项目索赔处理的主要原则是什么-法师兄

项目索赔处理的主要原则是什么

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-07 21:52:39 259 人看过

项目索赔处理的主要原则如下：

1。根据双方签订的施工合同的有关规定，实际计算停工损失。签订合同的先决条件是平等。合同规定了双方的权利和义务。如果在没有合同的情况下进行相关操作，则有损双方的利益。因此，关于停工问题的讨论，离不开合同。但不能完全按照合同及相关约定执行。应该详细分析一下。

2。停工责任方应当实事求是地明确谁负主要责任，谁负次要责任。其实，并不是所有的责任都是建设单位造成的。如因施工组织不当或施工方在质量、进度、安全、文明等方面存在严重问题，施工方概不负责，也不作相应赔偿。

3。停工费用的计算还应尊重现场的有效文件、签证和相关信件。以此为事实依据，如果主要责任人不是施工方，施工方应在有效时间内要求施工方确认。当然，施工方也要收集工程施工过程中的相关信息，对停工涉及的问题进行分析，详细记录停工人数、天数、机械设备停滞情况。如果发生停产事件，则是现场有效书证的一个非常重要的依据。如果没有相关的书证，会给相应的赔偿带来很多不便，甚至无法得到赔偿。

此外，类似的停工应以事先签订的合同或相关法律法规为主要依据，因为相关问题或相关法律法规的条款会在合同中列出，如果有相应的要求，可以作为成本计算和谈判的依据。具体来说，主要包括以下几个方面：一是要对停工原因提供有效的证明文件，然后确定主要责任方，再根据具体情况确定停工天数、人工、材料、机械等损失金额和计价标准合同条款及相应资料。

建设工程因一方原因停工时，监理工程师接到建设工程停工索赔后，应首先明确主要责任方和次要责任方。然后，根据双方签订的合同，计算停工造成的损失，包括人工、材料、机械设备的损失。此外，监管单位还应要求索赔人提供停产的有效书面证据。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同条款相关文章

合同条款
建设项目的索赔程序是什么，需要什么证据

建设工程索赔程序是什么，需要什么证据？1。我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定的索赔程序为：1）索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知书；

2023-05-02

317人看过
业主
业主工程质量赔偿原则主要是什么

一、业主工程质量赔偿原则主要是什么?(1)合法性原则。按照合同规定，干扰事件的确是由于非承包商自身引起，且承包商的索赔要求必须符合合同规定，并具备合法、全面、充分和有效的证据。(2)合理性原则。承包商的索赔要求必须合情合理，符合实际情况，真实反映实际损失，采用合理的计算方法和计算基础。(3)实效性原则。发生干扰事情并造成损失后，承包商必须按照合同规定程序在一定时限内提出索赔，且监理工程师必须及时地对索赔进行处理，不得无故拖延。(4)协商处理原则。发生索赔事件后，合同双方均应本着友好协商原则进行沟通和互动，防止对立情绪产生，因为合作一旦破裂带来的不仅是当事人的损失，还可能影响其他人的权益，除非一方违反合同基本原则恶意欺诈。二、索赔处理的方法有哪些?1、按照双方签订的施工合同中的有关条款的规定实事求是的来计算停工的相关损失。签订合同的前提条件就是平等合同规定了双方的权利和义务，如果脱离合同进行

2023-06-04

146人看过
著作权侵权
著作权侵权索赔的原则是什么

第五是了解被告侵权人是否接触过或可能接触过被告权利人的作品。在实践中，有时有助于查明两部比较作品的作者是否接触过或可能接触过该作品本案涉及的关键问题是原告在一审中所指控的抄袭行为能否被认定。剽窃是一种把别人的作品当作自己作品的侵权行为。对剽窃行为的认定，不是以剽窃作品的使用情况为依据，也不是以剽窃作品是否相同为依据。对剽窃行为的认定，只能建立在作品同样具体表达的基础上。因此，如果两部作品在具体表现形式上存在明显差异，就不应该承认抄袭的问题。存在的可能是创作中的参照、引用、整合问题，这些问题在创作中是允许的，在客观上是必要的。抄袭的本质要求在于作品是否由作者本人创作，而非他人抄袭。由于两部作品完全相同，只要是独立创作，就不构成相互抄袭。只有当作品相同时，才能被证明不是作者独立创作的（而且作者之间有联系关系），才能构成剽窃另外，在剽窃问题上，一般不承认剽窃创造性或表达方式，著作权法保护作品内容

