内销商品房买卖合同范本-法师兄

内销商品房买卖合同范本

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-13 19:17:51 315 人看过

买方(以下简称乙方)：____________

乙方自愿购买甲方的________房屋，房屋用途为________.甲方出售该房屋时亦同时将该房屋分摊的土地使用面积转让给乙方。

第一条________房屋，建筑面积为________平方米(含共有共用面积)，房屋状况详见附件，土地面积________平方米(含共有共用面积)，土地使用期限自房屋产权过户之日起至__________年____月____日止。

第三条乙方同意在本合同签定________日内将购房价款全部汇入甲方指定银行。

甲方指定银行：____________

银行帐号：____________

第四条甲方同意在________年____月____日前将房屋交付给乙方。交付时，甲方提交建设工程质量监督部门出具的《北京市建设工程质量合格证书》，并办妥全部交接手续。交付地点：________.

甲方同意按《建设工程质量管理办法》、《北京市建设工程质量条例》及有关规定，自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。

第五条乙方同意在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前，其购置的房屋由甲方或甲方指定的物业管理公司负责管理。

第六条双方同意在签定本合同后三十日内，持本合同和有关证件到北京市________房地产交易管理部门办理房屋买卖立契过户手续，并按有关规定申领房地产权属证件。

第七条本合同生效后，除不可抗力外，甲方不按期交付房屋的，乙方有权向甲方追索违约金。违约金自约定房屋交付之日第二天起至实际交付日止，每延期一日甲方按乙方已支付房价款金额的万分之____(大写数字)向乙方支付违约金。逾期超过________日(遇法定节假日顺延)甲方未交付房屋的，乙方有权终止本合同。合同终止自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在合同终止后30日内向乙方双倍返还定金外，并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方。利息按中国人民银行固定资产贷款利率人民币计算。

第八条本合同生效后，除不可抗力外，乙方不按期付款的，甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本合同约定付款之日第二天起至实际付款之日止。每延期一日乙方按延期交付价款的万分之____(大写数字)向甲方支付延期违约金。逾期超过________日(遇法定节假日顺延)乙方仍未付款的，甲方有权终止本合同。合同终止自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还，甲方将乙方已付的房价款退还给乙方。

第九条本合同自双方签字之日起生效，未尽事宜，双方可另签补充协议。本合同的附件和双方签定的补充协议，为本合同不可分割的组成部分，具有同等的法律效力。

第十条本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决。协商不成的，双方同意按以下第_________(大写数字)种方式解决纠纷。

(一)提交xx仲裁委员会仲裁。

(二)任何一方均可向房地产所在地人民法院提起诉讼。

第十一条本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，副本________份，房地产交易管理部门……各一份。

甲方(签字)：_________________

法定代表人：___________________

身份证号码：___________________

地址：_________________________

联系电话：_____________________

邮政编码：_____________________

代理人：_______________________

联系电话：_____________________

___________年_______月_______日

乙方(签字)：_________________

法定代表人：___________________

身份证号码：___________________

地址：_________________________

联系电话：_____________________

邮政编码：_____________________

代理人：_______________________

联系电话：_____________________

___________年_______月_______日

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多商品房买卖合同相关文章

商品房买卖合同
如何签购房合同?如何对待《商品房买卖合同》示范文本

如果你签署的认购书已经包括购房合同的全部条款，那么，你签订购房合同只是将认购书中的全部条款重新打印一遍并签上你的名字而已。如果不是那样，你就得逐条与开发商商谈购房合同的每一个条款。目前，开发商大多使用建设部和国家工商行政管理局制作的《商品房买卖合同》示范文本。这个文本对开发商而言，是恰到好处;对购房人而言，却是远远不够的。但是，居律师并不主张购房人另行出示一份《商品房买卖合同》文本，因为，开发商在开盘之前一般都从当地政府主管部门购买了大量的《商品房买卖合同》示范文本。如果开发商已经购买了《商品房买卖合同》示范文本，开发商就会将《商品房买卖合同》示范文本作为既定格式，若购房人另行出示一份《商品房买卖合同》文本，开发商的销售人员不敢做主，开发商在心理上也很难接受。当然，开发商若能愿意接受购房人出示的《商品房买卖合同》文本最好，如不愿接受，比较实际的方法是通过与开发商谈判补充协议，以弥补《商品房

