由于发包人原因导致工期延误的
来源:法律编辑整理 时间: 2023-08-11 09:35:43 264 人看过

由于发包人原因导致工期延误的,承包人就是要求发包人赔偿相应的损失。

工期延误的情形包括:

1、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;

2、发包人未能按约定的日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能够正常进行;

3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能够正常进行;

4、工程设计变更和工程量增加;

5、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

6、不可抗力;

7、专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

法律依据:《中华人民共和国民法典》第八百零三条

发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

因发包人原因影响工程谁担责任

在工程勘察、设计合同中,发包人应当按照合同约定向勘察人、设计人提供开展勘察、设计工作所需要的基础资料、技术要求并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。

委托勘察的,在勘察工作开展前,应当向勘察人明确技术要求和勘察阶段,按时提供勘察工作所需要的勘察基础资料和附图并满足勘察人编写纲要和编制工程预算的基本要求。在勘察前,发包人应当根据勘察人提出的用料计划,按时准备好各种材料,并承担费用。发包人应当为勘察人开展工作提供必要条件,包括派员协助勘察人与有关部门的工作联系,及时为勘察人创造并解决勘察现场条件。如征购土地、拆除障碍物、平整施工现场、修好通行道路、接通电源、水源等,并承担其费用;按照合同为勘察人员准备好食宿、办公等生活工作条件等。

委托设计的,发包人应当按照合同的约定向设计人提供设计的基础资料、设计的技术要求。在初步设计前,发包人应当向设计人提供经过批准的可行性研究报告、选址报告以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料;在施工设计前,发包人应当提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件以及有关设备的技术资料。同时,发包人在设计人员入场工作时,应当为其提供必要的工作条件和生活条件,以保证其正常开展工作。

发包人向勘察人、设计人提供有关的技术资料的,发包人应当对该技术资料的质量和准确性负责。发包人变更勘察、设计项目、规模、条件需要重新进行勘察、设计的,应当及时通知勘察人、设计人,勘察人、设计人在接到通知后,应当返工或者修改设计,并有权顺延工期。发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量返工相应增加支付勘察费、设计费。

勘察人、设计人在工作中发现发包人提供的技术资料不准确的,勘察人、设计人应当通知发包人修改技术资料,在合理期限内提供准确的技术资料。如果该技术资料有严重错误致使勘察、设计工作无法正常进行的,在发包人重新提供技术资料前,勘察人、设计人有权停工、顺延工期,停工的损失应当由发包人承担。发包人重新提供的技术资料有重大修改,需要勘察人、设计人返工、修改设计的,勘察人、设计人应当按照新的技术资料进行勘察、设计工作,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量相应增加支付勘察费、设计费。

