发包人提供材料有哪些风险？-法师兄

发包人提供材料有哪些风险？

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-13 14:04:40 385 人看过

发包人提供材料存在无法如期提供，可能导致承包人顺延工期，且承担停工、窝工等损失赔偿责任等法律责任。《民法典》规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

发包人提供材料不合格，导致无法继续施工，如何结算

因发包人提供材料不合格导致无法继续施工的，对于已完成的验收合格的工程，承包人可要求发包人按照约定折价补偿。如验收不合格，修复后的建设工程经验收合格的，发包人可请求承包人承担修复费用，如修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求发包人按照合同约定约定折价补偿。

《中华人民共和国民法典》第八百零三条

发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零四条

因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

证明对象
当事人提供证据材料的要求有哪些

根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定明确：当事人提供证据材料有以下要求：当事人向人民法院提供证据应当提供原件或者原物。如需自己保存证据原件、原物或者提供原件、原物确有困难的，可以提供人民法院核对无异的复制件或者复制品。当事人向人民法院提供的证据系在中华人民共和国领域外形成的，该证据应当经所在国公证机关予以证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆予以认证，或者履行中华人民共和国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续。当事人向人民法院提供的证据是在香港、澳门地区形成的，应当履行相关的证明手续。当事人向人民工法院提供外文书证或者外文说明资料，应当附有中文译本。当事人应当对其提交的证据材料逐一分类编号，对证据材料的来源、证明对象和内容作简要说明，签名盖章，注明提交日期，并依照对方当事人人数提出副本。人民法院收致电当事人提交的证据材料，应当出具收据，注明证据的名称、份数和页数以及收到的时间，由经

2023-06-14

99人看过
法律综合知识
合肥收养孩子材料有哪些收养人提供什么材料

收养人须提供如下材料：（1）收养人本人及配偶的居民户口本、身份证；（2）单位或村委会、居委会出具的关于收养人婚姻、子女抚养教育能力的证明；（3）县级以上医疗机构出具的健康证明。

2023-12-19

155人看过
工程承包
发包人未按约定提供原材料等，应担何责

如果工程承包合同中约定由发包人提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，发包人应当按照约定的原材料、设备的种类、规格、数量、单价、质量等级和提供时间、地点的清单，向承包人提供建设所需的原材料、设备及其产品合格证明。承包人与发包人应当一起对原材料、设备进行检验，验收后，由承包人妥善保管，发包人支付相应的保管费用。对于必须经过试验才能使用的材料，承包人应当按照约定进行测燃、毒性反应等测试。不具备测试条件的，可以委托专业机构进行测试，费用由发包人承担。如果经检验发包人提供的原材料、设备的种类、规格、型号、质量等级与约定不符合的，承包人有权拒绝接收保管，并可以要求发包人运出施工现场并予以更换。如果发包人未按照约定时间提供原材料、设备的，承包人可以中止施工并顺延工期，因此造成承包人停工、窝工损失的，由发包人承担损害赔偿责任。由发包人提供场地的，发包人应当按照合同约定向承包人提供承包人施工、操作、运输

2023-06-04

144人看过
人事外包
人事外包有哪些风险

人事外包有哪些风险？如果能合理利用人事外包服务，确实可以省时、省钱、省心。同时，可以利用服务商的专业知识和技术服务平台，规范管理，提高公司人事、财务政策的执行力。但人事外包存在很多风险，常见的错误有：（1）把钱存入外包公司的账户，一旦对方陷入危机，你的钱就出不来了。如果你认为对方有背景，非常可靠，只要问问自己，对方规模大吗？你可以知道你的钱是否已经拿不回来了。（2）多付外包公司经常把你和政府背景、注册资本、员工规模、所谓的专家团队和大多数人（包括自己的客户代表）无法理解的几个西格玛混淆在一起。在这种情况下，您支付合理的费用是合理的。最好的付款方式是根据代理项目的实际交付情况付款。大多数所谓的套餐都是由你额外支付的。（3）将公章交给外包公司的服务人员对方员工可能会用贵公司的公章和各种证件做一些意想不到的事情。（4）将收款人的姓名写给办公室工作人员（5）劳务派遣和人才租赁可能是一个坑如果对方经

2023-05-31

187人看过

法律综合知识
强制执行必须提供的材料包括哪些

一、强制执行必须提供的材料包括哪些强制执行必须提供的材料包括：1．执行申请书；2．生效法律文书原件；3．执行申请人的身份证明。公民个人申请的，应当提交居民身份证复印件；4．申请人不能亲自到法院申请执行，需委托代理人代为其申请执行的，应出具授权委托书；5．法律文书的生效证明。属本院判决、调解、裁定的，应由经办法官或书记员签字证明已经生效；6．提供被执行人可供执行的财产清单。人民法院受理申请后，经审查，符合法律规定的，裁定调解协议有效，一方当事人拒绝履行或者未全部履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行；不符合法律规定的，裁定驳回申请，当事人可以通过调解方式变更原调解协议或者达成新的调解协议，也可以向人民法院提起诉讼。二、申请强制执行后可以撤销吗强制执行可以撤销的。如果申请人向法院申请撤销强制执行措施的，法院可以裁定终结执行，所以强制措施是可以撤销的，执行申请人需要写一份撤销执行申请书，然后递

