工程索赔程序是什么
来源:互联网 时间: 2023-06-15 14:24:12 189 人看过

索赔的提出

在工程实施过程中发生索赔事件以后,或者承包商发现索赔机会,首先提出索赔意向,即在合同规定的时间内,将索赔意向通知书及时通知发包人或者工程师,向对方表明索赔愿望、要求或者声明保留索赔权利,这是索赔工作程序的第一步。承包人向发包人的索赔应当在索赔事件发生以后,持证明索赔事件发生的有效证据和依据正当的索赔理由,按照合同约定的时间向发包人递交索赔通知,发包人应按照合同约定的时间对承包人提出的索赔进行答复和确认。根据招标文件及合同要求中有关规定提出索赔意向书,意向书中应包含索赔桩号(结构物名称)、索赔事由及依据、事件发生起算日期和估算损失,无须附有详细的计算资料和证明。这样,使监理工程师通过意向书就可以把整个事件的起因、地点及索赔方向有大致了解。

索赔资料的准备

在索赔资料准备阶段,主要工作有:跟踪和调查发生的事件,掌握事件发生的详细经过;分析事件产生的原因,划清各方责任,确定索赔依据;损失和损害调查分析和计算,划清各方责任,确定工期索赔和费用索赔值;收集证据,获得充分和有效的各种证据;起草索赔文件。

索赔文件的提交

提出索赔的一方应该在合同规定的期限内向对方提交正式的书面索赔文件,索赔文件包括总述部分、论证部分、索赔计算部分及证据部分。

索赔文件的审核

对于承包人向发包人的索赔请求,索赔文件首先应该提交工程师审核,工程师根据发包人的授权和委托,对承包人的索赔的审核工作主要分为判定索赔事件是否成立和核查承包人的索赔计算是否正确,合理,并在授权范围内初步作出判断,初步确定补偿额度,或要求补充证据,或者要求修改索赔报告,对索赔的初步处理意见要提交发包人。

发包人的审查

对于工程师的处理意见,发包人需要进行审查和批准,然后工程师才可以签发有关证书。

协商

对于工程师的初步处理意见,发包人或承包人可能都不接受或其中的一方不接受,三方可就索赔进行协商解决,达成一致意见,如协商无法达成一致意见,则发包人或承包人可根据合同约定选择仲裁或诉讼的方式解决。

工程索赔的分类

(1)索赔目的分类:

工期索赔:工期索赔是承包商向业主要求延长施工的时间,是原定的工程竣工日期顺延一段合理时间。

经济索赔:经济索赔就是承包商向业主要求补偿不应该由承包商自己承担的经济损失或额外开支,也就是取得合理的经济补偿。

(2)索赔处理分类:

单项索赔:单项索赔就是采取一事一索赔的方式,即在每一件索赔事项发生后,报送索赔通知书,编报索赔报告书,要求单项解决支付,不与其他的索赔事项混在一起。

综合索赔:综合索赔又称总索赔,俗称一揽子索赔。即对整个工程(或某项工程)中所发生的数起索赔事项,综合在一起进行索赔。也是总成本索赔,它是对整个工程(或某项目工程)的实际总成本与原预算成本之差额提出索赔。

(3)索赔对象分类:

