停工赔偿事项如何处理暴雨问题？-法师兄

停工赔偿事项如何处理暴雨问题？

来源：互联网时间： 2023-07-02 22:10:48 230 人看过

暴雨导致停工处理赔偿事项如下：

1、工程本身的损害，因工程损害造成的第三人员伤亡和财产损失，以及运输到施工现场的材料和待安装设备的损害，由业主承担；

2、发包人、承包人的人员伤亡由其所属单位承担，并承担相应费用；

3、造成施工单位机械设备损坏和停工损失的，由施工单位承包人承担；

4、需要清理和修复的费用由双方协商承担，但在实践中，费用由发包人承担；

5、工期顺延；

6、停工期间，承包人应要求必要的管理人员和保卫人员留在施工现场的费用由发包人承担。

如果暴雨是可排除的，未达到不可抗力水平，承包商应排除障碍，继续施工。擅自停工的，应当按照合同承担违约责任，赔偿发包人的相关损失。如果暴雨水浸是不可抗力的自然灾害，承包商停工是可以理解的。

暴雨导致车子受损属于保险范围内吗？

根据车损险的责任范围，在保险期间内，被保险人或其允许的合法驾驶人在使用保险车辆过程中，因暴风、龙卷风等原因造成保险车辆的损失，保险人按照保险合同的规定负责赔偿。因此，因车库进水造成的车辆淹没、或因大雨冲刷导致树木石头掉落砸伤车辆等情况，都适用于车损险进行赔偿。

《中华人民共和国民法典》第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

直系亲属
工厂死亡事故的赔偿问题：如何处理？

工人在工厂内死亡，工厂是否要承担赔偿责任，这个具体要取决于工人的死因。若是在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的而死亡的，或者是因履行工作职责受到暴力等意外伤害死亡的，属于因工死亡，工厂是需要赔偿的。工厂拆迁死亡工人赔偿一般情况下，如果工人在工厂拆迁的过程中因公死亡，那么该员工的直系亲属会先从工伤保险基金中领到丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性的工亡补助金。其中丧葬补助金是员工所在地上年度的职工月平均工资。而一次性的工亡补助金的补偿标准是：上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍。《工伤保险条例》第十四条职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：（一）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；（二）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；（三）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；（四）患职业病的；（五）因工外出期

2023-08-15

401人看过
不可抗力
暴雨水浸停工索赔详解

暴雨水浸造成的停工赔偿：1、工程本身的损害，因工程损害造成的第三人员伤亡和财产损失，以及运输到施工现场的材料和待安装设备的损害，由业主承担；2、发包人、承包人的人员伤亡由其所属单位承担，并承担相应费用；3、造成施工单位机械设备损坏和停工损失的，由施工单位承担。因暴雨水浸造成的停工，应怎样处理赔偿事宜？建筑工程因暴雨、台风等灾害性天气，导致停工的现象时有发生，而因此停工必然会给承包人和发包人造成损失。这种情况下，倘若不清楚该怎样处理赔偿事宜的，就有可能该索赔的费用没有拿到手，不该支出的费用支出了。因此，不管是发包人还是承包人，都有必要清楚这种情况下该怎样处理赔偿事宜。当遭遇暴雨水浸导致停工，造成损害的，首先要处理一个问题，那就是承包人是否确实需要停工，这将对之后的赔偿事宜产生严重影响。若暴雨水浸属于可排除，未达到不可抗力层次的，承包方应当排除障碍，继续施工，若擅自停工的，应当按照合同约定承担

2023-07-04

236人看过
不可抗力
暴雨造成的工程损失应如何赔偿

暴雨造成的工程损失，不存在索赔。因为大风大雨致使工程受到损失的，属于不可抗力，双方不承担民事责任，不存在赔偿问题。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。发生自然灾害造成工程损失怎么赔偿根据法律的相关规定，如果工程是受自然因素影响造成破坏的，属于不可抗力因素，一般不承担民事责任。所以工程建设单位不能要求赔偿。因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。《民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。