2023-05-07

113人看过
合同条款
项目施工的索赔与反索赔

提起索赔，人们往往仅认为是施工单位向建设单位的索赔。实际上，在项目管理过程中，甲方向乙方提出索赔的机会也很多。当前，工程施工中的索赔与反索赔问题，已引起越来越多的项目经理的重视。《合同条件》第31条中规定，“……乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和施工规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，甲方代表可以通知乙方，按协议条款约定支付违约金，赔偿因其违约给甲方造在怕损失……”，此就是说，业主可以向乙方提出的索赔。在此类索赔中，甲方往往处于主动地位，可从应付工程款中扣除，甚至可以用留置乙方材料设备的方法作为抵押。那么，甲方可以向乙方提出哪几方面的索赔呢？首先，工程质量索赔。这类索赔通常表现为，要求乙方对有缺陷的产品进行修补；要求乙方不能通过验收的产品进行返工；要求乙方在规定的时间内修复存在质量问题的工程等。其次，工程进度索赔。合同中已明确规定了工程竣工日期，除在合同执行中甲方代表已批

2023-06-10

71人看过

工程承包
工程承包项目中索赔问题的处理

1、索赔是项目管理的重要内容之一索赔是管理工作，是项目管理的重要内容之一，项目管理者必须高度重视。海外工程市场强手林立，要夺标，首先要有一个极具竞争力的商务报价。如果不敢承担任何风险，则在招投标过程中难以中标。不能设想在报价时把各种因素、各类系数都考虑得足足的，按自身条件要求去获得项目。因此，所报价格，一般都有一定的风险。在合同的谈判过程中，一要把好合同谈判和签订关，对未确定因素保持协商调整的弹性，避免合同中写进不公平或不利于自己的争端解决条款；二要靠项目执行过程中的管理，其中索赔就是一项极为重要的管理。没有哪个项目业主或承包商都能完完全全按合同条款执行的，总会有不可预见的情况发生，给项目的执行带来条件的变化，使得一方受到利益损害，这就存在索赔问题。工程索赔谈判，最好是项目经理牵头。项目经理要有较好的综合素质，既熟悉合同又了解工程，还有谈判技巧。同时，项目经理应具有较好的人格魅力，不卑不亢

2023-03-27

198人看过
银行贷款
项目索赔成本的组成部分是什么

（1）人工成本。索赔成本中的人工成本部分，包括：人工成本是指为完成合同外的额外工作而发生的人工成本；非施工单位责任造成的工作效率降低而增加的人工成本；法定人工成本增加和人员闲置成本、工资增加成本因非施工单位的工程延误责任造成的。（2）材料成本。索赔费用中的材料成本部分包括：由于索赔项目中材料的实际用量超过计划用量而增加的材料成本；由于客观原因导致材料价格大幅上涨；因非施工单位责任工程延误，材料价格上涨，材料储存费用超期。（3）施工机械使用费。索赔费中的施工机械使用费部分包括：因完成额外工作而增加的机械使用费；因非施工单位责任的工作效率降低而增加的机械使用费；因发包人或监理工程师原因造成的闲置费。（4）分包成本。分包成本索赔是指分包商的索赔成本。分包商的索赔应包含在总承包商的索赔总额中。（5）场地管理费。现场管理费是指施工单位完成新增工程、索赔工作和延长工期的现场管理费。但是，如果一些工人因