索赔是指承包商向业主提出的索赔。

索赔和反索赔是相对性的,反索赔即对索赔的反击,工程中习惯性将发包人向承包人的索赔称为反索赔。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月01日 05:00
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多业主相关文章
  • 工程索赔需经历那些程序
    建设单位未能按合同约定履行自己的各项义务以及应由建设单位承担的其他情况,造成工期延误或施工单位不能及时得到合同价款及其他经济损失,施工单位可按如下程序向建设单位索赔:一、索赔事件发生后28天内,向各工程师发出索赔意向通知;二、发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期或补偿经济损失的索赔报告及有关资料;三、工程师在收到施工单位送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对施工单位作进一步要求,视为该项索赔已经认可。汤汉军律师,建筑房地产专业律师,十多年法律工作经验,湖北建筑房地产法律网创办人,地址:武汉市江汉北路九运大厦15楼C座,电话:13277910010
    2023-06-05
    169人看过
  • 建设工程索赔程序和要求
    1.建设工程索赔程序索赔主要程序是施工单位向建设单位提出索赔意向,调查干扰事件,寻找索赔理由和证据,计算索赔值,起草索赔报告,通过谈判、调解或仲裁,最终解决索赔争议。施工单位可按下列程序以书面形式向建设单位索赔:1)索赔事件发生28天内,向工程师发出索赔意向通知;2)发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期或补偿经济损失的索赔报告及有关资料;3)工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后,于28天内给予答复,或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据;4)工程师在收到施工单位送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对施工单位作进一步要求,视为该项索赔已经认可;5)当该索赔事件持续进行时,施工单位应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了28天内,向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。2.索赔证据证据,作为索赔文件的一部分,关系到索赔的成败,证据不足或没有证据,索赔是不
    2023-02-24
    271人看过
  • 我国工程索赔程序流程的介绍
    一、工程索赔的分类按索赔目的分类,按索赔处理方式分类,按索赔对象分类。索赔目的分类:1、工期索赔:工期索赔是承包商向业主要求延长施工的时间,是原定的工程竣工日期顺延一段合理时间。2、经济索赔:经济索赔就是承包商向业主要求补偿不应该由承包商自己承担的经济损失或额外开支,也就是取得合理的经济补偿。索赔处理分类:1、单项索赔:单项索赔就是采取一事一索赔的方式,即在每一件索赔事项发生后,报送索赔通知书,编报索赔报告书,要求单项解决支付,不与其他的索赔事项混在一起。2、综合索赔:综合索赔又称总索赔,俗称一揽子索赔。即对整个工程(或某项工程)中所发生的数起索赔事项,综合在一起进行索赔。也是总成本索赔,它是对整个工程(或某项目工程)的实际总成本与原预算成本之差额提出索赔。索赔对象分类:1、索赔是指承包商向业主提出的索赔。我觉得以上索赔和反索赔的概念有误,本来索赔时具有相对性,反索赔是被要求索赔方对索赔方
    2023-05-01
    345人看过
  • 保险索赔需要什么程序?保险索赔的原则是什么
    保险理赔的过程是什么,保险理赔的原则是什么?I.保险索赔需要什么程序?第二十二条规定:保险事故发生后,保险人依照保险合同要求赔偿或者给付保险金时,投保人、被保险人、被保险人、被保险人应当按照保险法规定的程序处理或者受益人应当向保险人提供其能够提供的有关确认保险事故性质、原因和损失程度的证明和资料。按照合同约定,保险人认为有关证明和资料不完整的,应当及时一次通知投保人、被保险人或者受益人补充。第二十三条规定,保险人收到被保险人或者受益人的赔偿请求或者给付保险金请求后,应当及时核实;情况复杂的,除合同另有约定外,保险人应当在三十日内核实。保险人应当将核实结果通知被保险人或者受益人;对负有保险责任的,保险人应当自与被保险人或者受益人达成赔偿或者给付保险金协议之日起10日内履行赔偿或者给付保险金的义务。保险合同对赔偿或者给付保险金的期限有约定的,保险人应当按照约定履行赔偿或者给付保险金的义务。保险
    2023-05-02
    431人看过
  • 工期索赔及程序要求
