疫情期间工期延误怎么办-法师兄

疫情期间工期延误怎么办

来源：互联网时间： 2023-06-28 15:02:22 436 人看过

疫情期间工期延误，施工企业应按照合同约定的方式及时通知建设单位，并且可以主张免责。相关损失的承担按合同约定分配，没有约定的，由建设单位和施工企业协商合理分担。

一、装修中遇到延误工期怎么办

日常生活中，因装饰装修造成的纠纷时有发生。应区分不同情形予以处理。如果装修数额较小，延误损失不大，则应以协商解决为主。如果装修数额较大，工程量也达到一定规模，此时如果延误工期有可能造成较大的损失。在此情形下，首先看装修合同或协议有没有约定，如果有，并且符合法律规定和自身实际损失，则可直接适用该约定主张权利。若没有则需要收集证据证明因延误工期而造成的损失具体数额，以便跟施工方协商索赔。双方协议不成，可依法起诉。

二、劳务分包因为实施不合法造成雇工工资损失

不合法的劳务分包亏损工人工资，工人可以向法院起诉，要求建设单位或施工总承包企业依法承担工人工资清偿责任。建设单位或施工总承包企业将工程违法发包、转包或违法分包致使拖欠农民工工资的，由建设单位或施工总承包企业依法承担清偿责任。

三、施工合同超期会如何

施工合同超期合同有约定的按照约定索赔，没有约定的按照实际造成的损失索赔，赔偿不得超过实际损失的30%。对于承包人逾期竣工的行为发包人可以解除合同，但可以证明非承包人原因引起工期延误的，承包人不需要承担施工超期的违约责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多农民工相关文章

不可抗力
疫情期间逾期会催收吗？疫情期间贷款催收怎么办？

疫情影响确实造成一些没有工作的人失去收入无法还款，但这是不是不可抗力成为焦点。由于疫情影响，一些人没有上班或者无法上班，确实会导致没有经济来源，从而客观上导致还款出现困难，这是客观事实。一些人认为这是不可抗力，但这是不是不可抗力却是值得商榷的。还款是借款人应尽的义务，任何情况下都不能成为不还款的理由。欠债还钱、天经地义，古以有之。只要是借款了，还款都是你应该尽的义务。当然，疫情的突如其来确实是意外，但任何办法和想法都是以还款为前提，而不应该是以赖账为前提。催款是贷款机构承担的责任，任何贷款机构都有催收的权利。在贷款到期时进行贷款催收都是贷款机构人员的责任，贷款机构的放贷人员必须对所发放的贷款回收承担责任，在贷款到期或者没有及时还款时，贷款机构人员必须进行催收，这是贷款人员的责任，同时也是贷款机构的权利。即使是民间借贷也是如此，这一点是无可指责的。只有暴力催收是违法违规的，催收是否违法违规的

2023-06-18

306人看过
加班
疫情延期复工期间加班如何计算工资

(一)安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬;(二)休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的百分之二百的工资报酬;(三)法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。一、国家法定加班工资是多少一个小时？正常工资的150%，200%或300%。（一）安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬；（二）休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的百分之二百的工资报酬；（三）法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。二、关于加班费的法律规定有下列情形之一的，用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬：(一)安排劳动者延长时间的，支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬;(二)休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的百分之二百的工资报酬;(三)法

2023-04-10

369人看过
工资
疫情耽误的工期怎么解决

1、工期延误，因政府采取停工等防疫措施直接导致工期延误的，施工企业应按照合同约定的方式及时通知建设单位。因施工人员返岗延迟等疫情相关原因将导致工期延误的，施工企业应按照合同约定提出工期顺延申请，取得建设/监理单位签证。2、因疫情防控导致的停工和工期延误相关损失，如停工期间工资、后期赶工费用等，合同有约定的从其约定，没有约定的，由建设单位和施工企业协商合理分担。3、慎重提出解除合同要求。一、工程索赔款到底包括什么工程索赔款包括：1、因材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔；2、由于人为原因，引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔；3、不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔。二、发包人的义务1、按照合同约定做好施工前准备工作，提供原材料、设备、场地、资金和技术资料。发包人未按照约定的时间和要求提供的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工