2023-05-07

143人看过
违约金
工程费用索赔处理的原则有哪些

一、工程费用索赔处理的原则有哪些（一）必要原则指从索赔费用发生的必要性角度来看，索赔事件所引起的额外费用应该是承包商履行合同所必需的，而所索赔费用只在所履行合同的规范范围之内，如果没有该费用支出，就无法合理履行合同，无法使工程达到合同要求。（二）赔偿原则指从索赔费用的补偿数量角度看，索赔费用的确定应能使承包商的实际损失得到完全弥补，但也不应使其因索赔而额外受益。承包商在履行合同过程中，对非自身原因所引起的实际损失或额外费用向业主提出索赔要求，是承包商维护自身利益的权利。但是，承包商不能企图利用索赔机会来弥补因经营管理不善造成的内部亏损，也不能利用索赔机会谋求不应获得的额外利益。（三）最小原则指从承包商对索赔事件的处理态度来看，一旦承包商意识到索赔事件的发生，应及时采取有效措施防止事态的扩大和损失的加剧，以将损失费用控制在最低限度。如果没有及时采取适当措施而导致损失扩大，承包商无权就扩大的损

2023-06-07

149人看过
业主
工期索赔的处理原则及计算方法

1.工期索赔的处理原则(1)不同类型工程拖期的处理原则。工程拖期可以分为可原谅的拖期和不可原谅的拖期。可原谅的拖期是由于非承包商原因造成的工程拖期，不可原谅的拖期一般是承包商的原因而造成的工程拖期。这两类工程拖期的处理原则及结果均不同，详见表1。(2)共同延误下的工期索赔的处理原则在实际施工过程中，工期拖期很少是只由一方造成的，往往是两、三种原因同时发生(或相互作用)而形成的，故称为共同延误。在这种情况下，要具体分析哪一种情况延误是有效的，应依据以下原则：①首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定初始延误者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任。②如果初始延误者是业主，则在业主造成的延误期内，承包商既可得到工期延长，又可得到经济补偿。③如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的时间段内，承包商可以得到工期延长，但很难得到费用补偿。2.工期

2023-06-05

281人看过

合同风险
工程师公正合理的处理索赔事项必须遵循哪些原则

公平合理地处理索赔。工程师作为施工合同的管理核心，必须公平地行事。以没有偏见的方式解释和履行合同，独立地作出判断，行使自己的权力。处理索赔原则有如下几个方面：1）从工程整体效益、工程总目标的角度出发作出判断或采取行动。使合同风险分配，干扰事件责任分担，索赔的处理和解决不损害工程整体效益和不违背工程总目标。2）按照合同约定行事。工程师应该准确理解、正确执行合同，在索赔的解决和处理过程中应贯穿合同精神。3）从事实出发，实事求是。按照合同的实际实施过程、干扰事件的实情、承包人的实际损失和所提供的证据作出判断。监理工程师组织协调中遵循的原则有哪些1、目标性原则。实现工程建设目标是工程建设各方的愿望，更是监理工作的工作准则，是监理协调管理的总则。为增强参建各方凝聚力，协调工作要以有利于目标的实现为原则。2、依法原则。协调要依据合同条件和法律文件，在业主授权范围内开展工作，在解决冲突的过程中，依法办事

2023-07-31

468人看过
工资
项目预算管理有哪些原则

(一)合法合规性部门预算首先要符合《宪法》、《预算法》等法律法规的要求。部门预算的各项收支要充分体现国家有关方针、政策，并在法律赋予部门的职能范围内编制。具体来讲：一是收入要合法合规。组织基金收入要符合国家法律、法规的规定，行政事业性收费要按财政部、国家发改委和价格管理部门核定的收费项目和标准测算等。二是各项支出要符合财政宏观调控的目标，要遵守现行的各项财务规章制度。(二)系统完整性所有收入和支出全部纳入部门预算，各种预算外资金要严格执行“收支两条线”管理，改变预算内外资金“两张皮”的状况，取消收支挂钩的预算核定方法，对单位的预算内、外各项财政资金和其他收入，统一管理，统筹安排，统一编制综合财政预算。编制预算时，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出作为一个有机整体进行管理，对各项收入、支出预算的编制做到不重不漏，不得在部门预算之外保留其他收支项目。对各项收入支出

