建设部行政复议工作规程
来源:法律编辑整理 时间: 2023-04-24 15:13:03 333 人看过

第一条建设部受理行政复议工作应当执行《行政复议法》及国务院有关规定,并依照本规程规定的程序进行。

第二条建设部政策法规司是建设部负责受理行政复议申请、审查和提出意见的机构。

第三条申请人申请行政复议可以书面申请,也可以口头申请。申请人提出口头申请的,政策法规司工作人员应当当场记录申请人的基本情况、行政复议请求、申请行政复议的主要事实、理由和时间,经申请人核对或者向申请人宣读并确认无误后,由申请人签名。

第四条申请人申请行政复议应当提交如下材料:

(一)申请人的身份证明。如申请人为法人或者其他组织的,应当提供法人或者其他组织的法人营业执照或者其他证明文件;

(二)由申请人签字或盖章的复议申请书两份;

(三)申请人不服的具体行政行为的有关材料和证明,如为第三人申请,应提供与被复议具体行政行为有利害关系的证明。

申请人提供材料不符合上述要求的,应当予以补正。建设部受理行政复议的时间自收到补正申请材料之日起计算。

第五条政策法规司收到行政复议申请后,应当在5个工作日内进行审查,并分别作出如下处理:

(一)对不符合《行政复议法》规定的行政复议申请,决定不予受理,制作《不予受理决定书》,发送申请人;

(二)对属于我部受理范围、符合《行政复议法》规定且提交材料齐全的行政复议申请,应当予以受理,制作《行政复议受理通知书》,发送申请人;

(三)对符合《行政复议法》规定,但是不属于建设部受理的行政复议申请,应当制作《行政复议告知书》,告知申请人向有关行政复议机关提出。

第六条行政复议期间具体行政行为不停止执行;但有《行政复议法》第二十一条规定情形之一的,可以停止执行。

决定停止执行的,应当制作《停止执行通知书》,发送被申请人,并抄送申请人、第三人。

第七条政策法规司应当自行政复议申请受理之日起7个工作日内,制作《提出答复通知书》。《提出答复通知书》、行政复议申请书副本或者行政复议申请笔录复印件应一并发送被申请人。被申请人应当自收到《提出答复通知书》之日起10日内,提出书面答复,并提交当初作出具体行政行为的证据、依据和其他有关材料。

第八条建设部作为被申请人的,由作出具体行政行为的有关司(局)按照本规程第七条规定提出书面答复。

第九条行政复议决定作出前,申请人要求撤回行政复议申请的,经说明理由,可以撤回;撤回行政复议申请的,行政复议终止。

因申请人撤回行政复议申请或者政策法规司受理行政复议申请后发现该申请不符合行政复议法规定等原因终止行政复议的,应当制作《行政复议终止通知书》,发送申请人,抄送被申请人、第三人。

第十条申请人在申请行政复议时,一并对具体行政行为所依据的有关规定提出审查申请的,或者政策法规司在对被申请人作出的具体行政行为进行审查时,认为其依据不合法,建设部有权处理的,应当在30日内提出修订、废止等处理建议,报分管法规的副部长;无权处理的,应当在7个工作日内制作《规范性文件转送函》,按照法定程序转送有权处理的行政机关依法处理。处理期间,中止对具体行政行为的审查,制作《行政复议中止通知书》,发送申请人,抄送被申请人、第三人。

第十一条建设部应当自受理行政复议申请之日起60日内作出行政复议决定。情况复杂,不能在规定期限内作出行政复议决定的,经分管法规的副部长批准,可以适当延长;但延长期限最多不超过30日。

延长行政复议期限的,应当制作《决定延期通知书》,发送申请人,抄送被申请人、第三人。

第十二条政策法规司应当对被申请人作出的具体行政行为进行审查,并会同有关司局研究后提出处理意见,依法作出行政复议决定,并制作《行政复议决定书》,送达申请人、被申请人、第三人。《行政复议决定书》一经送达,即发生法律效力。