人未能按照合同约定提供勘察、设计工作所需工作条件的,勘察人、设计人应当通知发包人在合理期限内提供,如果发包人未提供必要的工作条件致使勘察、设计工作无法正常进行的,勘察人、设计人有权停工、顺延工期,并要求发包人承担勘察人、设计人停工期间的损失。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月27日 21:49
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多不可抗力相关文章
  • 因天气原因导致飞机延误怎么维权
    一、因天气原因导致飞机延误怎么维权因天气原因导致飞机延误,维权的方式主要有以下几种:退票或改签:根据《公共航空运输旅客服务管理规定》,由于天气原因造成航班延误或取消,旅客可以要求退票或改签,航空公司或其航空销售代理人不得向旅客收取客票变更费或退票费。索赔:如果航班延误或取消给旅客造成了经济损失,例如因滞留机场而产生的额外费用,旅客可以要求航空公司进行赔偿。具体赔偿标准和程序可能因航空公司而异,建议查看航空公司的相关规定或咨询客服人员。投诉:如果旅客对航空公司的处理结果不满意,可以向航空公司总部或民航局进行投诉。投诉时最好提供详细的证据和情况说明,以便相关部门进行调查处理。需要注意的是,天气原因属于不可抗力因素,航空公司对此不承担法律责任。因此,在维权时,旅客需要理性对待,避免采取过激行为或提出不合理的要求。同时,建议及时了解航班动态和相关信息,以便合理安排行程。《中华人民共和国民法典》第八
    2024-02-03
    276人看过
  •  误工费是由哪些因素导致的?
    误工费的计算涉及多个因素,包括受害人的工作损失时间、收入状况、行业和职业、就业情况、实际损失程度、医疗诊断证明以及所在地同类行业上一年职工的平均工资。这些因素都会对误工费的计算产生影响。误工费的计算需考虑多个因素,包括受害人的工作损失时间、收入状况、行业及职业、就业状况、实际损失程度、医疗诊断证明以及所在地同类行业上一年职工平均工资。这些因素将影响受害人的误工程度,从而导致误工费用的产生。 误 工 费 计 算 涉 及 哪 些 因 素 ?误工费是指因人身损害造成误工减少的收入损失所应承担的赔偿责任。在计算误工费时,需要考虑以下因素:1. 受害人的工资水平:受害人的工资水平越高,误工费就越高。2. 受害人的工作年限:受害人的工作年限越长,误工费就越高。3. 受害人的工作性质:受害人的工作性质越劳累,误工费就越高。4. 受害人的医疗费用:受害人的医疗费用越高,误工费就越高。5. 受害人的残疾程
    2023-09-10
    141人看过
  • 导致患者延误治疗的原因及其后果
    因患者原因延误治疗导致不良后果主要指的是患者以下行为:1、患者对医疗行为不理解,不按医嘱服药和私自服药;2、患者出于某种动机和目的,不真实反映病状;3、全麻醉手术擅自进食发生受损中或手术后呕吐反流致患者死亡;4、术后过早进餐,隐瞒呼吸道吸入异物的情节,导致医生将呼吸道异物误诊为呼吸道炎症,延误病情;5、不遵医嘱擅自喂食禁忌药物或食物。违法医疗广告的成因违法医疗广告屡禁不绝,究其原因,主要在以下几个方面:1广告法律法规不够健全,违法成本太低改革开放30年来,广告业也走上了法治轨道,形成了以宪法为基本大法、以广告法为核心、以各种行政法规和部门规章为框架的广告法律体系。但我们也清楚地认识到,还存在着不少漏洞和许多不足,以1994年的《广告法》为例,它已经远远落后于形势。首先,从《广告法》的性质和地位看,它应当是我国广告业的部门法。但从实际的功能和定位看,主要是国家对广告业和广告活动的监督管理,因
    2023-07-06
    204人看过
  • 甲方原因导致工期延误,是否需要依据合同执行?
    甲方原因造成工期延误,承包人应证明延误的理由并不是自身原因造成的,否则就要承担工期延误的违约责任或赔偿责任。当合同约定的造成工期延误的事由发生时,不应消极等待施工条件的恢复及放任损失的扩大,也不能仅仅口头与发包人进行报告或联系,而应积极采取措施,按合同约定就造成工期延误的事由及时向发包人提出书面报告,及时取得申请工期顺延的签证,并及时收集、固定引起工期延误的其它证据。在什么原因下造成的工期延误,经工程师确认后工期可以相应顺延法律咨询:哪些原因造成的工期延误经工程师确认后工期相应顺延?律师回答:(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件;(2)发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使工程不能正常进行;(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;(4)设计变更和工程量增加;(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;(6)不可抗力;(7)专
    2023-07-11
    117人看过
  • 发包人拖延工期导致承包人损失的应对措施
    发包人导致工期拖延的,承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后,任何一方都应该严格遵守合同约定,积极履行合同,要是一方违约的,另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中,因为发包人原因导致工期拖延的如下情况,承包人可以索赔:1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件,拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续,导致建设行政主管部门勒令停工的。承包人与发包人之间发生纠纷后可以提前解除合同的情形有哪些(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;(二)在履行期限届满前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(三)当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;(五)法律规定的其他情形。《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的
    2023-07-16
    227人看过
  • 快递原因导致快递延误如何赔偿
    一、快递原因导致快递延误如何赔偿对于因为延误而产生的赔偿问题,我们将免除你这次的服务费。如果因为延期,造成包裹里的东西失去了原有的价值,那我们就得按照包裹被丢失或是损坏来处理这个问题。关于包裹的延误、丢失、损坏,又或者是里面的东西少了,如果你有保价的话,那么我们会根据公司和寄件人当初约定的保价规则来决定如何赔偿。《邮政法》第四十七条邮政企业对给据邮件的损失依照下列规定赔偿:(一)保价的给据邮件丢失或者全部损毁的,按照保价额赔偿;部分损毁或者内件短少的,按照保价额与邮件全部价值的比例对邮件的实际损失予以赔偿。(二)未保价的给据邮件丢失、损毁或者内件短少的,按照实际损失赔偿,但最高赔偿额不超过所收取资费的三倍;挂号信件丢失、损毁的,按照所收取资费的三倍予以赔偿。邮政企业应当在营业场所的告示中和提供给用户的给据邮件单据上,以足以引起用户注意的方式载明前款规定。邮政企业因故意或者重大过失造成给据邮
    2024-07-03
    377人看过
  • 由于施工延误耽误工期的赔偿金标准
    工程工期延误的,其一天的赔偿标准由双方在合同中约定如合同中没有约定的,则按照每天的实际损失计算赔偿数额。根据法律规定,当事人可在合同中约定一方违约时应根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可约定按违约产生的损失计算赔偿数额。重新施工延误工期能索赔吗A女士称:已开工3个多月的家庭装修,至今仍未完工,所耗费的时间远远超出合同规定的40天装修时限,其中最主要的原因是由于装修公司多处装修不及格,需要重做而拖延了时间。就此,A女士提出疑问:由于装修公司的质量问题而导致的工期延误,我能否按照合同来索取赔偿呢《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事