2023-08-02

161人看过
侵权责任
2021年水龙头爆裂事件：如何处理雨水淹湿问题？

水龙头爆裂租户把楼下淹了怎么办，具体如下：1、需要找物业公司查明水管爆裂原因，如果是设备老化，非承租方恶意使用造成的爆裂渗水，当事人不需要承担责任；2、需要当时签订的租赁合同，看有没有验收的的条款，如本人已查看该房屋的所有硬件，均处完好状态，可以正常使用一旦有这一条，当事人要承担此次责任事故。出租房水龙头漏水谁负责租房水龙头破裂漏水到电梯谁负责找房东，由租赁方承担。1．对于此类情况，需要找物业公司查明水管爆裂原因，如果是设备老化，非承租方恶意使用造成的爆裂渗水，你是不需要承担责任的。2．还要看你们当时签订的租赁合同，看有没有验收的的条款，如：本人已查看该房屋的所有硬件，均处完好状态，可以正常使用一旦有这一条，您是要承担此次责任事故的。《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。依照法律规定推定行为人有过错，其不能证明自己没有过错的，应

2023-07-08

393人看过

法律综合知识
工伤，赔偿问题，厂里不想赔的如何处理

在工作时间和工作场所内因工作原因受伤应当认定为工伤，工发生事故伤害，所在单位应当自事故伤害发生之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况，经报社会保险行政部门同意，申请时限可以适当延长。用人单位未按前款规定提出工伤认定申请的，工伤职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内，可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。工会组织依法维护工伤职工的合法权益，对用人单位的工伤保险工作实行监督。《工伤保险条例》第十四条职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：（一）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的（二）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的（三）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的（四）患职业病的（五）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者

2024-05-11

387人看过
法律综合知识
如何处理停薪留职问题

一、如何处理停薪留职问题职工应提出书面申请，经企业批准，并签订停薪留职协议书。如果作了停薪留职申请，却未经企业批准就擅自离职的，企业要按违反劳动纪律来做处理。在停薪留职期间，企业停发工资、奖金、各种津贴和补贴，停止享受劳保福利等待遇；职工应按月向原单位缴纳待业保险基金、养老保险基金及其他费用；停薪留职期间按期缴纳费用的职工可计算连续工龄；职工在停薪留职期满前即未办理复工手续，又未办理辞职、调动手续的，企业待职工停薪留职期满后可按自行离职处理，并发给离职证明书；停薪留职期限，由企业根据生产或工作需要与职工具体商定。二、停薪留职被辞退赔偿吗停薪留职后被公司辞退是有赔偿金的，如果用人单位存在违法辞退的情形，劳动者还可以要求双倍的经济补偿金。《中华人民共和国劳动合同法》第四十八条用人单位违反本法规定解除或者终止劳动合同，劳动者要求继续履行劳动合同的，用人单位应当继续履行；劳动者不要求继续履行劳动合

2023-09-19

332人看过
收房
如何妥善处理厂房拆迁后的停产停业赔偿问题？

企业停产停业损失补偿根据企业被征收前的效益、停产停业期限等因素确定，具体先由征收方与企业协商确定，协商不成则可以委托房地产价格评估机构通过评估确定。如果通过协商方式确定，灵活度较大，停产期限内直接利润损失以及停产造成的违约损失、企业前期贷款在停产期限内形成的财务成本等可能遭受的损失都可以协商补偿。值得注意的是，人员安置遣散费不属于停产停业损失补偿的范围，该项费用只出现在国营企业和集体所有制企业当中，一般中小企业和私营企业都是没有的。企业拆迁停产停业怎么赔偿企业拆迁停产停业会按照企业的整个生产经营的面积给予赔偿。除此之外，停产停业损失补偿还会按照企业纳税的具体情况对停产停业损失进行具体的计算；按照房子的总价值的一定比例进行计算；按照营业收入和利润进行计算；根据评估机构的评估进行计算。当然停产停业的的损失可以由双方进行协商确定。《国有土地上房屋征收与补偿条例》第十四条被征收人对市、县级人民政府