第十三条被申请人应当履行行政复议决定。被申请人不履行或者无正当理由拖延履行行政复议决定的,建设部应当责令其限期履行。责令限期履行的,应当制作《责令履行通知书》,发送被申请人,抄送申请人、第三人。

第十四条政策法规司在受理行政复议过程中,经审查认为被申请人作出的具体行政行为应当维持,但发现有其他不当行政行为的,应当提出建议,制作《行政复议建议书》,与《行政复议决定书》一并送达被申请人。

被申请人收到建设部《行政复议建议书》后,应当认真研究处理,并在90日内将处理结果函告建设部。

第十五条行政复议各类文书除《行政复议受理通知书》、《行政复议告知书》、《提出答复通知书》由政策法规司司长签发外;其他由分管法规的副部长签发;情况复杂的,经部长审定或部常务会议讨论通过后,由部长签发。

第十六条政策法规司对被申请人违反《行政复议法》规定的行为应当依照规定的权限和程序提出处理建议。

被申请人应当依照《行政复议法》和有关法律、行政法规的规定对直接负责的主管人员和其他直接责任人员作出处理。

第十七条申请人在申请行政复议时一并提出行政赔偿请求的,依照《行政复议法》第二十九条规定办理。

涉及应当由建设部进行行政赔偿的,赔偿费用按照国家有关规定办理。

第十八条申请人、第三人对改变原具体行政行为的行政复议决定不服提起行政诉讼的,按照《建设部行政应诉工作规程》规定的程序办理;向国务院申请裁决的,由政策法规司负责协调有关事项。

