不可抗力是否承担民事责任
来源：法律编辑整理
时间： 2023-08-01 08:02:02
80 人看过
因不可抗力不能履行民事义务的通常不需要承担责任。不可抗力是不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如台风、地震、洪水、冰雹以及非双方当事人所能控制的社会异常事件。当事人一方因不可抗力不能履行合同的全部或部分义务的，应当免除其全部或部分的责任。
不可抗力要量化。
施工合同《通用条款》对不可抗力发生后当事人责任、义务、费用等如何划分均作了详细规定，发包人和承包人都认为不可抗力的内容就是这些了。国内工程在施工周期中发生战争、动乱、空中飞行物体坠落等现象的可能性很少，较常见的是风、雨、雪、洪、震等自然灾害。达到什么程度的自然灾害才能被认定为不可抗力，《通用条款》未明确，实践中双方难以形成共识，双方当事人在合同中对可能发生的风、雨、雪、洪、震等自然灾害的程序应予以量化。如几级以上的大风、几级以上的地震、持续多少天达到多少毫米的降水等等，才可能认定为不可抗力，以免引起不必要的纠纷。
《民法典》第五百九十条
当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。
声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息， 我们将及时处理。【点击反馈】
扩展阅读
-
什么是不可抗力，不可抗力下承担责任吗
117人看过
-
不可抗力交通事故责任承担责任吗
147人看过
-
开发商能否对不可抗力事件承担责任？
111人看过
-
不可抗力的责任如何承担
178人看过
-
遭遇不可抗力事件 如何承担责任
389人看过
-
不可抗力侵权责任由谁承担
463人看过
律师服务
热门律师推荐
更多民事责任相关文章
-
法律综合知识由于不可抗力和意外事件造成他人损害的，不是犯罪，现行刑法已经对此作了明文规定，行为在客观上虽然造成了损害结果，但是不是处于故意或者过失，而是由于不能抗拒或者不能预见的原因引起的，不是犯罪。也就是说，由于不可抗力和意外事件造成他人损害的，不是犯罪，行为人无需承担刑事责任。《刑法》第十六条不可抗力和意外事件是指，行为在客观上虽然造成了损害结果，但是不是出于故意或者过失，而是由于不能抗拒或者不能预见的原因所引起的，不是犯罪。2024-04-28437人看过 -
不可抗力根据我国民法典的有关规定，不可抗力属于法定的免责事由，不用承担违约责任。《中华人民共和国民法典》第一百八十条：因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。作为担保人需要承担什么责任作为担保人需要承担责任有下列两种：1、一般保证责任。就是在债务人不能清偿到期债务时，担保人要为其承担该责任；2、连带保证责任。即当债务已到清偿期，债权人有权要求债务人或保证人偿还债务。当保证为一般保证时，保证人有先诉抗辩权，即保证人在债权人未就债务人的财产申请强制执行或执行担保物权未果前，拒绝债权人的请求偿还的权利。连带保证人没有这种权利。撤消担保人的责任：同一债权既有保证又有物的担保的，债权人在主合同履行届满后怠于行使担保物权，致使担保物的价值减少或者毁损、灭失的，视为债权人放弃部分或者全部物的担保，保证人在债权人放弃权利的范围内减2023-08-02179人看过 -
不可抗力因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。1．工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；2．发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；3．承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；4．停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；5．工程所需清理、修复费用，由发包人承担。合同中的不可抗力有哪些情况合同中的不可抗力包括：不可抗力是不可预见、不可避免、不可克服的客观情况；不可抗力是人类不可抗力，包括一些自然现象有地震、台风、洪水、海啸等，一些社会现象，比如战争等；不可抗力是一种独立于人的行为，不受当事人意志支配的现象，是各国法律免责的原因。除法律另有规定外，不可抗力还将部分或全部免除当事人的责任。《中华人民共和国民法典》第一2023-07-17162人看过 -
产品责任不可抗力不是产品免责事由。我国生产者承担产品责任的原则是，只要是发生了危险，造成人身缺陷产品以外的其他财产损失都要承担责任。一、销售侵权产品赔偿标准产品责任又称产品侵权责任,是产品的生产者、销售者因其生产的产品、出售的产品造成他人人身、该产品以外的其他财产损害而依法应承担的赔偿责任。应当赔付货物等值以上三倍以下的罚款，赔偿因侵权产品造成的相关损失，没收违法所得。二、购物没有收据怎么投诉1、寻找其他凭证证明购物事实，如购物的收据或者电脑打印的小票，超市的监控录像，同去购物的其他消费者、受害者证言等。2、协商不成，应及时向消协、工商部门投诉。3、要产品的生产者退货，若是要求赔偿缺陷产品造成的人身伤亡、财产损失的，并不需要发票，只要产品残骸足以证明该产品的生产者，消费者就可以直接向生产者索赔。4、如果消费者购买的这件没有发票的商品在使用过程中已经造成人身、财产损害，而与销售者协商后又无任何结果，2023-02-22207人看过
-