2023-04-22

296人看过
商品房买卖合同
新版《商品房买卖合同（预售）》示范文本“知多少”

随着房地产市场化的快速发展和相关法律法规的日益完善，商品房交易形式也日趋复杂，为进一步规范商品房交易中买卖双方的行为，保障交易当事人合法权益，维护公平公正的商品房交易秩序，国家住房和城乡建设部、工商总局在就2000版的《商品房买卖合同》示范文本进行修订、完善并发布。那么究竟新版《合同》修订了哪些内容，与旧版《合同》有何不同?连线专家：山西省建设工程与房地产委员会副主任张秋峰(新修订的合同范本将2000年出台的《商品房买卖合同》分别修订为《商品房买卖合同(预售)》和《商品房买卖合同(现售)》示范文本，下面以预售版为例。)商品房基本情况细化并提示买受人土地使用权取得方式有出让、划拨，并列有空白项供双方结合实际情况进行约定。提示购房人注意购买该房屋时，其所在项目的土地、规划、施工情况以及相应证件的取得及合法建设依据。同时将现定名、暂定名修改为核准名称，更强调了命名的规范性。在商品房基本情况一条进

2023-06-10

277人看过
商品房买卖合同
商品房买卖合同注销登记备案

1、《商品房销售登记备案表》原件一式两联；2、房地产开发企业与买受人签定的商品房买卖合同终止协议一式两份，买受人为境外（包括港澳台地区）的，须办理公证。3、《商品房买卖合同注销（变更）登记备案申请表》；4、买受人现场申请确认书。5、买受人身份证明：（1）属个人的，提供身份证明正本及复印件；（2）属企业的，提供工商营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明书正本及复印件、工商企业查询资料正本；（3）属国家机关、事业单位或社团组织的，提供机构代码证或政府批准成立的文件复印件、法定代表人或负责人身份证明正本及复印件，属企业非法人单位须上级主管部门加意见；（4）买受人为未成年人的，需由其监护人（父母双方）代签名，提供监护人的身份证明复印件、户口簿或关系证明等相关资料及保证书（监护人）；（5）个人授权他人代理的，须提供经公证或认证的授权委托书原件、委托代理人个人身份证明正本及复印件；（6）非个人授权

2023-03-03

145人看过
不可抗力
商品购销合同书范本（二）

商品购销合同范本(二)订立合同双方：供方：______需方：______供需双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。第一条商品名称、种类、规格、单位、数量第二条商品质量标准商品质量标准可选择下列第__项作标准：1.附商品样本，作为合同附件。2.商品质量，按照____标准执行。(副品不得超过__%)。3.商品质量由双方议定。第三条商品单价及合同总金额1.商品定价，供需双方同意按____定价执行。如因原料、材料、生产条件发生变化，需变动价格时，应经供需双方协商。否则，造成损失由违约方承担经济责任。2.单价和合同总金额：_________。第四条包装方式及包装品处理_______。(按照各种商品的不同，规定各种包装方式、包装材料及规格。包装品以随货出售为原则；凡须退还对方的包装品，应按铁路规定，订明回空方法及时间，或另作规定。)第五条交货方式1.交货时间：________

2023-06-05

493人看过

商品房买卖合同
商铺买卖合同和商品房买卖合同的比较

不一样。商品房认购书是预约合同，即为将来订立商品房买卖合同为目的而签订的合同，属于前契约阶段合同商品房买卖合同是本约合同，是为商品房买卖这一目的确定权利义务的合同。一般认购合同是属于前期对买卖意向的约定，对双方的约束力有限。如何终止商铺买卖合同合同终止的方式包括：解除、依法提存标的物、债务抵销或者免除、债权债务归于一人等。《民法典》第五百五十七条规定，有下列情形之一的，债权债务终止：（一）债务已经履行；（二）债务相互抵销；（三）债务人依法将标的物提存；（四）债权人免除债务；（五）债权债务同归于一人；（六）法律规定或者当事人约定终止的其他情形。《中华人民共和国民法典》第五百九十五条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。第五百九十六条买卖合同的内容一般包括标的物的名称、数量、质量、价款、履行期限、履行地点和方式、包装方式、检验标准和方法、结算方式、合同使用的文字及其