    (1)概述在工程施工中,常常会发生一些不能预见的干扰事件使施工不能顺利进行,使预定的施工计划受到干扰,造成工期延长,这样,对合同双方都会造成损失。工期索赔是双面的,承包方的工期索赔和发包方的工期反索赔。承包方的工期索赔:指工期延误属于发包方责任时,承包方提出的索赔要求,承包方工期索赔的目的通常有两个:一是免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任,使自己不支付或尽可能不支付工期延长的罚款;二是进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。这不是本文所讨论的重点。发包方的工期延误反索赔:指工期延误属于承包方责任时,发包方对承包方进行索赔,即由承包方支付延期竣工违约金。发包方在确定违约金的费率时,一般要考虑以下因素:本盈利损失;由于工期延长而引起的贷款利息增加;工程拖期带来的附加监理费;由于本工程拖期竣工不能使用,租用其他建筑时的租凭费。违约金的计算方法,在每个合同文件中均有具体规定,一般按每延误一天
    2023-03-16
    328人看过
  • 建设工程项目管理索赔程序
    (一)索赔事件发生后28d内,向监理工程师发出索赔意向通知。(二)发出索赔意向通知后的28d内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。(三)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28d内给予答复。(四)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,28d内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。(五)当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28d内,向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。一、建设工程项目管理索赔计算方法实际费用法是计算工程索赔时最常用的一种方法。这种方法的计算原则是以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据,向业主要求费用补偿。用实际费用法计算时。在直接费的额外费用部分的基础上,再加上应得的间接费和利润,即是承包商应得的索赔金额。由于实际费用法所依据的是实际
    2023-03-04
    293人看过
  • 国际工程承包索赔的程序怎么走?
    现在是顺应全球化进程的时代,除了做国际货物买卖、国际技术投资和国际租赁,国际工程承包也是一种国际贸易。不过,实际中,在做国际工程承包的时候,也会出现工程事故,需要按规定进行索赔。实际中,要是发生工程承包问题的,想要去索赔的,国际工程承包中施工索赔的程序大概如下:1、提出索赔通知,应当在索赔事项发生后的两个星期或规定的时间内向业主提出书面索赔申请。2、提供索赔依据,阐明发生的与合同约定不符的、超出原条件的事项列出清单和缘由,并列出相应的佐证材料,如监理工程师同意的文字材料、发生重大变故的证明材料等。3、出具索赔报告。一般地,索赔报告要包含下面内容:1、索赔理由和依据;2、在许可的情况下,应附上有关索赔事项的已发生事实的证明材料的原件或复印件等信息;3、根据发生的索赔事项,列出给承包商造成的损失或加大支出,应索赔的金额及其索赔内容、计算方式、作为参考的指数资料等,明确说明自己想要得到哪些方面的
    2023-04-30
    478人看过
  • 工伤怎么向单位索赔程序
    一、工伤怎么向单位索赔程序第一步:工伤认定1、自事故发生或者诊断为职业病之日起30日内,由所在单位向劳动部门提出工伤认定申请。2、单位逾期未提出申请的,工伤职工或者其直系亲属在事故发生或诊断为职业病之日起30人后,1年之内可以直接向劳动部门提出工伤认定申请。3、劳动部门受理申请后,应在60日内作出工伤认定决定,并在20日个工作日内送达给工伤职工或者其直系亲属、单位,并抄送社保经办机构;如果对工伤认定不服,可以向上一级劳动部门申请行政复议,对复议结果不服的,才能向人民法院提起行政诉讼,即必须先复议后诉讼。4、如果劳动部门不受理工伤认定申请,职工或者直系亲属既可以申请行政复议也可以提起行政诉讼。如果申请了行政复议但不服复议决定的,还可以再行提起行政诉讼。第二步:劳动能力鉴定5、医疗终结后如存在残疾,影响劳动能力的,应当向社区的市级劳动能力鉴定委员会申请伤残鉴定,单位、工伤职工或者其直系亲属都可
    2023-04-14
    414人看过
  • 什么是工程索赔款的定义?
    工程索赔是指因非自身原因发生合同规定以外的额外工作或损失所需的费用和工期的补偿。索赔的原因包括合同对方违反合同,不履行或未能正确履行合同义务;还包括设计图纸、技术规范错误,工程环境变化,合同变更,不可抗力因素等情形的发生。工程索赔包括人工费,如增加工作量,计算增加部分人工费,发生窝工事件,计算窝工费;机械费,如增加工作时,计算台班费、窝工时,按机械设备折旧或租赁费索赔;此外,还包括材料费、管理费、利润和利息、分包费。如果项目内容发生变化或增加,可以索赔费用和税金。在工程索赔过程中,证据的收集和保留非常重要,包括各种合同文件;工程往来函件;会议纪要;气象报告和资料;施工现场记录;工程相关照片及录像;发包人或工程师签署的签证;所有与本工程相关的书面材料,如发包人或工程师批准的承包人的施工进度计划、施工方案、施工组织设计和现场实施记录。程序方面,承包人应注意按照合同规定的程序和时间提交索赔意向通