2023-06-01

290人看过
不可抗力
项目管理中合同变更的主要原因是怎样的？

项目管理中合同变更的主要原因：1、因不可抗力使合同不能履行而变更。2、因情势变化致使合同履行显失公平而变更。3、因当事人违约而变更合同。一、情势变更原则应遵循的原则有哪些情事变更原则适用的条件如下：(一)须有情势变更的事实。(二)情势变更须发生在合同成立以后，履行完毕之前。(三)须情势变更的发生不可归责于当事人，即由不可抗力及其他意外事故引起。(四)须情势变更是当事人所不可预见的。(五)须情势变更使履行原合同显失公平。二、法律对合同履行的基本要求有哪些？法律对于合同履行的基本要求有全面履行、诚实信用和情势变更。其中的全面履行原则，当事人应当按照约定全面履行自己的义务，还有诚实信用原则，以及情势变更原则，是指合同成立后至履行完毕前，合同存在的基础和环境，因不可归属于当事人的原因发生变更，若继续履行合同将显示公平。三、情势变更原则构成要件有哪些构成情势变更原则的要件有：合同依法成立后，因不可归

2023-06-22

236人看过
业主
项目索赔依据

工程索赔的主要依据是什么？1。必须妥善保管现场例会（现场）的会议记录和有关工程的来往函件，直至合同完全履行，所有索赔事项全部结清。2。各种施工进度计划，包括业主代表和分包商编制的进度计划。3。在施工备忘录（日记）中，及时记录影响工期和索赔的事项。根据月、年、日的序列号归档，方便查找。做好建筑师、工程师口头指示的记录，及时书面报告建筑师认可。将书面指示按时间顺序编号归档。5。项目照片由专人管理。照片上应该标明拍摄日期。最好买一台有日期的相机。根据项目进度安排照片。收集和记录每日气象报告和实际气候情况。组织保存职工工资、薪金文件、物资采购文件，按年度日期归档。完整的工程会计信息，包括工作卡、劳动力分配表、取消工资检查、材料采购订单、收据发票、收据、账目和相关图表、财务信函、经会计师认证的财务报表等。所有合同招标文件、合同图纸、修改和增加的图纸、计划的工程进度表、人工日报表、材料设备进场报告和清

2023-05-07

63人看过

管制
建设项目使用土地申请原则是什么

一、建设项目使用土地申请原则是什么申请建设项目使用土地的，应当符合国土空间规划、土地利用年度计划和用途管制以及节约资源、保护生态环境的要求，并严格执行建设用地标准。《中华人民共和国土地管理法实施条例》第十四条建设项目需要使用土地的，应当符合国土空间规划、土地利用年度计划和用途管制以及节约资源、保护生态环境的要求，并严格执行建设用地标准，优先使用存量建设用地，提高建设用地使用效率。从事土地开发利用活动，应当采取有效措施，防止、减少土壤污染，并确保建设用地符合土壤环境质量要求。二、建设用地用地管理建设用地管理制度包括建设用地的管理、定额、审批、和许可等几方面的规定。政府职能部门运用行政的、法律的、经济的和技术的综合手段，来配置协调各部门、各单位、各用地单元的用地关系，保证一要吃饭，二要建设的基本需要，严格控制农业用地向非农业用地转变而采取的各项管理措施，是土地管理工作中的重要组成部分。其中建设

2023-06-17

396人看过
相邻关系
处理相邻关系最主要的原则

处理相邻关系的原则如下：1、有利生产原则。有利生产就是要保障生产的顺利进行，保障生产的发展。如果因不动产的相邻权利冲突阻碍了生产的发展，就违背了社会发展的基本原则。所以，相邻权利人应该从有利生产的角度处理相互之间的权利冲突。如果双方协商、调解不成，而不得以进行仲裁和诉讼时，仲裁机构和审判机关裁处相邻关系的权利冲突时，将会按照有利于生产原则进行处理。2、方便生活原则。方便生活是相邻权利人生活便利的基本权利，即一方权利人在行使物权时原则上不能造成相邻权利人的生活不便。如果出现这种情况而发生仲裁和诉讼，裁决机关会按照方便生活的原则处理纠纷。3、团结互助原则。团结互助是我国民间长期倡导的相邻关系处理原则，基于这样一个社会道德要求，对于因相邻关系发生的权利冲突，有关部门的处理原则是通过调解促进相邻权利人实现团结互助。4、公平合理原则。公平合理是解决一切民事纠纷的基本原则，相邻权利冲突的处理也应该本着

2023-08-02

178人看过