2023-07-06

244人看过
法律综合知识
在刑事案件中如何处理民事赔偿问题

一、在刑事案件中如何处理民事赔偿问题刑事案件可以要求民事赔偿的，具体如下：1．被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼。2．国家财产、集体财产遭受损失的，人民检察院在提起公诉的时候，可以提起附带民事诉讼。《刑事诉讼法》第一百零一条，被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼。被害人死亡或者丧失行为能力的，被害人的法定代理人、近亲属有权提起附带民事诉讼。如果是国家财产、集体财产遭受损失的，人民检察院在提起公诉的时候，可以提起附带民事诉讼。二、提起刑事附带民事诉讼条件提起刑事附带民事诉讼条件如下：1．提起刑事附带民事诉讼的起诉人需符合法定条件。2．有明确的被告人。3．有请求赔偿的具体要求和事实、理由。4．属于法院受理刑事附带民事诉讼的范围。三、刑事附带民事案件的特点1．刑事附带民事案件一般有附带民事诉讼，这种案件

2023-06-02

481人看过

农民工
农民工宿舍死亡事件如何处理及赔偿问题

农民工晚上在工地宿舍内睡觉中死亡的，不属于工伤。用人单位和社保中心支付劳动者家属非因工待遇即可。非因工死亡，是和因工死亡相对应的一个法律概念，是指公司企业等用人单位的员工，因工作以外的原因发生死亡，且不符合《工伤保险条例》所规定的工伤法定情形，不能按照《工伤保险条例》的相关规定主张因工死亡相关赔偿的死亡。农民工不签劳动合同怎么赔偿对于关于农民工不签劳动合同的赔偿问题首先如果是用人单位超过一个月没有与劳动者签订劳动合同，那么用人单位将要付给劳动者正常工资的两倍；若是用人单位拒绝与劳动者签订劳动合同并且要求劳动者继续工作，那么用人单位将要赔付劳动者经济补偿金，那么用人单位将要赔付劳动者经济补偿金，具体金额双方协商而定。《工伤保险条例》第十四条职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：（一）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；（二）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收

2023-07-15

105人看过
不可抗力
工地发生死亡事故，如何妥善处理赔偿问题

工地上死人需要赔偿三种费用：丧葬津贴、家属抚恤金和一次性死亡津贴。一次性死亡补助标准为上一年度城镇居民人均可支配收入的20倍。此外丧葬补助为6个月统筹地区上年度在岗职工月平均工资。家属抚恤金按照职工工资的一定比例支付给不能工作，并在职工因公死亡前提供主要收入来源的亲属。标准为配偶每月40％，亲属每月30％，老人或孤儿每月10％。火车撞死人怎么赔偿《铁路法》的规定，因铁路行车事故及其他铁路运营事故造成人身伤亡的，铁路运输企业应当承担赔偿责任”。这里所说的铁路应当承担赔偿责任的行车事故是指责任在铁路一方的行车事故，比如列车脱轨、冲突等。而对于正常行驶的火车撞人路外伤亡事故，责任并不在铁路一方。铁路方面之所以对伤亡者进行一定补偿，是出于人道主义。《铁路法》同条规定的后半部分就很明确：“如果人身伤亡是因不可抗力或者由于受害人自身的原因造成的，铁路运输企业不承担赔偿责任”。比如违章通过平交道口或者人

