工程竣工日期是否应严格遵守合同-法师兄

工程竣工日期是否应严格遵守合同

来源：互联网时间： 2023-05-07 22:11:53 472 人看过

法律咨询：确定合同完成日期应遵循哪些原则？律师答复：合同中有约定竣工日期的，以合同为准；另有约定延长工期的，以重新确定的竣工日期为准；因发包人原因延误工期的，从工期中扣除合理的延误时间，在此基础上确定工程竣工日期；建设工程竣工前，当事人对工程质量有争议，工程质量经鉴定合格的，评估期为建设期的延长期，在此基础上确定竣工日期。因不可抗力延误工期的，在不可抗力消除后顺延工期，并据此确定竣工日期。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》第五十八条建筑施工企业对工程的施工质量负责。施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准进行施工，不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单位负责，施工企业不得擅自修改工程设计。第五十九条建筑施工企业必须按照工程设计、施工技术标准和合同约定对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。第60条在建筑物合理使用年限内，必须保证基础工程和主体结构的质量。

建筑工程竣工时，屋面、墙面不得有渗漏、开裂等质量缺陷；施工企业对发现的质量缺陷，应当进行修补。第六十一条交付竣工验收的建设工程，必须达到规定的工程质量标准，具有完整的工程技术经济资料和签订的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。第六十二条建设工程实行质量保证体系。建筑工程的保修范围应包括基础工程、主体结构工程、屋面防水工程等土建工程，以及电气管道、给排水管道、采暖冷却系统工程等工程的安装工程；保修期的确定应本着保证建筑物在合理使用年限内正常使用，维护用户合法权益的原则。保修的具体范围和最短期限由国务院规定。第六十三条任何单位和个人都有权就建设工程质量事故和质量缺陷，向建设行政主管部门或者其他有关部门举报、控告、投诉。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

违约金
如何认定工程合同中的竣工日期

怎样认定工程合同中的竣工日期竣工是指承包人完成施工任务。一般来说，工程竣工后，发包人应进行验收，确认合格后予以接收。然而在实践中，承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有时间差，所以确定竣工日期很重要，因为涉及到工程款的支付时间和利息的起算时间、逾期竣工违约和违约金的数额、工程风险转移等重要问题。《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(一)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;(二)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(三)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。第十五条建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。

2023-04-27

385人看过
合同无效
如何认定工程合同中的竣工日期？

要认定工程合同中的竣工日期的话，那么只要合同得到了当事人双方的签字认可就可以进行认定。而不同情况进行分析的话，那么如果双方当事人签字确认了竣工日期，则该确认的日期为竣工日期，建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。还有一种情况，那就是承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。一、工程竣工后才发现施工合同无效怎么办工程竣工后发现施工合同无效的，牵涉到的主要就是工程款的结算问题，对于此要分两种情况：建设工程竣工验收合格的。此种情形下，承包人可以向发包人要求按照合同约定支付工程价款，发包人拒绝的，承包人可以向有管辖权的法院提起诉讼，请求法院判决发包人依照合同约定支付工程价款，法院应予以支持。二、建设工程经竣工验收不合格。这种情况下，要按照以下情形分别处理：（1）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人可以请求承包人承担修复费用，承包人拒绝的，

2023-03-01

278人看过
工程监理
什么是竣工日期，如何认定竣工日期？

工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。律师补充：如果双方当事人签字确认了竣工日期，则该确认的日期为竣工日期。确认的形式一般是书面的，可以是竣工验收登记表、协议、会议纪要、往来函件、监理记录等。承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，是在附条件的民事行为中，当事人恶意阻止条件成就，视为条件已经成就。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，发包人违反了相关法律规定，应承担相应的责

2023-05-07

330人看过
工程监理
工程竣工验收应遵循哪些程序

法律咨询：工程竣工验收应遵循什么程序？律师答复：（一）工程竣工后，建设单位应当向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。监理工程的竣工报告必须由总监理工程师签署。（2）建设单位收到工程竣工报告后，应当组织勘察、设计、施工、监理等单位和有关方面的专家，对符合竣工验收条件的工程组成验收组，制定验收方案。（三）建设单位应当在工程竣工验收前七个工作日，将验收的时间、地点和验收组名单书面通知负责监理的工程质量监督机构。（4）建设单位应当组织工程竣工验收。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》有关规定第六十四条违反本法规定，未取得施工许可证或者未批准开工报告的，责令改正，不具备开工条件的，责令停止施工，可以处以罚款。第六十五条发包单位将工程发包给不具备相应资质的承包人的，或者违反本法规定将建设工程分包的，责令改正，处以罚款。承接本单位资质等级以外项目的，责令停止违法行为，处以罚款，可以责令停业整顿

2023-05-07

142人看过

工程监理
工程竣工验收应遵循哪些程序

法律咨询：工程竣工验收应遵循什么程序？律师答复：（一）工程竣工后，建设单位应当向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。监理工程的竣工报告必须由总监理工程师签署。（2）建设单位收到工程竣工报告后，应当组织勘察、设计、施工、监理等单位和有关方面的专家，对符合竣工验收条件的工程组成验收组，制定验收方案。（三）建设单位应当在工程竣工验收前七个工作日，将验收的时间、地点和验收组名单书面通知负责监理的工程质量监督机构。（4）建设单位应当组织工程竣工验收。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》有关规定第六十四条违反本法规定，未取得施工许可证或者未批准开工报告的，责令改正，不具备开工条件的，责令停止施工，可以处以罚款。第六十五条发包单位将工程发包给不具备相应资质的承包人的，或者违反本法规定将建设工程分包的，责令改正，处以罚款。承接本单位资质等级以外项目的，责令停止违法行为，处以罚款，可以责令停业整顿

2023-05-07

373人看过
工程发包
建设工程竣工后工程发包方遵守的义务是什么

建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。一、建设工程施工合同怎么写建设工程施工合同的书写需要包括以下内容：1、项目范围；2、建设期；3、中间竣工项目的开工和竣工时间。一个完整的建设项目往往由许多中间项目组成。中间项目的完成时间影响后续项目的开工，制约整个项目的顺利完成；4、工程质量；5、项目成本。由于定额计算方法不同，工程造价会产生巨大的价差。以招标方式签订的合同，以中标时确定的金额为准；例如，投资合同是根据初步设计总概算订立的，则合同内容对应的经批准的概算投资的投资视为工程价款；6、技术数据的交付时间。勘察设计资料等工程技术资料是建筑施工的基础和依据。发包人必须全面、客观、及时地向施工人交付工程的相关技术资料，以保证工程的顺利进行；7、材料和设备的供应责任；8、拨款和结算。在施工合同中，由于合同形式不同，工程价款的结算方式和支付方

2023-04-07

342人看过