    2023-08-18
    413人看过
  • 有哪些工伤索赔的程序
    申请劳动仲裁
    1、工伤报告程序用人单位为劳动者在工伤保险机构投了工伤保险的才有这个程序。单位应当自工伤事故发生之日或者职业病确诊之日起15日内,向当地劳动行政部门提出工伤报告。2、工伤认定程序由社会保险经办机构对工伤(亡)事故进行调查确定是否属工伤的程序,这是一般工伤必走第一步。但用人单位书面认可为工伤的,又没有投工伤保险的情况下,可以不走这一程序。注意工伤认定的两个时间:单位没有提起工伤认定的,工伤者一定要在事故发生之日起一年内向劳动部门提出申请。社保经办机构调查认定后,书面通知单位及伤者。3、工伤鉴定程序工伤鉴定是在申请工伤鉴定的职工被认定为工伤的基础上(即走完工伤认定程序后),在其医疗终结或医疗期满之后,由县以上劳动鉴定委员会对其进行的评定伤残等级的行为。广义的工伤鉴定包括劳动能力鉴定和致残等级鉴定。窄义的工伤鉴定指致残等级鉴定。4、协商赔偿程序工伤鉴定以后,就可以依据鉴定的标准计算出赔偿数额了。
    2023-04-01
    168人看过
  • 工程师对工程索赔有什么影响
    法律咨询:工程师对工程索赔有何影响?律师答复:一、业主委托监理工程师进行项目管理;二、监理工程师有权处理索赔问题;三、在争议的仲裁和诉讼过程中担任证人>中华人民共和国建筑法第五十三条国家对从事建筑活动的单位实行质量体系认证制度。从事建设活动的单位可以自愿向国务院产品质量监督管理部门或者国务院产品质量监督管理部门授权的部门认可的认证机构申请质量体系认证。合格的,由认证机构颁发质量体系认证证书。第五十四条建设单位不得以任何理由要求建筑设计单位、建筑施工企业在工程设计、施工中违反法律、行政法规和建筑质量安全标准,降低工程质量。建筑设计单位和建筑施工企业违反前款规定,拒绝施工单位降低工程质量的要求。第五十五条建筑工程实行总承包的,总承包单位对工程质量负责。总承包单位将建设工程分包给其他单位的,应当对分包工程的质量承担连带责任。分包商应接受总承包商的质量管理。第五十六条建设工程勘察设计单位必须对勘察
    2023-05-07
    65人看过
  • 什么是小额索赔程序及其应用
    1、什么是小额诉讼?小额诉讼是指基层法院小额诉讼法庭或小额诉讼特别法庭在审理小额案件的过程中,以比普通简易程序更简化的诉讼程序进行的各种诉讼活动,《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释》第十二章对简易程序受理案件的范围、适用法院和小额诉讼数额作出了明确规定,由于小额诉讼制度的程序设计和适用力求简单、快捷和非标准的审判形式,与普通程序相比,起诉和送达方式得到了简化。一些类型的案件,如涉及房地产纠纷或特定侵权纠纷,被排除在小额审判管辖范围之外,使当事人有机会在小额诉讼程序和普通诉讼程序之间进行选择,这就决定了小额诉讼程序司法适用的特点。小额诉讼程序的适用1小额诉讼程序的范围
    2023-05-07
    468人看过
  • 停工造成误工费索赔程序
    (一)提出索赔意向1.通过对事件的分析与比较,及时发现并准确把握索赔机会,提出索赔意向。2.当发现索赔事件后,在合同规定的时限内及时向监理工程师提出索赔意向通知,明确表示对事件的索赔意愿和要求。(二)索赔工作准备1.通过对合同实施的跟踪、分析、诊断,进行详细调查,了解事件经过、前因后果,掌握事件真实情况。2.针对事件损害的原因和范围进行分析,判断索赔事件是否具备法律依据。3.进行索赔事件影响分析,研究事件影响损失程度和结果,确定索赔价值。4.应在索赔事件持续期间一直保持有完整的索赔理由、索赔事件的影响、索赔价值的计算等详细资料和记录。5.起草索赔报告,表达索赔要求并附有支持这个要求的详细依据资料。(三)索赔分类时限与过程1.图纸延期的索赔:当接到中标通知书后的规定时间内,承包商可以得到由业主或其委托的设计单位免费提供的施工图纸、技术规范和其他技术资料,接受技术交底,否则承包商可以依照合同约
    2023-02-24
    90人看过
  • 工程索赔,工程索赔证据包括哪些
    (一)工地(地盘)会议记录和有关工程的来往信件;(二)各种施工进度表,包括发包人代表和分包编制的进度表;(三)施工备忘录(日记),在施工中发生影响工期和索赔有关的事项,都要及时做好记录;(四)做好建筑师和工程师的口头指示记录,及时以书面形式报告建筑师予以承认;(五)工程照片需有专人管理:照片都应标明拍摄的日期,最好购买带有日期的相机。将照片按工程进度整理编排;(六)收集、记录每天的气象报告和实际气候情况;(七)整理保存工人和雇员的工资与薪金单据、材料物资购买单据;(八)工程检查验收报告和各种技术鉴定报告;(九)双方的工商登记资料;(十)招标文件、施工合同文本及各种会议、会谈纪要等。一、工程索赔的主要依据工程索赔的主要依据是:招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场各种签署记录、批准的施工进度计划、工程图纸和技术规范等。还包括双方的会议纪要,施工进度计划和实际施工进度记录,施工现场的
    2023-06-28
    204人看过
换一批
#小区物权
北京
律师推荐
    展开
    #业主
    词条