2023-10-06

495人看过
欠条
防范材料和劳务分包的风险具体有哪些

经常有材料商起诉承包人的案例，法院拿出由工程项目材料员出具的收据或欠条(收据内容大多为收到某物品多少，单价多少、价值多少，未付款等证据)并得到了法院的确认，判决由建筑企业承担。很难说这些证据都是真实的，而这些诉案总是发生在项目经理部解体后而项目不能控制时。因此，有必要在合同中约定：材料数量的确认必须以项目负责人签名并加盖项目公章或建筑企业公章的收货单为准，否则不能作为材料商供应材料的依据。为避免因劳务或其他零星工程分包而承担不必要的风险，分包合同一定要与有独立承担民事责任的法人单位签订，即使有时合同细节尚未落实而需先行进场，也应先签订一个非常简单的协议，表明分包单位是能独立承担民事责任的法人单位。以上主要是建筑企业常见风险及其防范，“非典”疫情的出现对建筑企业预防风险又提出了严峻考验。但只要我们针对出现的风险及时研究对策，借鉴和总结各种不同经验，并提出治理措施，同时与国家政策紧密相联，做到

2023-06-11

494人看过
工程发包
工程发包法律风险有哪些

一、工程发包法律风险有哪些？1.垫付劳动报酬的风险包工头不具备施工资质也不具备用人单位的主体资格，其雇佣的劳动者的报酬被拖欠时，法律法规会将支付劳动报酬的责任置于有资质的上一级施工企业，2004年9月10日颁布的《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》第十二条规定，工程总承包企业不得将工程违反规定发包、分包给不具备用工主体资格的组织或个人，否则应承担清偿拖欠工资连带责任。在地方性法规中对垫付劳动报酬提出了更严格的要求。例如《内蒙古自治区劳动者工资保障规定》第二十六条第一款规定，分包建设工程的发包人违法分包、转包或者违法允许他人以本企业名义承揽工程发生拖欠工资的，由分包建设工程的发包人垫付劳动者工资。当然也许有施工企业会认为，包工头最终得和我结算工程款，现在垫付了，结算时一并扣除，不会存在损失。那么告诉你一个名词恶意讨薪，什么意思?即包工头利用法律规定与施工实际存在差异的现状，抓住施工企业不掌

2023-06-08

351人看过
留置权
定作人提供材料的承揽人负有哪些义务

一、定作人提供材料的承揽人负有哪些义务承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。依《中华人民共和国民法典》第七百七十五条规定，定作人提供材料的，应当按照约定提供材料。承揽人对定作人提供的材料应当及时检验，发现不符合约定时，应当及时通知定作人更换、补齐或者采取其他补救措施。承揽人不得擅自更换定作人提供的材料，不得更换不需要修理的零部件。二、承揽人的权利（一）承揽人可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成，但当事人另有约定的除外。承揽人将其承揽的辅助工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责；（二）承揽人对定作人提供的材料，应当及时检验，发现不符合约定时，应当及时通知定作人更换或者补齐以及采取其他补救措施；（三）承揽人发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理的，应当及时通知定作人；（四）定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可催告定

2023-05-03

231人看过

结婚证
法定抚养人证明材料有哪些需要提供

法律明确规定对孩子义务抚养的人。抚养是针对未成年人而言的，保护未成年人的基本生活条件、环境及成长。监护是一种制度，针对无民事行为能力人和限制行为能力人，其中包括未成年人、精神病人等。一、收养人应当同时具备下列条件：1、无子女;2、有扶养教育被收养人的能力;3、未患有在医学上认为不应当收养子女的疾病;4、年满三十周岁。二、证明材料1、夫妻双方的身份证、户口簿、书;2、夫妻双方提出书面申请;3、夫妻双方所在单位或者村民居委会、居民委员会出具的婚姻状况、有无子女情况和扶养教育被收养人的能力等情况的证明;4、街道、乡镇计划生育部门出具的收养人无子女证明;5、公安机关出具的捡拾弃婴、儿童报案证明;(附捡拾经过，捡拾经过须有二人证明)6、收养人双方健康体检证明;(指定医院)7、在公开发行的报纸上刊登《公告》，公告时间两个月;(统一公告)8、夫妻共同收养子女的，应当共同到收养登记机关办理登记手续;一方因

2023-04-23

458人看过
法律综合知识
材料报审需要提供哪些资料

企业在递交报审所需资料时，必须包含以下八项关键内容：1．详细列明所要求的所有报验资质清单；2．通过提交单位资质证书的副本（复印件）来证明其合法性；3．同样，需附上公司的营业执照（复印件）以供查验；4．另外，还需提供组织机构代码证的副本（复印件）进行确认；5．纳税登记证（复印件）也应随函提交作为依据；6．实践中，体系认证文件的副本（复印件）也是必不可少的一环；7．最后，安全生产许可证（复印件）同样应当被完整地提供；8．此外，近三年内的业务建设业绩（如果作为分包方参与项目的话）也需要一并提供。《建设工程质量管理条例》第二十五条施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