2023-04-02

402人看过
不可抗力
因新冠肺炎疫情致使工期延误该如何办

在建设工程领域，因不可抗力导致的工期延误损失，发包单位和施工单位合同有约定的从约定，没有约定的，参照《建设工程施工合同》示范文本（GF-2017-0201）规定的原则，施工单位可以以不可抗力为由向发包单位主张部分赔偿，要求其合理分担相应损失。《建设工程施工合同》示范文本（GF-2017-0201）第17.3.2条规定：不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；（

2023-04-15

499人看过

罚金
处理疫情期间违章延期吗

处理违章是可以进行延期的，或者是可以直接在网上办理。疫情期间违章的处理--网上处理因疫情原因，车管所暂停办理车辆和驾驶人车驾管业务。在疫情期间，车主们可以通过下好12123APP自助处理违章和办理相关业务，并不是处理违章就只罚款，不扣分。二、收到车辆违章，一定要15日内去处理吗？过期了会怎样？1.交通违章罚款，交警抓到现行的，当场出具罚单，滞纳金就必须在15日内到指定银行交款，超过15天，每天收取3%的滞纳金。2.若是在处理大厅开的罚单，也必须在15日内到指定银行交款，超过15天后，每天收取3%的滞纳金。电子眼抓拍的、违停贴条的，这类情况对滞纳金的逾期限制没有那么严格，一般是在一个记分周期之内，在检车前处理完毕，因为检车时会要求先把违章记录给处理完毕，才能检车，所以去处理时，收到票单后就要在15日交完罚款。3.如果不是现场抓到的违章，检车之前处理就可以了。交通罚款滞纳金就是超过规定缴纳期限

2023-06-23

304人看过
不可抗力
这次疫情贷款怎么办延期

一、这次疫情贷款怎么办延期?贷款延期的办理流程需要打电话向放贷机构咨询。借款人在原合同履行期间，如不能按照原还款计划按期归还贷款，可向贷款行提出延长借款期限的书面申请，经贷款行批准后，签订个人住房借款延期还款协议并办理有关手续，同时担保人在延期还款协议上签字。《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》，明确，对因感染新型肺炎住院治疗或隔离人员、疫情防控需要隔离观察人员、参加疫情防控工作人员以及受疫情影响暂时失去收入来源的人群，金融机构要在信贷政策上予以适当倾斜，灵活调整住房按揭、信用卡等个人信贷还款安排，合理延后还款期限。疫情期间因不便还款发生逾期的，不纳入征信失信记录;二、疫情期间借款合同借款人还款义务迟延履行的，违约责任如何承担?受疫情影响，银行等金融机构营业网点减少，现场业务办理确为不便。但当下社会电子支付方式已经普遍，疫情影响也不会导致借款人自身的还款义务消灭，故

2023-06-01

200人看过
违约金
在发生装修延误工期怎么办

装修延误工期怎么办装修如果没有正当理由延误工期，可以先看装修合同中是否有关于延误工期的赔偿标准或违约金的约定，如果有，就按照约定的赔偿标准或违约金标准向装修公司主张违约责任;如果装修合同中没有关于延误工期的赔偿，而延误工期给你实际造成了一些你事先向装修公司声明过的延误工期将会给你造成的损失情形的话，你可以按实际损失主张赔偿，或者你还可以按照同地段同面积的房屋的租金标准主张赔偿。当然，主张损失必须要证明损失的实际发生及与延误工期。装修工期延误赔偿标准1、在家庭装修中，一般因为装修队的原因导致工期延误，需要双方按照装修合同的违约条款承担违约责任，没有具体的数额，双方由约定的，从其约定。2、根据《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013(09)》的相关规定，合同工程发生误期的，除合同另有约定外，误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。承包人赔偿后，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何