不可抗力违约责任不能援引不可抗力，出现不可抗力的情形，当事人互不负违约责任。《中华人民共和国民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。《中华人民共和国民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。一、不可抗力导致合同迟延履行可以免责吗不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。如果是当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方2023-03-08303人看过 -
法律综合知识关于不可抗力这一法定免责事由，雇主在面临当事人无法继续履行合同时需要加以注意。首先，当合同已达到了完全不能履行或者某些部分不能履行亦或是无法按时履行的地步时，才能够依据不可抗力来进行当事人的免责。其次，在某些情况下，尽管出现了不可抗力事件，但是其它部分的义务仍然需要得到履行，例如如果不可抗力仅使得合同的履行受到部分阻碍的话。最后，虽然不可抗力确实影响到了按期履行，但当事人仍需适时履行其约定。值得一提的是，并非所有遇到不可抗力情况都能免除所有责任，只有实际受到不可抗力影响且无法履行的那部分义务才能获得免责。此外，若当事人在延迟履行之后再遭遇不可抗力事件，其仍将承担违约责任。另外，如法律针对不可抗力情形的免责问题作出特殊规定的，则必须遵从这些特定规定来考虑是否能够免责。比如在外包运输合同中，虽然营运者会因为不可抗力原因给乘客带来人身伤害，但他们仍需负起相应的赔偿责任。《民法典》第一百八十条规定2024-07-24122人看过 -
在现实生活中，有许多人对刑事责任与民事赔偿责任之间的法律关系都存在错误认识，认为当事人承担了刑事责任就可以不承担民事赔偿责任，或者是减轻了民事责任；承担了民事赔偿责任，就可以减轻甚至是免除刑事责任。《中华人民共和国刑事诉讼法》第77条规定：“被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提出附带民事诉讼。如果是国家、集体财产遭受损失的，人民检察院在提起公诉的时候，可以提起附带民事诉讼。”依据此规定，在交通肇事罪的刑事诉讼过程中，对民事损害赔偿的处理有以下两种：（一）如果被害人个人由于交通肇事者的犯罪行为而遭受物质损失的，被害人有权在刑事诉讼中提出刑事附带民事诉讼，要求肇事者对其损失进行赔偿。（二）如果被损害的是国家或集体的财产，可由人民检察院在提起公诉时提起刑事附带民事诉讼，要求肇事者对国家、集体财产损失进行赔偿。酒驾除了要承担刑事责任外还要承担什么责任除了刑事责任以外2023-08-18345人看过 -
不可抗力在订立买卖合同时，一般都订有不可抗力条款，其内容包括：不可抗力内容；遭到不可抗力事故的一方，向另一方提出事故报告和证明文件的期限和方式；遭遇不可抗力事故一方的责任范围。如因不可抗力使合同无法履行，则应解除合同。如不可抗力只是暂时阻碍合同履行，则一般采取延期履行合同的方式。凡发生不可抗力事故，当事方已尽力采取补救措施但仍未能避免损失的情况下，可不负赔偿责任。因不可抗力因素合同不能履行返还定金吗因不可抗力因素合同不能履行的应该返还定金，不可抗力属于法定免责情形，不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。但有以下列外：（1）金钱债务的迟延责任不得因不可抗力而免除。（2）迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。《中华人民共和国民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应2023-07-14431人看过
-
法律综合知识一、因不可抗力造成的损失由谁来承担责任不可抗力造成的损失由谁承担，需要根据实际情况进行处理。不可抗力造成的损失，要根据合同是否履行来判断。如果合同一方当事人履行之前，由销售者承担责任；如果合同一方当事人履行之后，由购买者承担责任。《中华人民共和国民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。二、合同在遇到不可抗力时是否可以中止履行不可抗力导致合同迟延履行，可以先中止合同。不可抗力事由消失时，继续履行。如果不可抗力导致合同目的不能实现，则可以解除合同。《中华人民共和国民法典》第五百六十三条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）2023-11-22473人看过 -
不可抗力标的物因不可抗力灭失损失的，不承担损害赔偿责任；需要提出证明，否则承担损害赔偿责任。不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力造成的损失要根据合同是否履行来判断，如果是合同一方当事人履行之前损失的由销售者承担责任；如果是合同一方当事人履行之后损失的由购买者承担责任。不可抗力规定的临时设施损失由谁承担1、合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。2、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。3、承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。《中华人民共和国民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。2023-07-03253人看过 -
法律综合知识不可抗力是指当事人在订立合同时不能预见其发生，人力不可避免地要面临无法克服的自然灾害和战争的客观条件。由于不可抗力造成合同违约的违约方是没有过错的，因此通常是免责的，法律规定当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。《民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。2024-04-24135人看过 -
