怎么处理建筑工程中途停工-法师兄

怎么处理建筑工程中途停工

来源：法律编辑整理时间： 2024-01-28 03:14:52 197 人看过

一、怎么处理建筑工程中途停工

对于理建筑工程中途停工的，如果是由于发包方原因停工的，承包方可以要求发包方承担因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。如果其不赔偿的，可以起诉解决。

如果是由于承包方停工的，则发包方可要求承包方承担违约责任，赔偿违约损失。同样如果其不赔偿的，可以起诉解决。

《民法典》第八百零三条

发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

二、建筑工程合同欠款纠纷怎么处理

遇到建筑工程合同欠款纠纷的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。如果发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，或者可以请求人民法院将该工程依法拍卖，然后要求优先受偿。

或者承包人可以向法院起诉要求发包方支付拖欠的工程款；如果法院判决了发包方还不支付工程款的，承包方可以申请强制执行。

《民法典》第八百零七条

发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

三、怎么处理工程中标方没有签合同

1、工程中标方没有签合同，招标方和对方协商签订合同；

2、中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标项目金额10‰以下的罚款。

《中华人民共和国招标投标法实施条例》第七十四条

中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标项目金额10‰以下的罚款。

《中华人民共和国民法典》：第十八章　建设工程合同　　第八百零七条　发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

劳动争议仲裁委员会
处理建筑工程建筑事故的方法

在处理工伤事故时,必须进行工伤认定申请。用人单位必须在30天内向人力资源和社会保障局申请工伤认定。工伤职工应在事故发生之日起一年内申请。申请时应提供工伤认定申请表、劳动关系证明、医疗诊断证明等材料。如伤情稳定,可向市劳动能力鉴定委员会申请劳动能力鉴定。完成工伤认定和劳动能力鉴定程序后,可以确定具体的赔偿标准。工伤职工可以与用人单位协商工伤赔偿事宜。协商不成的,可以向劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁。首先，在处理工伤事故时，必须进行工伤认定申请。如果职工遭受事故伤害，用人单位必须在30天内向人力资源和社会保障局申请工伤认定。用人单位未申请的，工伤职工应当自事故发生之日起一年内申请。申请时应提供：工伤认定申请表、劳动关系证明、医疗诊断证明等材料。二、应申请劳动能力鉴定：伤情稳定后，可向市劳动能力鉴定委员会申请。申请时应提供工伤认定决定和工伤医疗相关资料。完成工伤认定和劳动能力鉴定程序后，可以确定

2023-10-05

283人看过
误工费
建筑工程施工中误工费怎么计算

工程中的误工费，应包括人工的窝工和机械台班的闲置：1、人员的窝工应按照窝工人数＊窝工工资＊窝工天数。期中窝工工资一般高于闲置人员的生活费用，而低于其日工资标准，一般为日工资减半，具体的应该是甲乙双方协商。2、机械台班的闲置，应计折旧费或租赁费，自有机械为折旧费，租赁机械为租赁费。3、如果是全场停工，还应计管理费。工程中的误工费必须经现场人员通过现场甲方、监理人员签证认可工程量，如人工费、机械停滞费等，然后区分甲方原因、乙方自己原因及不可预见和不可抗力原因来定，一般情况乙方自己原因不能计算，后两种情况可以计算，具体单价由甲乙双方参照定额及市场行情定，然后单价乘双方认可的工程量计算。一、建筑工程施工中存在哪些问题（一）对安全缺乏管理的意识和重视在市场竞争的大潮中，建筑施工行业内的竞争也越来越激烈，所以在施工项目的竞标中有的企业将报价一降再降。而以低价中标的施工单位只能在安全管理费用上节省开支，

2023-03-16

313人看过
劳动者
建筑工地停工工人怎么补偿

一、建筑工地停工工人怎么补偿1、建筑工地停工工人的补偿如下：（1）用人单位非因劳动者原因停工、停产、歇业，在劳动者一个工资支付周期内的，应当视同劳动者提供正常劳动支付其工资；（2）超过一个工资支付周期的，可以根据劳动者提供的劳动，按照双方新约定的标准支付工资；（3）用人单位没有安排劳动者工作的，应当按照不低于当地最低工资标准的百分之八十支付劳动者生活费。2、法律依据：《工资支付暂行规定》第十二条非因劳动者原因造成单位停工、停产在一个工资支付周期内的，用人单位应按劳动合同规定的标准支付劳动者工资。超过一个工资支付周期的，若劳动者提供了正常劳动，则支付给劳动者的劳动报酬不得低于当地的最低工资标准；若劳动者没有提供正常劳动，应按国家有关规定办理。二、要求工地停工的条件有哪些要求工地停工的条件如下：1、使用材料不符合图纸要求，或未经见证取样送检，或送检不合格等，且对监理多次责令整改置之不理；2、施