2024-04-23

304人看过
合同内容
承揽人提供材料时的义务有哪些规定

承揽人提供材料的，应当按照约定选用材料，并接受定作人检验。根据法律规定，承揽人应当妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果，因保管不善造成毁损、灭失的，应当承担赔偿责任。一、承揽合同具有法律性质的法律是哪几判断承揽合同的法律标准如下：1、根据合同内容判断，承揽合同一般包括承揽的标的、数量、质量、报酬，承揽方式，材料的提供，履行期限，验收标准和方法等条款；2、根据概念判断，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同等其他判断标准。二、承揽关系需要负连带责任吗承揽关系一般不需要负连带责任。但若为共同承揽人，除另有约定外，应当需要对定作人承担连带责任。根据相关法律规定，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。且承揽合同履行过程中，共同承揽人对定作人承担连带责任，但是当事人另有约定的除外。三、租赁房屋漏水致家具被淹怎么维修租

2023-06-20

154人看过
纳税人
申请开具劳务费发票要提供的材料有哪些

咨询内容：申请开具劳务费发票需要提供哪些材料?税率是多少?回复内容：为完成某一项工作临时聘用与本单位无一个月以上劳动合同、协议的人员，支付劳务费需开票的，聘用已缴纳社保费且属非本单位缴纳社保费的人员，支付劳务费需开票的，纳税人可以到主管地税分局申请窗口代开发票。提供一个月以内零星点工劳务的个人申请开票时，应提供用工单位完工证明(完工证明上必须说明劳务项目、完工期间等情况)、身份证复印件、劳务协议，外地来锡从事劳务人员还应提供外来人员就业证复印件等资料。聘用已缴纳社保费且属非本单位缴纳社保费的人员除提供上述相关资料外，还应提供有关已缴纳社保的证件复印件或相关证明材料。代为申请汇总开票的用工单位除需按人员提供上述资料外，还应提供劳务费支付明细情况。纳税人取得劳务报酬申请开具劳务发票时，应当缴纳营业税城建税、教育费附加5.55%，个人所得税2.5%，一次取得劳务报酬所得4000元以上，按以下对应

2023-05-04

76人看过

鉴定结论
笔迹鉴定提供材料主要有哪些

笔迹鉴定，运用笔迹检验的专门知识，将证据材料的有关笔迹与嫌疑人的笔迹进行对照，作出笔迹是否涂改、伪造或是否同一的结论，以确定作案人及其作案手段。1、需要有检材，文书司法鉴定中的检材，是指对文件中的某项内容(如：笔迹、印章、打印文件)有异议需要鉴定的材料，称为检材。2、需要样本，是指与检材相对应的供检验比对的材料。如：书写人同年或相近年份、年代的真实笔迹样本若干份，对数量没有具体要求，一般3-5份左右，只要特征反映充分就可以作为样本比对材料。原件和样本是进行笔迹鉴定的基本材料，只有通过对原件和样本的比对才能得出结论，也才能确定该项证据的证明效力，笔迹鉴定的结果是申请人的诉讼要求能够得到法律支持的重要的法律依据，通过对笔迹进行鉴定使得文字证据具有相应的法律效力。一、一般情况下笔迹鉴定准确吗1、专业的笔迹鉴定机构出具的鉴定结论还是相对准确的，不过，实践中笔迹鉴定的准确性受多种客观因素影响，笔迹鉴

2023-06-23

316人看过
继承诉讼
房产继承诉讼提供材料有哪些

根据《民事诉讼法》相关规定，房产继承诉讼管辖地确定为不动产所在地，即被继承房产所在地法院管辖。继承人是多人的，一部分继承人作为原告，另一部分继承作为被告参与诉讼。房产继承诉讼一般需提供以下证件材料：1、继承人的身份证复印件，如果是外籍继承人需要提供经过公证书予以认证；2、被继承的房产证或其他证明文件；3、到被继承人所属派出所开被继承人的死亡证明或者提供被继承人医学死亡证明；4、到死者所在单位或者派出所开具亲属关系证明；5、被继承人生前所立的遗嘱(遗嘱继承的情况)。一、房产继承纠纷该如何解决根据我国现行法律的规定，发生了房产继承纠纷，可以通过如下途径加以解决：1、自行协商。以协商方式处理遗产纠纷有利于家庭成员之间的和睦团结，由协商解决完全基于有关当事人的自愿行为，因此处理后不会伤害彼此之间的亲情，也有利于纠纷的迅速、彻底解决。由于以协商方式处理遗产纠纷，不需经过别人的调解，更无须诉诸法院，节

2023-02-17

317人看过