2023-07-03

213人看过
商品房买卖合同
关于组织订购《商品房销售管理办法暨商品房买卖合同示范文本指南》的函

建住房开函[2001]023号各省、自治区建设厅，直辖市、计划单列市建委（开发办）、房管局，各有关单位：《商品房销售管理办法》（以下简称《办法》）已于2001年6月1日起施行。该《办法》的出台，对于规范房地产销售行为，保障商品房交易双方当事人，特别是购房人的合法权益有着重要的作用。为了帮助各级主管部门、房地产开发企业、房地产中介服务机构、商品房购买人以及法律工作者学习、理解和执行该《办法》，建设部住宅与房地产业司、政策法规司联合编著了《商品房销售管理办法暨商品房买卖合同示范文本指南》（以下简称《指南》）。该书对《办法》逐条做了解释和说明。同时，为了充分提醒商品房交易双方当事人，特别是提醒购房人通过正确签订商品房买卖合同来维护自己的合法权益，该书还对2060年9月13日由建设部和国家工商局联合下发的《商品房买卖合同示范文本》进行了逐项解释和说明。此外，该书还收录了相关的法律、法规和规范性文件

2023-04-22

398人看过
合同内容
贵州省商品房委托销售合同范本

[法定代表人]：_________[法定代表人]：_________[委托代理人]：_________[委托代理人]：__________________年____月____日_________年____月____日签订地点：_____________签订地点：_____________附件楼层、户型定价销售价格表1.本合同文本为签约使用文件。签约之前，当事人应当仔细阅读本合同内容，对合同条款及专业用词理解不一致的，可向当地房地产行政管理部门或省建设厅政策法规处(0851-5952717)咨询。2.本合同所称商品房是指由房地产开发企业开发建设并出售的房屋。3.本合同文本中涉及到的选择、填写内容以手写项为优先。4.本合同文本[]中选择内容，由委托人、受托人双方协商确定后在空格部位填写。5.本合同相关条款后的空白行，供双方自行约定或补充约定。对于实际情况未发生或双方不作约定的，应在空白行划斜线

2023-06-13

136人看过
单方解除合同
出口商品国内买卖合同书

需方：合同编号：供方：日期：本着互惠互利协商一致的原则，双方签订合同如下：1、货号品名及规格数量单价金额(人民币)2、产品的包装标准：3、交货期限：迟延交货一星期的，承担总价款5%的违约责任，迟延交货二星期的，承担总价款10%的违约责任，以此类推，上不封顶。4、交货地点：供方必须根据需方的书面通知将货物在需方规定的期限内交至需方指定地点。5、产品验收：(1)若系法定检验的出口产品，供方必须向需方提供产地进出口商品检验局签发的商检证书。(2)若非法定检验的出口产品，如果需方要求提供商检证书，供方必须在需方规定的期限内提供由产地进出口商品检验局签发的商检证书。(3)所有商品必须经需方检验员或国外订单客户检验员检验合格，并取得需方书面确认后方可发货入库。供方应当在出货前书面通知需方及时验货，需方应当在收到供方的验货通知后在需方规定的时间内及时验货。因需方不及时验货导致迟延交货的，供方不承担迟延交

2023-04-26

336人看过

实际履行
昆山市商品房购销合同范本需要包含哪些内容?

一、昆山市商品房购销合同范本包含的内容通常情况下，商品房买卖合同范本的主要内容包括当事人、标的物及其数量和质量、付款、履行期限、履行方式、违约责任等。(一)当事人商品房的出卖人一般是房地产开发企业，应注明其名称、法定代表人、工商登记号、住所及联系方式等基本情况。买受人如为法人或其他组织，同样予以注明。如为自然人，则应注明其姓名、身份证件号码、住所及联系方式等。(二)商品房基本状况首先要注明出卖人出售房屋的法律依据，包括土地使用权出让合同号、土地使用权证或建设用地批准证书号、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证、如为预售商品房，还应明确其预售许可证号。其次，要注明商品房的基本情况，包括具体位置、楼层、朝向、建筑面积及套内建筑面积等。其他装修、装饰等可由当事人自由约定。(三)价款及支付方式商品房的价款包括单价与总价两种。总价可以按幢、套或单元计价，不论商品房实际面积与约定是否存在

