窝工损失与停工损失的成因分析及预防措施
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-15 08:33:56 414 人看过

窝工是指承包商(包括合法分包商)在进入施工现场后,不能按照总包合同约定或者分包合同约定或者开工通知书指令或者设计安排进行施工,使得施工进度慢于计划进度或者合同约定进度的现象。窝工损失费,是指承包方按合同规定或双方协定的条款进入现场后,如因设计或发包方责任造成停窝工损失的费用,应由发包方负责。停工是指由于自然条件、工作设备障碍、雇主单位关闭、破产和法律限制等外来原因所造成的相关工作的暂时性停止,除非由承包人过错造成停工,否则停工所造成的损失,承包人可以免责。

坏账损失与坏账准备的区别

两者的区别体现在以下几方面:

(1)租赁程序不同。经营租赁出租的设备由租赁公司根据市场需要选定,然后再寻找承租企业,而融资租赁出租的设备由承租企业提出要求购买或由承租企业直接从制造商或销售商那里选定。

(2)租赁期限不同。经营租赁期较短,短于资产有效使用期,而融资租赁的租赁期较长,接近于资产的有效使用期。

(3)设备维修、保养的责任方不同:经营租赁由租赁公司负责,而融资租赁有承租方负责。

(4)租赁期满后设备处置方法不同:经营租赁期满后,承租资产由租赁公司收回,而融资租赁期满后,企业可以很少的名义货价(相当于设备残值的市场售价)留购。

(5)租赁的实质不同。经营租赁实质上并没有转移与资产所有权有关的全部风险和报酬,而融资租赁的实质是将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给了承租人。