    2023-08-14
    487人看过
  • 发包方原因导致工程停工的情形有哪些
    1、发包人未按照合同约定的时间提供原材料、设备、场地,导致工程停工;2、发包人未按照约定的时间支付工程预付款、进度款导致工程停工;3、发包人未按合同约定提供技术资料、或不及时进行技术交底导致工程停工;4、发包人未及时检查隐蔽工程、未及时进行中间结构的验收导致下步工程无法施工而致工程停工;5、发现地下障碍物、水流或文物造成工程停工;6、非正常突发事件或不可抗力导致工程停工;7、因发包人提出建设工程施工合同无效并被确认后的工程停工;8、因发包人提出已施工部分工程质量存在严重缺陷而引起的停工等。当上述事件发生导致工程停工后,接下来有两种可能,其一,双方协商,停工事件发生的诱因,妥善解决,工程复工;其二,工程继续停工,承包方退场,合同终止,双方就已施工部分工程进行结算。通常而言,由于发包人未及时提供原材料、设备、场地、技术资料,或者因为发生突发事件而导致的工程临时停工,一般不至于到双方终止合同,解
    2023-03-21
    191人看过
  • 因施工方原因导致工作延误,是否需要支付赔偿费用?
    实际施工人延误工期要赔偿。实际施工方延误工期的,属于合同违约的情形,建设单位可以要求承包单位承担违约责任,造成损失的按实际损失赔偿。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。施工失误造成损失应该赔偿吗施工失误造成损失一般都是要赔偿的。因为施工方与承包方签订了合同,造成损害属于违约行为,造成损失需要承担违约责任。因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。《民法典》第五百七十七条,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《民法典》第五百八十四条,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所
    2023-08-13
    422人看过
  • 因发包人原因导致建筑工程变更,承包人可以要求赔偿吗?
    “朝令夕改”在建筑工程中时常发生,发包人要求工程变更的原因非常多,或是因为发包人改变建筑图纸,或许发包人勘察不足、提供资料错误等等。但不管工程变更的原因是什么,一旦发包人要求工程变更造成承包人损失的,承包人可以要求赔偿相应的损失。承包人因工程变更遭受损失可以索偿在承包人进行建筑工程施工的过程中,发包人都是可以根据实际情况进行工程变更的,但工程变更,既可能导致工程费用增加,也可能给承包人造成实际损失,发包人应当按照实际情况增付相应的费用,赔偿相应的损失。1、发包人变更工程计划,存在以下情形的,应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。(1)发包人变更计划,提供的资料不准确的。(1)发包人未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件,而造成勘察、设计的返工、停工的。(3)发包人修改设计。2、发包人进行工程变更,增加承包人(实际施工人)工作量的,根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件
    2023-04-30
    293人看过
  • 因发包人的原因造成工期顺延的事实,承包人如何履行催告义务
    根据《司法解释》和《建设工程施工合同》(示范文本)规定,发包人迟延支付预付款、进度款,承包人均有通知的义务。一、误工费多少钱一天具体没有一个固定数字,需要根据合同约定确定,一般按合同总金额的0.1%~0.5%合适一些吧,上限一般不超过20%~30%。1、根据《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013(09)》的相关规定,合同工程发生误期的,除合同另有约定外,误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。承包人赔偿后,也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。2、法律依据:《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013(09)》9.13误期赔偿9.13.1如果承包人未按照合同约定施工,导致实际进度迟于计划进度的,发包人应要求承包人加快进度,实现合同工期。合同工程发生误期,承包人应赔偿发包人由此造成的损失,并按照合同约定向发包人支付误期赔偿费。即使承包人支付误期赔
    2023-03-17
    223人看过
  • 承包人延误工期,发包人能否解除合同
    如果双方均同意解除合同,可以解除。如果因承包人原因导致不能按期完工的,承包人已经明确表明或者以实际行动表明不会再继续施工的,发包人可以要求解除合同。如果发包人催告后,合理期限内承包人仍未继续施工的,致使合同目的不能实现的,发包人可以要求解除合同。有下列情形之一的,当事人可以解除合同:(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;(二)在履行期限届满前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(三)当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;(五)法律规定的其他情形。《建筑法》第九条建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。第十条在建的建筑工程因故中止施工的,建设
    2024-05-10
    500人看过
  • 因发包人的原因致使工程停建如何解决
    因发包人的原因致使工程中途停建的,发包人应采取措施弥补或减少损失,并就因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料与构件积压等损失和实际费用对承包人予以赔偿。一、理建筑工程中途停工的可以采取什么方法应当对于理建筑工程中途停工的,如果是由于发包方原因停工的,承包方可以要求发包方承担因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。如果其不赔偿的,可以起诉解决。如果是由于承包方停工的,则发包方可要求承包方承担违约责任,赔偿违约损失。同样如果其不赔偿的,可以起诉解决。二、建设工程合同无效怎么处理建设工程合同无效处理如下:1、对于修复之后的建设工程经竣工验收之后合格的,发包人应该请求承包人承担相应的修复费用,应该予以支持;2、对于在修复之后的建设工程经竣工验收不合格的,承包人如果请求支付工程价款,通常不予支持;3、因为建设工程不合格从而造成的一些损失,发包人如果有过错的,
    2023-03-30
    131人看过
  • 因单位原因导致退休延迟
    劳动者和用人单位建立劳动关系,单位原因造成劳动者退休时间推后,劳动者可以向用人单位主张赔偿损失,劳动者合法权益受到侵害的,有权要求有关部门依法处理,或者依法申请仲裁、提起诉讼。一、劳动合同没解除怎么办?劳动合同没解除,如果劳动者需要解除劳动合同证明的,可以在与用人单位解除劳动关系后,要求用人单位提供劳动关系解除证明,劳动者可以打电话到之前的单位人事处叫相关人员帮忙解除劳动合同。如果用人单位拒绝,劳动者可以向劳动监察大队投诉;也可以向当地劳动人事争议仲裁委员会申请劳动仲裁要求企业解除劳动合同关系。根据《劳动合同法》第七十七条的规定,劳动者合法权益受到侵害的,有权要求有关部门依法处理,或者依法申请仲裁、提起诉讼。二、刚有9天辞职不发工资怎么办?劳动者不想干了就应该依法辞职,如果劳动者已经履行辞职程序,单位违法不给劳动者9天工资就属于违法,劳动者认为过错侵犯自己的劳动保障合法权益的,有权向当地的
    2023-03-28
    285人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。... 更多>