第十九条申请人逾期不起诉又不履行建设部行政复议决定的,按照《行政复议法》第三十三条的规定依法强制执行或者申请人民法院强制执行。

第二十条建设部制作的行政复议各类文书应当使用国务院法制办印发《行政复议法律文书(试行)格式》文本;由政策法规司统一编号,并加盖建设部行政复议专用章。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月24日 14:48
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多笔录相关文章
  • 建设工程开工前由什么向建设行政主管部门
    一、建设工程开工前由什么向建设行政主管部门建设工程开工前由建设单位向建设行政主管部门申领施工许可证。建设工程开工前,由建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;但是,国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程,不再领取施工许可证。二、建设工程施工合同应注意什么建设工程施工合同应注意的事项如下:1.合同必备条款明确、完备;2.需注意合同当事人的营业执照是否合法、是否具备相应的施工资质;3.需明确规定质量标准、工程验收标准、质量保证、工期延误的责任划分等内容。根据《民法典》第七百八十八条规定,建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第七百九十五条规定,施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、
    2023-08-12
    248人看过
  • 浙江省审计行政复议工作程序规则
    第—条为保证全省审计行政复议工作及时、准确、合法,促进审计行政复议工作的规范化,根据《行政诉讼法》、《行政复议条例》、《审计条例》及《审计署关于实施审计工作程序的若干规定》等规定,结合我省审计工作实际,制定本规则。第二条省、市、地审计局办理被审计单位根据《审计条例》第二十三条规定申请复审的案件以及被处罚的有关责任人员根据《行政复议条例》规定申请复议的案件,都应遵守本规则。第三条省、市、地审计局应当设立复议机构,具体负责办理本机关的行政复议案件。已建立法制机构的复议机关,法制机构即为复议机构;未建立法制机构的复议机关应确定专(兼)职复议人员,并指定专(兼)职复议人员所在部门为复议机构。复议机构在办理复议案件时,认为工作需要,经分管局长决定,可以请复议机关有关部门配合,协同做好行政复议工作。第四条各复议机关应设立行政复议委员会,负责审议复议机构提交的重大、疑难或者有争议的审计行政复议案件。第五
    2023-06-07
    418人看过
  • 海南省建设厅印发《关于贯彻执行行政复议法实施条例>推进建设系统行政复议工作的意见》的通知-法律法规
    发文单位:海南省建设厅文号:琼建法[2007]217号发布日期:2007-11-6执行日期:2007-11-6各市、县、自治县建设局、规划局、房产局、园林局、环卫局、城管局、执法局:行政复议作为解决行政争议的一个重要手段,在依法、有效解决社会矛盾,维护社会稳定方面一直发挥着重大作用。国务院《行政复议法实施条例》已于2007年8月1日颁布实施,该条例对行政复议工作提出了更高要求。各级建设行政主管部门应当充分认识加强行政复议工作对于化解社会矛盾,促进社会和谐,维护公众合法权益,建设法制政府的重要意义,认真学习复议法及实施条例,积极推进行政复议工作。现将《海南省建设厅关于贯彻执行推进建设系统行政复议工作的意见》印发给你们,请结合实际,贯彻落实,并将工作中遇到的情况及时反馈到厅政策法规处。联系人:赵小亮电话:65334325海南省建设厅二○○七年十一月六日海南省建设厅关于贯彻执行推进建设系统行政复
    2023-04-24
    267人看过
  • 设立我国行政复议机关的建议
    对于我国应当设置什么样的复议机构,有各种想法,如:行政法院模式:主张废止普通法院的司法审查权,建立独立的行政法院,也即将行政复议程序与司法程序合二为一。双轨制模式:在少数特定的领域(如税务、知识产权等)率先引入独立的复议机构或独立裁决所,与现行的行政复议制度并行;将复议制度司法化,与行政诉讼制度接轨。将复议权归于检察院。检察院本身是法律监督机关,而法律监督包括执法、司法、守法监督,行政复议便是执法监督,本应由检察院进行。复议机关的设立应当符合如下要求:1、基于我国行政复议制度是内部纠错的性质,行政机关仍应当设立在行政系统内部,如果与司法混同,就失去了这种制度设立的意义了,无非是使行政纠纷的处理从二审终审变为三审终审而已。因此,复议机关的设置,不能脱离内部纠错的根本。2、机构独立性。这一点是指不管复议机构怎么设制,隶属于什么部门,都必须脱离或尽最大可能地减少行政机关对其复议结果的影响、控制;
    2023-06-06
    221人看过
  • 建筑工程违建行政复议时效是多久