2023-02-21

363人看过
仲裁时效
疫情期间法院延期开庭多久

没有明确的规定。疫情防控期间，因受疫情影响，当事人可以向法院申请延期开庭；法院也可依法决定延期开庭，但需提前告知当事人。承办法官对受疫情影响的案件，可视情办理审限中止、延长手续。在疫情防控期间开庭的公告案件，如具备条件的，可采取在线庭审或线下方式按期开庭；如不具备条件的，可视情延期审理。一、相关法律规定根据《人力资源社会保障部办公厅关于妥善处理新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间劳动关系问题的通知》：企业因受疫情影响导致生产经营困难的，可以通过与职工协商一致采取调整薪酬、轮岗轮休、缩短工时等方式稳定工作岗位，尽量不裁员或者少裁员。符合条件的企业，可按规定享受稳岗补贴。企业停工停产在一个工资支付周期内的，企业应按劳动合同规定的标准支付职工工资。超过一个工资支付周期的，若职工提供了正常劳动，企业支付给职工的工资不得低于当地最低工资标准。职工没有提供正常劳动的，企业应当发放生活费，生活费标准按各省

2023-03-13

336人看过

不可抗力
工期延误申请怎么写

ＸＸＸ单位公司：ＸＸＸ单位公司：感谢建设单位公司对我公司的信任和支持，由我公司承建贵公司的通讯枢纽大楼外装饰工程。为保证该工程优质高效的完成，我公司按合同条款于2013年12月26日正式开工。然后，自我项目部进驻贵工地后，由于以下问题严重影响了我司该工程的正常施工和进度计划：1、土建单位的影响：因土建单位自2013年下旬以来，劳动力的缺乏造成其外墙砌砖、抹灰、构造柱、压顶浇筑砼等工序大面积未完工：使我部基本无作业面可施工，无法按原定施工方案组织有效施工，由此加大了我部的管理难度，并造成窝工、返工等引起的诸多损失；时至今日土建工序，仍未能全面达到我部施工条件的要求。2、停电的影响：自2014年1月以来经常发生停电现象，具体情况如下：2014年元月5日全天停电，2014年元月7日全天停电，2014年元月8日上午停电，2014年元月12日全天停电，2014年元月13日上午停电，其余时间的零星点停

2023-04-06

159人看过
辞退
疫情期间企业不得开除员工疫情期间被单位辞退怎么办？

一、疫情期间企业不得开除员工。人社部1月24日对外发布通知，明确对新型冠状病毒感染的肺炎患者、疑似病人、密切接触者在其隔离治疗期间或医学观察期间以及因政府实施隔离措施或采取其他紧急措施导致不能提供正常劳动的企业职工，企业应当支付职工在此期间的工作报酬，并不得依据劳动合同法第四十条、四十一条与职工解除劳动合同。在此期间，劳动合同到期的，分别顺延至职工医疗期期满、医学观察期期满、隔离期期满或者政府采取的紧急措施结束。对企业因受疫情影响导致生产经营困难的，可以通过与职工协商一致采取调整薪酬、轮岗轮休、缩短工时等方式稳定工作岗位，尽量不裁员或者少裁员。符合条件的企业，可按规定享受稳岗补贴。企业停工停产在一个工资支付周期内的，企业应按劳动合同规定的标准支付职工工资。超过一个工资支付周期的，若职工提供了正常劳动，企业支付给职工的工资不得低于当地最低工资标准。职工没有提供正常劳动的，企业应当发放生活费，