    #不可抗力
    相关咨询
    • 发包人能否因承包人原因导致工期延误后终止合同?
      黑龙江在线咨询 2024-11-18
      根据《建筑法》第九条和第十条的规定,建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。如果不能按期开工,则应向发证机关申请延期,最多两次,每次不超过三个月。如果既不开工又不申请延期或者超过延期时限,施工许可证将自行废止。在建的建筑工程因故中止施工时,建设单位应自中止施工之日起一个月内向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
    • 因甲方原因导致工程延误, 工程成本增加
      重庆在线咨询 2022-01-24
      1、因甲方原因导致工程延误,造成你司人工、材料成本增加的,可以要求甲方承担违约责任,赔偿损失。合同中的免责约定显失公平,可以起诉撤销,但有一定难度。 2、合同中已经对相关费用风险作提示,并且约定价款不因此调整,显然这些风险都属于可预测范围,不然也不会作提示。因此,你司不能要求增加价款。
    • 由于个人原因导致的补交利息由谁承担?
      天津在线咨询 2022-10-27
      可向劳动监察大队投诉或申请劳动仲裁。
    • 因天气原因导致的航班延误该怎么办
      海南在线咨询 2022-07-16
      乘客与航空公司建立航空旅客运输合同关系后,只要航班不合理延误,航空公司就应当承担相应责任,至于延误发生在哪个时间段(有可能是登机前,也可能是舱门关闭后)并不重要,关键是导致延误的原因是什么。只要是航空公司自身原因,包括机械故障、航空公司运力不足、空勤人员的原因等等,航空公司不能免责。通常情况下,航班延误4小时以上,航空公司应该对乘客进行赔偿。但是根据相关规定,对于因恶劣天气或航空管制等不可抗力因素
    • 由于卖房人的原因导致人违约,怎么算
      新疆在线咨询 2022-10-05
      建议说明详细情况,可以带着合同等来律所详细咨询。