

拨付工程款时间

(工程进度)

占合同价款比例

(%)

金额

(万元)

备注

签定合同

30%

木工主体框架完成、

30%

整体完工验收

40%

6.2工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料7天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意,并在7天内结清尾款。

7、索赔

7.1甲方因未按合同约定提供施工所需条件、支付工程款、顺延工期或其他非乙方原因造成乙方经济损失,乙方可依照合同有关条款进行索赔。

7.2乙方未按合同约定交付装饰产品或未全面履行合同约定的全部义务而造成甲方经济损失,甲方可依照合同有关条款进行索赔。

7.3索赔程序

(1)索赔事件发生7天内,索赔方向被索赔方发出索赔的通知书;

(2)索赔方在发出索赔意向后7天内,向被索赔方提交全部和详细的索赔资料;

(3)被索赔方在接到索赔资料后7天内给予书面答复或要求索赔方进一步补充索赔理由和证据,被索赔方在7天内未作答复,则视为该项索赔己被认可。

8、保修

8.1本工程保修责任期:屋面防水工程、有水要求的房间、卫生间的防漏工程为5年,其他工程为2年。

8.2保修范围为乙方施工的工程项目。

8.3施工质量问题和乙方提供材料原因造成的损坏,由乙方保修。

8.4由于甲方提供的材料质量问题、人为造成的损坏和不可避免因素造成的损坏不在保修范围内。

9、争议

9.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决。

9.2协商不成可通过建筑装饰协会进行调解;

9.3当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成时,双方可选择下列任何一种方式解决:

向荆州市仲裁委员会申请仲裁;

向荆州市人民法院起诉。

10、合同解除和终止

10.1有下列情形之一的,可以解除合同

(1)甲乙双方协商一致;

(2)因不可抗力致使合同无法履行;

(3)因一方违约致使合同无法履行。

10.2甲乙方履行完本合同全部义务,工程己办理交付手续,工程竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止(但本合同保修及争议解决条款除外)。

11、附件

11.1本合同正本两份,双方各执一份。甲方执壹份,乙方执壹份。均具同等法律效力。

12、补充条款

发包人:承包人:

发包人代表:承包人代表:

电话:电话:

开户银行:开户银行:

帐号:帐号:

地址:地址:

年月日

综合上面所说的,装饰装修合同需要由承包方和发包方来进行书写,对于合同的内容一定要表达出双方的真实意思,只有合同的条款不违反法律的规定,那么此合同就会形成法律的效力,所以,在处理时就需要结合法律的条款来进行规定。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月27日 19:20
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多不可抗力相关文章
  • 装修验收单范本装饰
    一、装修验收单范本装饰装饰装修工程验收规范是装饰装修工程已完工,有完整的技术档案和施工管理资料;有施工单位签署的工程保修书等材料;装饰装修工程经验收合格后才能交付使用。二、装修贷款如何申请如果有住房公积金可以申请公积金贷款。借款人申请贷款时,应准备以下资料:(一)借款人及配偶身份证明(身份证、户口簿、结婚证或离婚证、法院判决书、裁定书,单位出具的未婚或离婚未再婚证明等);(二)稳定的经济收入证明材料(单位工资收入证明等);(三)缴存住房公积金的证明;(四)与售房单位签订的购房合同、协议(自建住房的需要提供土地、规划部门的批件);(五)本人及配偶共同填写好的借款申请审批表;(六)要有不低于总房价20%的房款(首付款)收据(购买私产房,建造、大修自住住房需出具不低于总房款30%的自筹资金证明);(七)借款人出具的质押权利清单、权属证明文件(或保证人出具的同意提供担保的书面承诺)。三、装修工程验
    2023-04-12
    398人看过
  • 装饰装修合同
    不可抗力
    本站合同范文·建材订货合同范本·简单装修合同·工装装修合同·门面店面装修合同·办公室装修合同·室内装修合同合同编号:_________发包方(以下简称甲方):_________委托代理人:_________单位:_________住所地址:_________联系电话:_________承包方(以下简称乙方):_________法定代表人:_________注册地址:_________联系电话:_________依照《中华人民12310.3乙方代表易人,乙方应于易人前_________天通知甲方,后任继续履行合同文件约定的前任的权利和义务。第十一条甲方工作11.1甲方应在开工前_________天,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明_________份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。
    2023-04-23
    419人看过
  • 什么是装饰装修合同
    装饰合同纠纷
    装饰装修合同就是为了房屋装修而签订的合同。这个合同是依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的实际情况,在双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜达成的协议。一、关于装修有哪些法律家庭装修的法律主要是《建筑法》,规章主要是《住宅室内装饰装修管理办法》,装修装饰合同纠纷适用以下法律法规:(一)《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。(二)《中华人民共和国环境污染防治法》。等等。二、建筑装饰装修质量验收规范是什么时候发布的2018年2月8日发布施行的,为了加强建筑工程质量管理,统一建筑装饰装修工程的质量验收,保证工程质量,制定本规范。本规范适用于新建、扩建、改建和既有建筑的装饰装修工程的质量验收。建筑装饰装修工程的承包合同、设计文件及其他技术文件对工程质量验收的要求不得低于本
    2023-03-08
    281人看过
  • 装饰工程合同书范本是怎样的
    委任单位:施工单位:就装饰工程,经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵守如下:一、工程名称:二、工程地点:三、工程项目内容:四、工程期限:本工程自年月日至年月日完工。五、工程造价为人民币:六、付款方式:1、合同签订后甲方材料到场,开工两天,甲方交付乙方工程总额预付款。2、开工后,甲方按工程进度至完工,分期支付乙方工程总额预付款,余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准,以实际工程量结算)七、材料设备:本工程所需的工程材料由乙方负责采购,及时组织进场,材料设备保管场地由甲方提供,以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。八、工程施工:1、乙方必须严格按设计图纸进行施工,如有违反,甲方有权提出停工或返工,所造成的损失由乙方负责。2、乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细,双方认可后,该资料作为本合同不可分割的一部份,由于设计缺陷造成追加投资,及
    2023-04-27
    66人看过
  • 装修装饰合同纠纷管辖是怎样的
    专属管辖是地域管辖的一种。法律规定某些案件必须由特定的法院管理,当事人不能以协议的方式加以变更。具有强制性和排他性,与特别管辖不完全相同。民事诉讼法第33条规定,因不动产纠纷提起的诉讼,由不动产所在地人民法院管辖。所谓不动产纠纷是指因不动产的权利确认、分割、相邻关系等引起的物权纠纷。农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷,按照不动产纠纷确定管辖。”根据《民事案件案由规定》规定,装修合同属于建设工程合同的一种,民诉法司法解释第28条第2款规定,农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋合同买卖纠纷,按照不动产纠纷确定管辖。因此,装饰装修合同纠纷属于建设工程合同纠纷项下的第四级案由,系与建设工程施工合同纠纷相关的案件,根据民诉法及相关司法解释的规定,应参照不动产纠纷确定管辖,即由不动产所在地人民法院管辖。一、租
    2023-03-04
    286人看过
  • 装饰装修合同纠纷管辖是怎样的
    装饰装修合同纠纷由不动产所在地人民法院管辖或者由被告所在地管辖。一、合同纠纷应该去哪里解决在合同履行过程中如果发生争议,合同双方又协商不成的情况下,向法院提起诉讼是一种比较有效的解决纠纷的方式。合同纠纷归向哪个法院起诉,首先,要看合同双方在合同中是否约定了管辖法院,如果约定了管辖法院,就应当在合同约定的法院提起诉讼。那如果合同中没有约定的话,根据法律规定,应当向被告地或合同履行地法院提起诉讼。如果是买卖合同纠纷、借款合同纠纷是可以在接受货币一方所在地法院提起诉讼的,也就是原告所在地。另外,如果是因不动产纠纷提起的诉讼,是由不动产所在地人民法院管辖,这个是法定管辖,其他约定是无效的。二、买卖合同交货地点是合同履行地吗交货地是合同履行地,合同中如果另有约定的,从其约定。因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。合同约定履行地点的,以约定的履行地点为合同履行地。合同对履行地点
    2023-03-15
    215人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。这主要... 更多>

    #不可抗力
    相关咨询
    • 家居装饰装修合同范本是怎样的
      河南在线咨询 2022-02-10
      家居装饰合同范本委托方(甲方):承接方(乙方):工程项目:甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。第一条:工程概况1.工程地址:___________________________________2.居室规格:房型______层(式)______室______厅______厨______卫,总计施工面积___
    • 北京市装饰装修施工合同范本是怎样的
      广西在线咨询 2022-01-26
      ____________施工单位:____________就____________装饰工程,经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵守如下:一、工程名称:___________________________二、工程地点:________________________三、工程项目内容:________________________四、工程期限本工程自______年______月______
    • 装修装饰装修合同样本
      湖南在线咨询 2022-03-14
      家居装饰工程合同书(范本)明细表》。)和陈设采取保护措施,为承包人进场做好准备工作。管线的完好,保证居室内上、下水管道的通畅。情况。面积为:实际面积+6%×实际面积,拼花部分面积+10%×拼花部分面积;类面积为:实际面积(平方米取整数值,小数位不够0.5平方米按0.5平方米计算,超出0.5平方米的按1平方米计算);e.其他按项项目按项计算;f.其他按平方米计算的项目为:实际面积+6%×实际面积;估
    • 装饰装修合同样本
      黑龙江在线咨询 2022-03-27
      房屋装修合同范本委托方(甲方):工程项目:甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。第一条:工程概况 1.工程地址:2.居室规格:房型______层(式)______室______厅______厨______卫,总计施工面积____________平方米。 3.施工内容:详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》
    • 工程装饰装修合同范本
      黑龙江在线咨询 2022-08-12
      正规的装修合同一般要包括这些项目:工程概况、工程监理、施工图纸、发包人义务、承包人义务、工程变更、材料的提供、施工工艺、质量标准、工期延误、工程验收和保修、款项支付方式、合同争议解决等项目。