法律综合知识一、紧急避险是否承担民事责任和刑事责任应当依据具体情形而定。因紧急避险造成损害的，一般由引起险情发生的人承担民事责任。如果是由自然原因引起的，不承担民事责任或者承担适当的民事责任。如果紧急避险超过必要限度造成不应有的损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第二十一条为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在发生的危险，不得已采取的紧急避险行为，造成损害的，不负刑事责任。二、正当防卫与紧急避险的区别1．危害的来源不同：正当防卫中危害的来源只能是人所实施的不法侵害行为；而紧急避险中危害来源不仅限于人的不法侵害行为，还可以是自然界的力量、动物的侵袭。2．行为指向的对象不同：正当防卫只能对不法侵害者本人来实行，不能损害没有参与实施不法侵害的其他人的利益；而紧急避险所损害的只能是与危险的发生无关的第三者的利益。3．对行为的限制条件不同：紧急避险要2023-10-1865人看过
-
不可抗力不可抗力下人为隐患致损应承担的责任如果当事人的行为给他人的人身财产安全造成了隐患，即使该隐患是在洪水或其他不可抗力的作用下造成了人身或财产损害，也应该承担相应的民事责任。案例介绍：原告周晓学的房屋后面的山上有一座寺庙叫肖仙寺，是周围信徒群众从事宗教不可抗力下人为隐患致损应承担的责任如果当事人的行为给他人的人身财产安全造成了隐患，即使该隐患是在洪水或其他不可抗力的作用下造成了人身或财产损害，也应该承担相应的民事责任。案例介绍：原告周晓学的房屋后面的山上有一座寺庙叫肖仙寺，是周围信徒群众从事宗教活动的场所。2004年在被告周小平召集下成立了肖仙寺理事会，肖仙寺理事会有周小平、周勋章、周珠妹、周牛妹、周菊兰、周济民、张尚梅、周细徕（中途退出）等人。肖仙寺理事会成立的目的是为了方便信徒群众出入寺庙，修建一条通往山顶肖仙寺的简易公路，修路的资金来源于信教群众的捐赠。2004年11月，被告周小平、周勋2023-06-08487人看过 -
法律综合知识一、民法典侵权责任是不是适用不可抗力民法典侵权责任适用不可抗力。因不可抗力造成他人损害的，侵权人或者第三人不承担责任。法律另有规定的，依照其办理。因正当防卫、紧急避险造成损害的，且未超过必要限度的，第三人不承担责任。《民法典》第一千一百七十四条损害是因受害人故意造成的，行为人不承担责任。第一千一百七十五条损害是因第三人造成的，第三人应当承担侵权责任。第一千一百七十六条自愿参加具有一定风险的文体活动，因其他参加者的行为受到损害的，受害人不得请求其他参加者承担侵权责任；但是，其他参加者对损害的发生有故意或者重大过失的除外。二、民法典意外事件适用侵权责任吗因意外事件侵犯他人民事权利的，要依据具体情况才能确定要不要承担侵权责任，如果是因紧急避险造成的，不承担侵权责任。我国《民法典》规定，因紧急避险造成损害的，由引起险情发生的人承担民事责任。危险由自然原因引起的，紧急避险人不承担民事责任，可以给予适2024-02-03409人看过
#民法典总则
北京
律师推荐
展开
#民事责任
词条
民事责任是民事主体因违反民事义务所应承担的民事法律后果，它主要是一种民事救济手段，旨在使受害人，被侵犯的权益得以恢复。 民事责任具有以下主要特征 (1)民事责任以民事义务为基础，是违反民事义务的法律后果。 (2)民事责任以恢复被侵害人的权利... 更多>
#民事责任
最新文章
-
2024-01-31 -
2024-01-10 -
2023-12-23 -
2023-11-22 -
2023-11-21
#民事责任
相关咨询
-
不可抗力不负民事责任的民事责任河北在线咨询 2022-11-15因不可抗力不能履行民事义务的不需要承担责任。 不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。我国《民法典》规定，因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。 因此，因不可抗力不能履行民事义务的，不再需要承担民事责任。 -
暴力抗税，是否需要承担刑事责任贵州在线咨询 2023-09-12所谓偷税是指纳税人采取伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证，或者在账簿上多列支出或者不列、少列收入，或者经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报的手段，不缴或者少缴应纳税款的行为。抗税是指纳税人以暴力、威胁方法拒不缴纳税款的行为。偷税属于消极违法，抗税属于积极违法。那么暴力抗税，是否需要承担刑事责任？ -
合同一方对不可抗力责任承担吗山西在线咨询 2023-06-12不可抗力是当事人不能履行合同时的法定免责事由，但当事人主张免责，应当注意以下方面：1、不能履行合同包括完全不能履行、部分不能履行和不能按期履行。如果不可抗力只导致部分不能履行，其他部分仍应履行；如果只是影响按期履行，当事人仍应适时履行。2、根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。不是发生不可抗力就可以主张免除全部责任，只是确受其影响而不能履行的部分才能免责。3、当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能 -
-
遭受意外事故和不可抗力需要承担责任吗安徽在线咨询 2023-12-24由于不可抗力和意外事件造成他人损害的，不是犯罪， 现行刑法已经对此作了明文规定，行为在客观上虽然造成了损害结果，但是不是处于故意或者过失，而是由于不能抗拒或者不能预见的原因引起的，不是犯罪。 也就是说，由于不可抗力和意外事件造成他人损害的，不是犯罪，行为人无需承担刑事责任。
