工程延期的索赔标准是什么-法师兄

工程延期的索赔标准是什么

来源：互联网时间： 2023-08-13 10:53:28 303 人看过

如果工期延误的原因是由于承包商的失误，则承包商必须设法自费赶上工期，或按规定缴纳误期赔偿金并继续完成工程，或按照雇主的安排另行委托第三方完成所延误的工作并承担费用；如果工期延长的原因并非承包商所致，则承包商可按合同规定和具体情况提出工期索赔，并进行因工期延长而造成费用损失的索赔。

工程延期索赔如何处理

一、工程延期索赔如何处理

1、工程延期索赔处理方式如下：

（1）及时请参建各方到现场调查，了解事件发生的原因，确定事件性质，分清风险的归属‘’

（2）督促批复部门对各有关细节应做详细记录，并由驻地工程师签认；

（3）与有关各方积极协调配合，消除引起延期索赔的因素，减少损失。

2、法律依据：《中华人民共和国民法典》第八百零四条

因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

第八百零七条

发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

二、工程工期延误处罚规定是什么

工程工期延误的处罚如下：

1、承包人导致工期延误的，承包人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失；

2、发包人导致工期延误的，应当顺延工期，补偿承包人停工、误工的损失。具体的处罚需要根据双方当事人在合同中的约定。

《中华人民共和国民法典》

第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多违约金相关文章

合同条款
工程延期怎么索赔

一、什么是工期在合同条款中，工期的概念是：原合同所规定的竣工期加上雇主风险及原因的工程延期。其中，雇主风险及原因的工程延期是指：按合同有关规定，由于并非承包商自身的原因所造成的、经工程师书面批准的合同竣工期限的延长。二、什么是工程延期在工程施工过程中，往往会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行，使预定的施工计划受到干扰，因而造成工期延误。对于并非承包商自身原因所引起的工程延误，承包商有权提出工期索赔，工程师则应在与雇主和承包商协商一致后，决定竣工期延长的时间。导致工期延长的原因有：(l)任何形式的额外或附加工程。(2)合同条款所提到的任何延误理由，如：延期交图、工程暂停、延迟提供现场等。(3)异常恶劣的气候条件。(4)由雇主造成的任何延误、干扰或阻碍。(5)非承包商的原因或责任的其他不可预见事件。三、如何索赔工期延误对合同双方都会造成一定的损失，雇主因工程不能及时交付使用、投入生产

2023-06-28

166人看过
合同条款
工程延期索赔函

工程延期索赔函（范本）致XXXXXX有限公司的函

2023-05-07

105人看过
合同条款
工程延期索赔函

工程延期索赔函（范本）致XXXXXX有限公司的函

2023-05-07

427人看过
强制执行
工程延误的赔偿标准是什么

工期延误如果违约赔偿金是基于预期损失（在协议执行期间各方同意）的估计预测，那么违约赔偿金在按照合同约定提供违约赔偿金之后，就具有了一种法律效力。在许多项目中，时间是施工的基本要素。业主和承包商在合同条款中约定，如果承包商不能在规定日期前完成工程，则承包商有经济责任向业主支付承包商在规定竣工日期后完成工程所需的每一天的预先约定金额。资金总额代表由于这些延误给业主造成的经济损失。由于很难确定业主损失的真实价值，因此采用事先约定的金额来代替机会损失。这种估算被称为违约金，广泛应用于整个建筑行业。它要求承包商在规定的竣工日期之后的每个日历日向业主支付这一固定金额的资金。赔偿如果违约赔偿是基于预期损失的估计预测（在协议执行期间各方已达成一致），违约赔偿金在按照合同约定提供违约赔偿金后，即具有法律效力。为了收取付款，业主只需从最终付款时属于承包商的总金额中扣除累计违约金。近年来。一些组织还成功地估算了

2023-05-07

144人看过

强制执行
工程延误的赔偿标准是什么

工期延误如果违约赔偿金是基于预期损失（在协议执行期间各方同意）的估计预测，那么违约赔偿金在按照合同约定提供违约赔偿金之后，就具有了一种法律效力。在许多项目中，时间是施工的基本要素。业主和承包商在合同条款中约定，如果承包商不能在规定日期前完成工程，则承包商有经济责任向业主支付承包商在规定竣工日期后完成工程所需的每一天的预先约定金额。资金总额代表由于这些延误给业主造成的经济损失。由于很难确定业主损失的真实价值，因此采用事先约定的金额来代替机会损失。这种估算被称为违约金，广泛应用于整个建筑行业。它要求承包商在规定的竣工日期之后的每个日历日向业主支付这一固定金额的资金。赔偿如果违约赔偿是基于预期损失的估计预测（在协议执行期间各方已达成一致），违约赔偿金在按照合同约定提供违约赔偿金后，即具有法律效力。为了收取付款，业主只需从最终付款时属于承包商的总金额中扣除累计违约金。近年来。一些组织还成功地估算了

2023-05-07

172人看过
建筑工程索赔
建筑工程索赔标准是什么

进行建筑工程索赔时，当事人可以根据工程索赔事件的实际增加天数确定索赔工期，依法赔偿人工费、机械费、管理费、利润、材料费、保险费、设备费等费用。一、在建工程可以转长期待摊费用吗“在建工程”已经单独设立为一个科目,不需要转入长期待摊费用。在建工程二级科目设置没有规定要求,可以根据核算需要自行设置。如:前期费、材料费、人工费、管理费、其他直接费等。等工程完工以后,直接转为固定资产即可。二、怎样加强索赔管理施工企业要重视索赔，强化索赔管理，可以从以下几方面进行：1、建立健全的索赔管理台账。详细的记录合同工期内发生的索赔事件；2、增强负责人的索赔意识。3、索赔管理需要将工程全部方面整体水平提高；4、工程索赔程序要以合同为据，工作中要收集索赔等有关的资料，处理索赔以实物数据为准。三、工期索赔有哪些条件工期索赔的条件包括以下几个：1、与合同对照，事件已造成了承包商工程的项目成本的额外支出，或直接工期损失

2023-03-26

325人看过