    业主是指房屋所有权人,按其拥有的物业所有权状况,又可分为独立所有权人和区分所有权人。区分所有权人是指数人区分一幅土地上同一建筑物而各有其专有部分,并就其共用部分按其应有部分有所有权者;独立所有权人是指某土地上的建筑物仅属于某一业主。... 更多>

    #业主
    相关咨询
    • 工程索赔有什么程序规定
      海南在线咨询 2022-11-14
      工程索赔的种类规定: 一、按索赔的目的分:有工期延长索赔和费用损失索赔; 二、按索赔的合同依据分:有合同内索赔和合同外索赔; 三、按索赔处理方式分:有单项索赔和总索赔。
    • 工伤索赔依据什么索赔工伤索赔程序是怎样的
      山西在线咨询 2022-04-28
      工伤索赔依据 工伤流程图:工伤——单位30日,个人1年——申请工伤(工伤申请表医疗机构的诊断证明劳动关系证明)——受理工伤申请(15日内,补齐材料)——工伤认定结论(60日做出)——申请劳动能力鉴定 劳动能力鉴定流程图:工伤认定完成——向设区的市级劳动能力鉴定委员会申请鉴定——受理劳动能力鉴定——专家组60日或90日内作出劳动能力鉴定——不服的15日内向省级劳动能力鉴定委员会再次申请鉴定——鉴定生
    • 什么是工程索赔?工程索赔的意思是什么?工程索赔的依据和处理原则
      澳门在线咨询 2022-02-15
      工程索赔是指工程承包合同履行中发包人或承包人因对方不履行或不完全履行约定的义务,或者由于对方的行为以及无法防止的外因使权利人受到损失时而向对方提出赔偿要求的权利。工程索赔是双向的,包括施工索赔和业主索赔两个方面,一般习惯上将承包商向业主的施工索赔简称“索赔”,将业主向承包商的索赔称为“反索赔”。索赔是一种正当的权利要求,也是一种合法的维护权益的行为,是应该争取得到的合理偿付,也是应该得到社会支持、
    • 索赔要走什么程序
      西藏在线咨询 2022-10-23
      及时申请工伤认定,后依法鉴定确定等级并计算赔偿;协商不成,依法申请劳动仲裁。如有需要可以来电咨询。
    • 建筑索赔流程有哪些,程序流程是什么?
      台湾在线咨询 2021-11-12
      (1)索赔事件发生后28天内,向监理工程师发出索赔意向通知。(2)在发出索赔意向通知后28天内,向监理工程师提交索赔报告及相关延长工期的索赔报告及相关材料。(3)监理工程师在收到承包提交的索赔报告及相关资料后,应在28天内给予答复。(4)监理工程师收到承包人提交的索赔报告及相关资料后,28天内未回复或未对承包人提出进一步要求,视为该索赔已获批准。(5)索赔事件持续进行时,承包人应分阶段向监理工程师