    公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的,可以自知道该具体行政行为之日起六十日内提出行政复议申请;但是法律规定的申请期限超过六十日的除外。因不可抗力或者其他正当理由耽误法定申请期限的,申请期限自障碍消除之日起继续计算。《行政复议法》第九条公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的,可以自知道该具体行政行为之日起六十日内提出行政复议申请;但是法律规定的申请期限超过六十日的除外。
    2024-04-25
    149人看过
  • 建设工程的全部工作包括哪些
    1、协助业主方进行项目前期策划,经济分析、专项评估与投资确定;2、协助业主方办理土地征用、规划许可等有关手续;3、协助业主方提出工程设计要求、组织评审工程设计方案、组织工程勘察设计招标、签订勘察设计合同并监督实施,组织设计单位进行工程设计优化、技术经济方案比选并进行投资控制;4、协助业主方组织工程监理、施工、设备材料采购招标;5、协助业主方与工程项目总承包企业或施工企业及建筑材料、设备、构配件供应等企业签订合同并监督实施;6、协助业主方提出工程实施用款计划,进行工程竣工结算和工程决算,处理工程索赔,组织竣工验收,向业主方移交竣工档案资料;7、生产试运行及工程保修期管理,组织项目后评估;8、项目管理合同约定的其他工作。一、建设工程承包人的责任有哪些建设工程承包人在合同履行过程中,应承担以下责任:(1)按照合同约定的日期准时进入施工现场,按期开工;(2)接受发包人的监督;(3)确保建设工程质量
    2023-02-18
    323人看过
  • 建设工程行政处罚程序
    行政处罚程序
    一、发案与立案。1、发案案源一般有:①上级部门交办;②有关部门移交;③群众举报;④消费者或者受害人投诉、申诉;⑤依据职权在日常监管、市场巡查中发现。2、发现案源并经初步核查、核实案源线索后,认为依法应当立案查处的,办案机构应当及时立案。立案是合法启动行政处罚程序的首要环节和法律依据。立案应当填制规范格式的《立案/不予立案审批表》并附上相关材料,交由县级以上工商局局长或者主管副局长批准,同时指定两名以上办案人员负责调查处理。此处值得注意的是,办案机构查办案件的立案标准,有且仅有两项:一是发现有涉嫌违法违章行为的存在,二是认为应当依法给予行政处罚;在这两项立案标准中,前一项是客观存在标准,后一项是主观认识标准。而在立案时,并不要求必须查明涉嫌违法的确切当事人是谁、违法行为所涉及的具体财物状况以及情节、手段、结果如何等问题。凡经过初查,办案机构如果认为符合上述立案标准的,就应当及时填制《立(销)
    2023-02-17
    119人看过
  • 政府部门不作为的行政复议程序是怎么样的
    一、申请行政复议需要具备以下条件:1.复议申请人应当是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民、法人或者其他组织;2.有明确的被申请人;3.有具体的复议请求和事实根据;4.属于申请复议的范围;5.应当自知道该具体行政行为之日起六十日内提出。申请人可以委托代理人代为参加行政复议。二、行政复议受理范围:有下列情形之一的,可以依法申请行政复议:1.对行政机关作出的警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留等行政处罚决定不服的;2.对行政机关作出的限制人身自由或者查封、扣押、冻结财产等行政强制措施决定不服的;3.对行政机关作出的有关许可证、执照、资质证、资格证等证书变更、中止、撤销的决定不服的;4.对行政机关作出的关于确认土地的所有权或者使用权的决定不服的;5.认为行政机关侵犯合法的经营自主权的;6.认为行政机关变更或废止农业承包合同,侵犯其合
    2023-06-18
    92人看过
  • 行政复议机关和行政复议工作机构是是哪些
    一、行政复议机关和行政复议工作机构(一)公民、或其他组织认为各市药品监管局作出的侵犯其合法权益时,可以依法向省药品监管局申请行政复议。(二)办公室为省药品监管局的法制工作机构,具体办理行政复议事项。(三)公民、法人或其他组织认为省药品监管局作出的具体行政行为侵犯其合法权益的,可以依法向省人民政府或国家药品监管局提出行政复议申请。二、(一)有下列情形之一的,公民、法人或者其他组织可以依法向省药品监管局申请行政复议:1、对各市药品监管局作出的警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证等行政处罚决定不服的;2、对各市药品监管局作出的查封、扣押等行政强制措施和停止生产、销售、使用等紧急控制措施决定不服的;3、对各市药品监管局作出的有关许可证、资质证、资格证等证书变更、中止、撤消的决定不服的;4、认为符合法定条件,申请各市药品监管局颁发许可证、资质证、资格证等证书,或者
    2023-04-06
    294人看过
  • 建设部关于印发《建设劳动定额工作暂行规定》的通知