2023-04-07

94人看过
年审
疫情期间车辆年审时间到期能否延期

疫情期间车辆年审时间到期能延期。疫情期间车辆年检的时间统一延期，群众确有驾车出行等生产生活需求，或者有疫情防控人员、物资运输等应急保障需要的，对于机动车未能按照规定时间进行安全技术检验上道路行驶的违法行为，各地公安机关交通管理部门将不予处罚。一、疫情防控主要措施有哪些疫情防控主要措施如下：1、准备口罩、消毒剂、洗手液、速干手消毒剂、体温计等防控物资。强化人员培训。安排专人进行消毒操作规程和疫情防控措施的培训，提升疫情防控和应急处置能力；2、在办公场所和公共场所入口处要提醒人员，必要时佩戴口罩。在醒目位置张贴健康提示，利用各种显示屏宣传新冠肺炎及其他传染病防控知识；3、可增设废弃口罩专用垃圾桶，用于投放使用过的口罩，并注意及时清理。二、疫情期间仓库管理办法（1）疫情防范组应加强（园区）仓库巡查工作，专人专岗负责巡视巡查，对各项疫情期间的各项工作流进行检查指导纠正。（2）在疫情防控期间每日应对

2023-03-20

159人看过
假期
因疫情延迟复工假期怎么算工资

企业停工停产在一个工资支付周期内的，企业应按劳动合同规定的标准支付职工工资。超过一个工资支付周期的，若职工提供了正常劳动，企业支付给职工的工资不得低于当地最低工资标准。职工没有提供正常劳动的，企业应当发放生活费，生活费标准按当地有关规定执行。对新型冠状病毒感染的肺炎患者、疑似病人、密切接触者在其隔离治疗期间或医学观察期间，以及采取其他紧急措施导致不能提供正常劳动的企业职工，企业应当视同提供正常劳动，支付相应的工作报酬，并不得依据劳动合同法第四十条、四十一条与职工解除劳动合同。隔离治疗期间、医学观察期间以及采取其他紧急措施期间，不计入医疗期。在此期间，劳动合同到期的，分别顺延至医学观察期期满、隔离期期满或者政府采取的紧急措施结束。对因疫情未及时返闽复工的职工，经与职工协商一致，企业可以优先考虑安排职工带薪年休假。职工在带薪年休假期间的工资按有关规定执行。企业因受疫情影响导致生产经营困难的，可

2023-06-26

466人看过

不可抗力
工期延误情况说明范本

一、工期延误情况说明范本工期延误情况说明在办公楼装修过程中，存在了许多不可知因素，影响了工程进度，没能按合同竣工日期交工，造成工期延误主要原因如下:1、兼顾支行工作人员正常工作，使得办公室不能一次性腾空，装修工程只能分部进行。2、按甲方要求，因工程量增加了楼顶防水及消防工程等项目，使得工期顺延。3、工地施工不方便，地面铲除噪音过大，为不影响支行工作人员正常办公，只能在双休日进行。综合以上几点原因，工程因客观原因造成工期延误，甲乙双方不存在故意拖延工期的行为～乙方:xx集团有限责任公司***年**月***日二、工期延误的情形有哪些？《示范文本》通用条款规定了工期延误，需要索赔、签证的其中情形，合同双方也可以再进行其他约定。1、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；2、发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工

2023-06-19

497人看过
工资
疫情期间在家办公有工资吗？疫情期间在家办公工资标准？

在延迟复工期间，如何计算在家休息或在家工作的工资，并不统一。一些地方法规规定，在延迟返回工作期间，在家工作的工资应为假期的两倍。也有人认为，符合条件且不受延期复工令限制的企业，在安排职工在此期间在家工作时，应当按照正常工作支付工资。虽然春节假期与延迟复工期在时间段上前后相接，但在法律性质上是不同的。春节长假属于假期，延迟复工是停工期。根据《劳动法》和国务院办公厅《关于延长2020年春节假期的通知》，用人单位未根据防疫工作需要安排劳动者春节假期休假的，加班费按1月25日至27日三个法定节假日劳动报酬的300%支付。其他春节期间安排劳动者工作的，不能补休的，按工资的200%支付加班费。延期复工属于停工期，而不是春节假期。对于依法停工的企业，职工在此期间基于政府的紧急措施而无需提供劳动给付义务。根据《工资支付暂行规定》第十二条和人力资源和社会保障部办公厅关于做好2020年1月24日《新型冠状病毒

2023-06-27

93人看过