2023-08-09

194人看过
法律综合知识
建筑工程停工多少天赔偿

1、停工索赔，应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理签过的停工。2、因发包人或工程师的行为或失误造成停工，给承包人造成损失和（或）导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失（即费用索赔），顺延延误的工期（即工期索赔）。费用索赔内容视不同的停工情况而定，一般可以包括期人工费；设备费；材料费；保函手续费；贷款利息；保险费；利润；管理费几个方面人工费：包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。设备费：可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。保函手续费：工程延期时，保函手续费相应增加。3、停工索赔要看是谁的原因造成的，是承包人自己造成的是不能索赔的，是业主原因造成的可以索赔，主要是人员、设备、场地租用等成本费本，但不能包含利润。以上人员、设备及实际停工的起讫时间必须要有监理工程师确认，要保留好相关的资料和图片供相关部门调查，停工索赔必须在规范规定的

2024-01-13

382人看过

继续履行
工程合同中途退场怎么处理

一、工程合同中途退场怎么处理?签订工程合同后，如果承包单位中途退场，不履行合同义务的，构成合同违约，建设单位可以要求承包单位承担违约责任，如果就违约责任承担产生争议的，可以向法院起诉。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益;但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。二、工程索赔证据怎么搜集1、合同文件。包括合同文本及其附件、合同补充协议、招标文件及其澄清文件、投标报价文件、中标通知书、合同图纸、工程量清单、技术规范等。2、施工过程资料文件及来往函件。3、工程照片、录像。包括工

2023-06-17

411人看过
工程挂靠
建筑工程挂靠被举报怎么处理

项目挂靠是违法的，会承担相应的违约责任。项目挂靠行为可能对建筑工程质量构成一定威胁。可以向建筑工程部门举报或者向法院起诉。最高法院《关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律的解释》规定，承包人非法转包、非法分包建设工程或者不合格实际施工人以合格建筑企业名义与他人签订建设工程合同无效。《建筑法》明确规定：禁止建筑企业超出企业资质等级许可的经营范围，不得以其他建筑企业名义从事任何形式的工程。建筑工程挂靠人怎样防范风险首先，要狠抓质量，守住生命线。由于工程验收是关联人索赔工程价款的前提条件，关联人必须特别注意工程质量。如果质量验收不合格，总承包合同和关联合同中的价格条款不会因为合同无效而失效，但根据司法解释的规定，关联人已经失去了要求支付工程款的法律依据。如果质量合格，将增加关联人主张自身合法权益的信心，获得相应工程款的可能性也将大大增加。

2023-08-09

404人看过
违约金
建设工程一直推迟怎么索赔,建筑工程逾期怎么处理

一、建设工程一直推迟怎么索赔1、建设工程一直推迟怎么索赔，要依据是哪一方造成工程推迟而定，如果是发包单位造成的，施工单位可以顺延工期，并且主张赔偿停工、窝工等损失。如果是施工单位推迟的，发包单位可按实际造成的损失索赔。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、建筑工程逾期怎么处理承包方应按合同规定的时间如期完工和交付，由于承包方的原因造成工程逾期交付的，承包方应承担相应的违约责任。违约责任

2023-04-19

454人看过
笔录
建筑公司不给工程款怎么处理

建议先协商。协商不成直接去当地劳动主管部门申请劳动仲裁。用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定，向劳动者及时足额支付劳动报酬。用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令。一、公司两个月不发工资了该怎么办公司两个月不发工资处理方法如下：1、劳动者可以催告单位尽快发放；2、如果单位拒不发放的，则劳动者可以向当地的劳动行政部门提交举报、投诉的材料；或者去依法申请仲裁、起诉。拖欠工资三十天属于违法。1、用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定，向劳动者及时足额支付劳动报酬。2、用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令，人民法院应当依法发出支付令。二、工人要钱堵大门属于违法吗老板不给工资是违法，但堵大门阻碍单位的经营秩序，也是违法的用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定，向劳动者及时足额支付劳动报酬。用人单位拖欠或者未足额支付劳动报

2023-06-27

63人看过

工程施工
建筑工程施工过程中建筑工程质量的主要原则是什么

1、坚持质量第一原则项目监理机构投资．进度．质量三个目标控制时，在处理三者关系时，应坚持百年大计，质量第一，在工程建设中始终把质量第一，作为工程质量控制的基本原则。2、坚持以人为核心原则在工程质量控制中，以人为核心，重点控制人的素质和人的行为，充分发挥人的积极性和创造性，以人的工作质量保证工程质量。3、坚持以预防为主的原则，重点做好质量预控和事中控制，以预防为主，加强过程和中间产品的质检和控制。4、以合同为依据，坚持质量标准的原则质量标准是评价产品质量的尺度，工程质量是否符合合合同规定的质量标准要求，必须通过质量检验与质量标准进行比较。5、坚持科学．公平．守法的职业道德规范在工程质量控制中，项目监理机构要坚持原则，遵纪守法，秉公监理。建筑工程施工总承包建筑工程施工总承包资质分为特级、一级、二级、三级。特级资质标准：一级资质标准：1、企业资产净资产1亿元以上。2、企业主要人员（1）建筑工程、