    根据劳动部和国家体改委《关于加强劳动定额标准工作的意见》(劳力字〔1989〕9号)的精神,我们制定了《建设劳动定额工作暂行规定》,现印发给你们,请结合各地区、各部门实际情况贯彻执行。附:建设劳动定额工作暂行规定第一章总则第一条为加强建设劳动定额工作,使劳动定额工作走上科学化、标准化、规范化、法制化的轨道,提高企事业单位的劳动生产率和经济效益,促进建设事业的发展,根据《中华人民共和国标准化法实施条例》和《行业标准管理办法》等有关规定,制定本暂行规定。第二条劳动定额是在一定的生产技术组织条件下,采用科学合理的方法,对生产单位合格产品或完成一定工作任务的活劳动消耗量所预先规定的限额。劳动定额是企事业单位管理的基础,是衡量职工劳动效率的重要尺度,是贯彻按劳分配原则、确定定员和合理组织劳动的依据,也是企事业单位推行承包经营责任制、实行经济核算的依据之一。第三条劳动定额标准是对劳动定额制定、实施、统计
    2023-06-10
    380人看过
  • 行政部门作出的查处申请是行政复议吗?
    一、行政部门作出的查处申请是行政复议吗?行政部门作出的查处申请是行政复议。行政复议,是指行政相对人认为行政主体的具体行政行为侵犯其合法权益,依法向行政复议机关提出复查该具体行政行为的申请,行政复议机关依照法定程序对被申请的具体行政行为进行合法性、适当性审查,并作出行政复议决定的一种法律制度。二、行政复议的法律特征是什么?(一)行政复议所要处理的是行政相对人与行政机关之间发生的行政争议。这里的行政争议,是指行使行政权力的主体在行使行政管理权限的过程中,与公民、法人以及其他组织即行政相对人之间发生的纠纷。行政复议所要处理的行政争议,核心是行使行政权力的主体作出的具体行政行为,是否合法、是否适当。这也是行政复议制度与行政调解制度之间的一个重要区别。(二)行政复议所要审查的对象是具体行政行为,同时附带审查部分抽象行政行为。行使行政权力的主体在行使行政职权的过程中所作出的行政行为,可以分为具体行政行
    2024-01-22
    389人看过
  • 行政复议调解工作浅谈
    行政复议调解
    开展行政复议调解工作的法律依据建立行政复议调解制度的法律依据主要是《行政复议法实施条例》。《行政复议法实施条例》第四十条规定:公民、法人或者其他组织对行政机关行使法律、法规规定的自由裁量权作出的具体行政行为不服申请行政复议,申请人与被申请人在行政复议决定作出前自愿达成和解的,应当向行政复议机构提交书面和解协议;和解内容不损害社会公共利益和他人合法权益的,行政复议机构应当准许。该条例第四十二条规定:行政复议期间有下列情形之一的,行政复议终止(四)申请人与被申请人依照本条例第四十条的规定,经行政复议机构准许达成和解的该条例第五十条第一款规定:有下列情形之一的,行政复议机关可以按照自愿、合法的原则进行调解:(一)公民、法人或者其他组织对行政机关行使法律、法规规定的自由裁量权作出的具体行政行为不服申请行政复议的;(二)当事人之间的行政赔偿或者行政补偿纠纷。该条例第五十条第二款规定:当事人经调解达成
    2023-06-06
    182人看过
  • 行政复议工作程序的申请和受理
    (一)公民、法人或其他组织认为各市药品监管局作出的具体行政行为侵犯其合法权益的,可以自知道该具体行政行为之日起60个工作日内向省药品监管局提出行政复议申请,但法律规定的申请期限超过60个工作日的除外。(二)申请人申请行政复议,可以书面申请,也可以口头申请。(三)省药品监管局自收到行政复议申请后5个工作日内进行审查,对不符合法律规定的不予受理并书面告知申请人;对符合法律规定但不属于本机关受理的,告知申请人向有关行政复议机关提出。一、行政复议机关和行政复议工作机构(一)公民、法人或其他组织认为各市药品监管局作出的具体行政行为侵犯其合法权益时,可以依法向省药品监管局申请行政复议。(二)办公室为省药品监管局的法制工作机构,具体办理行政复议事项。(三)公民、法人或其他组织认为省药品监管局作出的具体行政行为侵犯其合法权益的,可以依法向省人民政府或国家药品监管局提出行政复议申请。二、行政复议范围(一)有
    2023-06-22
    88人看过
  • 建设工程复工手续
    (一)加强建筑工地封闭管理严格实行务工人员实名制管理制度,对工地用工情况建档成册,对从业人员的情况进行排摸,明确人员流向、来源。工地出入口由专人对进出人员进行测体温、登记,核对进出人员情况,人员进出去向、外出事项(事由)、所去场所、接触人员等进行登记在册,最大限度减少工地现场人员外出流动。发现发热、咳嗽等症状者禁止进入工地,立即采取送医、隔离等防控措施。对进出入工地的车辆、工具一律登记进出去向,进行冲洗、消毒。(二)加强建筑工地现场防疫管理对施工人员集中的作业区、办公区、生活区、食堂、宿舍、厕所等重点部位和人员密集场所,采取定时消毒、清洁、通风换气等措施;保障职工饮水、勤洗手、勤洗澡等个人卫生条件,人员内部不要聚集,坚决防止聚集性传染。强化工地生活垃圾、医用垃圾、化学品垃圾、建筑垃圾的严格管理,按照有关规定和规范进行专业化回收处置。施工现场和生活区、办公区出入口应满足消防车通行的要求。(三
    2023-03-24
    483人看过
换一批
#刑事证据
北京
律师推荐
    展开
    #笔录
    词条