2023-07-01

453人看过
法律综合知识
如何在交通事故赔偿中处理死亡赔偿问题

一、如何在交通事故赔偿中处理死亡赔偿问题交通事故死亡保险赔偿流程：1．速向公安交通管理部门和保险公司报案；2．向保险公司咨询有关第三者或车上人员死亡的赔偿标准，到事故处理部门进行责任认定和事故调解；3．尽快收集必要的索赔单证，10天内向保险公司申请索赔；4．领取赔款。《机动车交通事故责任强制保险条例》第二十一条被保险机动车发生道路交通事故造成本车人员、被保险人以外的受害人人身伤亡、财产损失的，由保险公司依法在机动车交通事故责任强制保险责任限额范围内予以赔偿。道路交通事故的损失是由受害人故意造成的，保险公司不予赔偿。二、交通事故赔偿的处理期限是多久？交通事故赔偿的处理期限根据具体的处理手续和阶段有所不同，如果交通事故赔偿可以调解的，其调解期限为三十日，仅造成财产损失的，从确定之日起开始调解；导致伤残的，从治疗终结或定残之日起开始调解；导致死亡的，从确定办理丧葬事宜之日起开始调解。调解期满，未

2023-11-26

127人看过
法律综合知识
暴雨后保险不理赔如何维权

根据我国现行机动车保险业务细则的相关规定，暴雨、洪水等自然灾害所导致的车辆直接经济损失均为商业车险范畴内车损险的保障责任，因此，当车辆遭受水浸后产生的诸如施救、清洗、电气设备损失及内部装饰配件等衍生费用，皆在此类保险责任范围之内，相应地，保险公司亦应对此类情况提供理赔服务。其中包含以下几个关键点：首先，车主需已成功购买商业车险中的车损险方能获得相应赔偿，若仅投保交强险或者商业第三者责任险的车辆将无法享受此项权益；其次，车损险的保障内容主要涵盖施救费用、清洗费用及电气设备或内部装饰配件的损失，然而，由于车辆因遭受水浸或涉水驾驶导致发动机受损的情况则不在其保障范围之内，即如因水浸、二次启动等因素引发发动机进水问题，那么修复发动机所需的费用将无法通过车损险获得赔偿；最后，针对因水浸、二次启动等原因导致的发动机进水故障，保险公司设有专门的“涉水险”予以承保。《机动车车辆损失险保险条款》第五条在本合

2024-04-21

134人看过

工伤保险
工伤评不上级后如何处理赔偿问题

工伤评估不上级的，可以主张医疗费、住院伙食补助费、营养费、停工留薪期工资、护理费等费用。职工在工作中遭受事故伤害的，可以享受工伤医疗待遇。工伤医疗期间，职工原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付，停工留薪期一般不超过12个月。职工因工作受到事故伤害或者患有职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，原工资福利待遇在停工留薪期内不变，由所在单位按月支付。发生工伤后如何赔偿用人单位购买了社会保险的，由社会保险赔偿主要费用，用人单位支付工伤职工停工留薪期间的工资以及五级、六级伤残职工的一次性就业补助金。如果用人单位没有购买社会保险的，由用人单位进行承担所有赔偿费用，并且工伤职工治疗期间的所有费用也由用人单位承担。双方就赔偿发生争议的，可以通过仲裁解决。《工伤保险条例》第三十三条职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一

2023-07-14

484人看过
工龄
工龄20年被辞退赔偿问题如何处理？

20年以上工龄的员工被辞退后，补偿金的多少必须得根据被辞退的原因和该员工被辞退前一年的平均工资计算，如果是被用人单位违法辞退的，补偿金按照终止劳动关系前12个月平均工资的双倍计算，最多补偿12年的工资。赔偿12个月的工资待遇，按照《劳动法》和《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》的相关规定，经济补偿金的支付标准应根据违反或解除合同的不同情况，给予不同标准的补偿。《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》对不同的补偿标准进行了更为明确的规定，它对用人单位向劳动者支付经济补偿金规定了四种标准补偿：(1)违反《劳动法》和合同约定，克扣拖欠工资，拒不支付延长工作时间工资报酬；支付低于当地工资标准的工资报酬的，用人单位应加发工资报酬和低于部分25%的经济补偿金。(2)对因劳动者患病、非工负伤或不能胜任工作而解除劳动合同的，用人单位应按其在本单位工作年限，每满一年发给相当于一个月工资的经济补偿金，同时还应发给

2023-06-24

112人看过