2023-08-18

498人看过
工程施工
在工程建筑中什么是工程质量？

一、在工程建筑中什么是工程质量?建筑工程质量是指在国家现行的有关法律、法规、技术标准、设计文件和合同中，对工程的安全、适用、经济、环保、美观等特性的综合要求。由上述定义可知建筑工程质量等同于工程项目质量。性质：工程项目质量具有单件性、建成的一次性和寿命长期性。建筑工程质量是指在国家现行的有关法律、法规、技术标准、设计文件和合同中，对工程的安全、适用、经济、环保、美观等特性的综合要求。二、建筑工程的主要分类按施工过程控制分为：1.施工准备控制指在各工程对象正式施工活动开始前，对各项准备工作及影响质量的各因素进行控制，这是确保施工质量的先决条件。2.施工过程控制指在施工过程中对实际投入的生产要素质量及作业技术活动的实施状态和结果所进行的控制，包括作业者发挥技术能力过程的自控行为和来自有关管理者的监控行为。3.竣工验收控制它是指对于通过施工过程所完成的具有独立的功能和使用价值的最终产品〔单位工程

2023-06-04

264人看过
法律综合知识
建筑工程中隐蔽工程有哪些，建筑工程工程项目包括哪些

一、建筑工程中隐蔽工程有哪些建筑工程中隐蔽工程有以下几点：1．给排水工程；2．电气管线工程；3．地板基层；4．护墙基层；5．门窗套基层；6．吊顶基层；7．强电线缆；8．网络综合布线线缆（网线，电话线，监控线，电梯通话线）。二、建筑工程工程项目包括哪些建筑工程工程项目包括如下：1．地基与基础2．主体结构3．建筑装饰装修4．建筑屋面5．建筑给排水、排水及采暖6．建筑电气7．智能建筑8．通风与空调9．电梯。三、建筑工程一般垫资多少垫资费用大概是按照所垫资金0．8％收取。垫资是有一定风险性，是一种违法行为，采用垫资一定要垫资机构出具以下做账原始凭证：1．现金交款单（回单）即为钱存入验资帐户证明，假如没有这张凭证，会计无法做帐，跟本反应不出来注册资本是否存入验资专户。2．贷方特种转帐凭证即为钱从验资专户转入基本账户凭证。3．现金支票存根或转账支票存根即为注册资本这笔钱是怎么取走的，也是会计做帐的重要

2022-07-15

192人看过
法律综合知识
在工程建筑时工程质量怎么管理？

一、科学管理，建立健全各项管理制度制定岗位责任制和各项规章制度是企业管理的首要任务和重要部分。项目经理必须重视制度的建立，在施工现场必须抓好督促及落实工作，并要在原有的规章制度基础上，根据该工地的实际情况，建立各种人员的岗位责任制，明确工地管理人员的职责，且成文张贴于工地办公室，以便对照执行。同时明确各种机具、用电、井字架以及外墙脚手架等设备的操作和维修制度，由专人负责，专人管理，保证各项工作到位，责任落实到位。二、提高认识，加强对一线工人的管理提高施工管理水平，必须思想领先，即首先要提高管理意识。企业核心问题是管理。由于生产工人流动性大，普遍技术素质差，质量意识薄弱，只重工作进度，忽视工程规模及质量，贪图方便，盲目求快，责任性不强，安全意识差，给施工管理带来很大难度，对这些意识和做法要彻底改变。项目经理在提高管理人员意识的基础上，对生产工人也要加强管理。具体的做法是实施“一选择，二教育，

2024-01-21

168人看过

法律综合知识
建筑工程停工索赔项目明细

一、建筑工程停工索赔项目明细在《建设工程施工合同（示范文本）》的对于工期的规定：工期是指发包人、承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。建筑工程的工期长短以及是否能够如期完成关乎到合同双方的切身利益。同时也影响其他一系列合同是否能够顺利履行。在现实生活中，引起建筑工程工期纠纷的原因主要表现在以下几个方面：合同对工期的约定不符合实际，不符合规律。对于建筑工程项目工期的长短主要取决于工程量的大小、工程等级以及承包方的综合实力等多方面的因素。一些建筑承包企业为了能够揽到工程，会常用以段工期来取胜。但是建筑承包方对客观因素并未做出充分的考虑。导致双方约定的工期本身就存在极大的不合理性，实际履行起来就难免产生纠纷。工程承包方的综合实力欠缺工程承包方的综合实力不足，主要表现在施工管理上和技术水平两方面。这两方面都跟不上工程进度的需要，会使合同中双方约定的工期难以切实保证。建

2021-10-13

90人看过
法律综合知识
施工方停工违约怎么赔偿，建筑工程停工多少天赔偿

一、施工方停工违约怎么赔偿1、施工方停工造成施工合同违约的，施工方要按施工合同约定赔偿，如果施工合同没有约定的，按实际造成的损失赔偿。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第五百八十三条【违约损害赔偿责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。二、建筑工程停工多少天赔偿1、停工索赔，应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理签过的停工。2、因发包人或工程师的行为或失误造成停工，给承包人造成损失和（或）导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失（即费用索赔），顺延

2024-04-17

429人看过