    笔录指的是公安、司法人员在诉讼过程中,按照法律和有关规定,以文字或视听记录的形式记录或反映诉讼活动和案件事实。笔录包括: 1、询问简介。 2、询问内容。 3、检查记录记录。 4、相关人员依次签... 更多>

    #笔录
    相关咨询
    • 司法部行政复议处行政复议的行政程序是什么
      山东在线咨询 2022-08-29
      公民、法人或者其他组织除了按照行政复议的规定向公证处的同级司法行政机关申请复议外,根据《公证暂行条例》的规定,还可向公证处的上级司法行政机关提出申诉。上级司法行政机关可以根据公民、法人或者其他组织的申诉,或者根据其他途径了解的情况,决定撤销有错误的公证书。公民、法人或者其他组织对决定不服的,还可按照行政复议的规定向作出决定机关的上一级司法行政机关申请复议。但对司法部作出的决定不服申请复议的,由司法
    • 在行政复议住建部申请行政复议有什么具体的规定吗
      江苏在线咨询 2022-07-25
      在行政复议住建部动态核查中,5人因隐瞒真实工作单位,将一级建造师注册在其他单位,被...如对本决定不服,你可以在收到本决定书之日起60日内向我部申请行政复议
    • 建筑工程可以投诉行政复议吗?
      江西在线咨询 2022-07-28
      举报投诉、政府信息公开及信访与复议的衔接是当前工商机关行政复议中难点问题。明确举报投诉处理和政府信息公开工作存在的主要问题,正确认定举报人、投诉人与政府信息公开申请人的复议资格,把握审理举报投诉类和政府信息公开类行政复议案件的标准,有助于促进工商机关执法行为的规范。划清行政复议与信访的边界,树立“法定途径优先”的执政理念,建立行政复议与信访的有效衔接机制,有助于化解社会矛盾,促进和谐社会建设。
    • 司法部行政复议处行政复议的具体规定
      河南在线咨询 2022-07-11
      依照《行政复议条例》的有关规定精神,可以申请复议的有关公证事项的行政行为的范围包括:认为司法行政机关撤销公证书的决定侵犯其合法权益或者妨碍其合法权益实现的;认为公证处不予受理,拒绝或者终止办证,撤销或者不予撤销公证书,侵犯其合法权益或者妨碍其合法权益实现的。
    • 工程建设战略合作协议
      江苏在线咨询 2022-08-13
      合作合同是指双方或多方签署以进行投资活动而不另成立法人的文件!协议书的格式如下: 1标题:双方单位名称事由,协议书三部分组成。 2正文:条款内容 1协商目的 2协商目的责任 3协议的时间和期限 4协商目的条款和酬金{价格明确总额大写必须明确货币种类} 5履行条款期限 6违反条款的责任处理 7落款{签署} 8签署日期