2023-05-02

389人看过
产品
农副产品买卖合同（示范文本）

「发文编号」GF－2000－0151全文合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿出卖人：＿＿＿＿＿＿签订地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿买受人：＿＿＿＿＿＿签订时间：＿＿年＿＿月＿＿日第一条标的、数量、价款及交（提）货时间第二条质量标准：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第三条包装标准、包装物的供应和回收及费用负担：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第四条合理损耗标准及计算方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第五条标的物的所有权自＿＿＿＿＿＿时起转移，但买受人未履行支付款价义务的，标的物属于＿＿＿＿＿＿＿所有。第六条交（提）货方式和地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

2023-04-23

61人看过
商品房买卖合同
青海省正式执行新版《商品房买卖合同示范文本》

从青海省住房城乡建设厅获悉,本月开始,我省商品房交易全面执行2014年新版《商品房买卖合同示范文本》,省住房城乡建设厅先期对相关方面进行了培训。据悉,由住房城乡建设部、工商总局修订的新版《商品房买卖合同示范文本》有四大突出特点:一是在平等维护买卖双方合法权利,明确双方义务的基础上,更加注重买受人权益的保障;二是对签订合同过程中容易忽视的问题进行提示,引导买卖双方对合同重要事项作出承诺和告知;三是对法律法规没有明确规定的事项,引导买卖双方自行约定,避免引发纠纷;四是细化买卖双方的违约责任,增强了合同的适用性和可操作性。

2023-04-22

286人看过
商品房买卖合同
商品房买卖合同纠纷的解决方法及起诉状范本

一、商品房买卖合同纠纷怎么解决商品房买卖合同纠纷可以通过以下方式解决：1.投诉。到相应的部门进行投诉。2.协商。双方依靠自身力量，相互妥协和让步，解决纠纷。该方法快捷简便，但应以书面方式记载协商内容。3.调解。由第三方介入促使争议各方相互谅解和让步，最终化解矛盾。4.仲裁。将纠纷提交仲裁机构，由其居中裁决的纠纷解决机制。仲裁一裁终局制，一方不履行仲裁裁决，对方可以申请法院强制执行。5.诉讼。一方向法院提出请求，由法院裁决纠纷的制度。诉讼是最终、最权威的纠纷解决机制，是当事人保护权利的最后屏障。二、商品房买卖纠纷起诉状范本商品房买卖纠纷起诉状范本。1.原告：名称：XXX地址：XXXXX电话：XXXXX2.法定代表人：XXX姓名：XXXXX职务：XXXXX3.委托代理人：XXX姓名：XXXXX性别：XXXXX年龄：XX民族：XXX职务：XXX工作单位：XXXXXXX住址：XXXXXXX电话：X

2023-05-03

306人看过

仲裁委员会
商品代销合同(示范文本GF

委托人：_____________签订地点：__________________代销人：_____________签订时间：_____年____月____日第一条代销商品、数量、价格商品名称商标或品牌规格型号生产厂家计量单位数量单价合计人民币金额（大写）：第二条代销商品的质量标准：_______________________________________第三条代销商品的交付时间、地点、方式及费用负担：__________________第四条代销期限：从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。第五条代销期限终止后，未售出的代销商品的处理：_____________________第六条代销商品报酬的计算方法是：___________________________________第七条报酬、货款的结算（可按下列方式选择，未选择的划掉）1．已售商品的价

2023-04-23

148人看过
商品房买卖合同
商品房买卖合同内容异于认购书内容

商品房交易通常采用先签认购书后签商品房买卖合同的方式，从性质上讲商品房认购书属带未决条款的预约。由于合同主要条款已经确定，合同已经成立，对未决事项双方应继续谈判以签订本约。如果开发商提供的格式合同与认购书条款不一致，或者商品房买卖合同条款不合理，此时买方有权拒签，并要求返还定金。一、开发商未取得相应的批准、证件据《城市房地产管理法》第44条规定对商品房预售限定了严格的条件，其中取得商品房预售许可证是开发商预售的前提。如果开发商没有取得预售许可证进行预售，所签订的合同则没有法律效力，业主有权要求退房。二、开发商单方变更规划签订商品房买卖合同后，如果开发商未经买方同意单方变更朝向、面积、户型等规划、设计，买方有权要求解除合同，并要求开发商支付相应赔偿金。三、按揭未获批准据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件司法解释的理解与适用》第二十三条规定，因不可归责于买方的事由导致不能签订商品房担

2023-03-20

391人看过