《中华人民共和国民法典》

第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

第八百零五条因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月26日 05:39
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多坏账损失相关文章
  • 工程延期,停工造成的损失及施工人的工资由谁支付?
    建筑工程延期,必然会带来损失,如工人停工的工资损失、管理费用支出等,这些损失往往都很大。因而,要是没有妥善处理的话,必然会引发诉讼纠纷。那么工期延期带来的损失,该由谁承担呢?是发包人,还是承包人?工程延期的损失由谁承担在实践中,工程延期的原因是很多的,原因不同,其带来的损失,就有不同的人承担。通常来说,有以下三种情况:1、发包人原因导致工程延期的,其带来的损失和工人工资由发包人承担。在建筑工程施工的过程中,发包人存在以下行为的导致工程延期的,要承担相应的损失:(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;(4)设计变更和工程量增加;(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;(6)不可抗力;(7)专用条款中约定或工程师同意工期
    2023-06-21
    438人看过
  • 企业工伤预防及措施
    用人单位和职工应当遵守有关安全生产和职业病防治的法律法规,执行安全卫生规程和标准,预防工伤事故发生,避免和减少职业病危害。而预防工伤事故发生的措施主要有以下几方面:1、加强劳动者安全生产的培训,让劳动者有安全生产的强烈意识;2、及时合理发放合格的劳动保障用品;3、在危险岗位醒目位置张贴安全生产警示标志;4、建立安全生产的标准程序,并严格监督执行。一、人的不安全行为主要包括1、违规作业,主要是指工人违反劳动生产岗位的安全规章和制度(如安全生产责任制、安全操作规程、工作交接制度等)的作业行为。违规作业具体包括:不正确使用个人劳动保护用品、不遵守工作场所的安全操作规程和不执行安全生产指令。2、违章指挥,主要是指生产经营单位的生产经营管理人员违反安全生产方针、法律、条例、政策、规程、制度和有关规定指挥生产的行为。违章指挥具体包括:制度和安全技术措施或擅自变更安全工艺和操作程序、生产经营管理人员不遵
    2023-06-27
    330人看过
  • 非法集资的危害及预防措施分析
    非法集资是指是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。主要从以下几方面进行防范:1、认清非法集资的本质和危害。2、正确识别非法集资活动,主要看主体资格是否合法,以及其从事的集资活动是否获得相关的批准。3、增强理性投资意识。高收益往往伴随着高风险,不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。因此,—定要增强理性投资意识,依法保护自身权益。4、增强参与非法集资风险自担意识。非法集资是违法行为,参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护。非法集资包括集资诈骗和非法吸收公众存款等行为,这两种违法行为都规定在了《刑法》中,国家严厉打击非法集资等行为。个人怎么防范非法集资陷阱1.以看广告、赚外快、消费返利为幌子的;2.以投资境外股权、期权、外汇、贵金
    2023-07-06
    164人看过
  • 农村建房工程损害赔偿的预防措施
    如果房主将三层(含三层)以上的住房建设工程发包给没有资质的个体工匠承建,一般就会认定其具有选任过错,要承担相应责任,如果雇员受到损害,房主往往要与个体工匠承担连带赔偿责任。房主将两层以下低层住宅发包给没有资质的个体工匠承建,因承建人不需要必须具备相应资质,就不能以资质作为选任过失要求房主承担责任,但如果房主对承揽人的工作内容或工作方法作出一定的指示,因指示不当造成的损害亦应认定为房主的过失,应承担相应的过错责任。如何处理农村建房中出现的人身损害赔偿纠纷农村建房事故中责任承担问题分析由于农村建房的特殊性,在这一过程中往往涉及到发包人(房主)与承包人(包工头)的关系,承包人(包工头)与下面散工的关系等等。一旦在建房过程中发生事故,确定发包人(房主)与承包人(包工头)之间的关系对于责任的承担就至关重要。1、雇用关系与承揽关系的判定目前司法界和理论界的主要观点的分歧点在于房主与建筑队之间的合同关系
    2023-07-06
    469人看过
  • 专利权失效的原因和预防措施
    导致专利权时效法律效力的情况一般是主体不适格或者行为不合法,即专利申请主体不符合专利授予条件或者专利申请中存在不合法行为。除此之外,也有两种特殊的情况,就违反法律强制性规定,重复授权的,那么都是属于专利权时效的情况。据此,专利权时效的情况出现时,要求专利复审委员会对宣告专利权无效的请求应当及时审查和作出决定,并通知请求人和专利权人。专利权的转让的法定效力是如何的根据我国《专利法》的规定,专利申请权可以转让。因为,此项权利都是财产权,权利人可以在法律规定的范围内,按其意自由处分,而将此项权利转让给其他人,就是处分权的方式之一。不过,在转让专利申请权时,发明人或设计人所享有的署名权和获得精神奖励等权利并不同时转让。也就是说,受让人在取得专利申请权后,并不因此成为发明人或设计人,也不因此享有发明人或设计人的荣誉。因为这些权利属于人身权,与发明人或设计人的人身不可分割、所以不能转让,也不能通继承等
    2023-07-01
    198人看过
  • 分析电气线路火灾的成因及防范措施
    随着城乡建筑的迅速发展,人们的生产、生活越来越离不开电。但由于一些确定或不确定的因素,电气火灾大量发生。据统计,2002年,江苏省共发生火灾14706起,直接财产损失4666.9万元,其中因电气故障引发的火灾有1693起,直接财产损失1271.8万元,分别占火灾总数的28%、28.9%,而电气线路因素则是引发电气火灾的一个重要方面。本文试图对电气线路诱发火灾事故的成因及防范措施作一分析。一、电气线路发生火灾的因素1.电气线路的安装、施工存在违章操作及无证操作现象。大量的火灾事实表明,一些场所和单位在对电气线路安装和施工时,没有按照操作规程和要求,随意增加用电设备,导致用电负荷超过设计容量,造成“小马拉大车”现象,从而引发火灾。特别是在宾馆、超市、学校等公众聚集场所,一些业主图方便,随意拉接临时线路,由此而引发的火灾十分普遍。同时,一些从事电工作业人员素质较低,有的甚至未经有关部门专业培训,
    2023-06-06
    394人看过
  • 肇事逃逸的成因与预防措施。
    撞人逃逸的构成条件主要有:(1)肇事人知道自己造成了交通事故。即行为人在逃逸时必须明知自己的行为导致了交通事故的发生,这是行为人的主观认知因素。(2)主观上是为了逃避事故责任,逃避法律的追究。(3)客观上实施了逃离事故现场,不向公安机关报案的行为。这里有争议,有人认为仅仅将其限定为逃离事故现场,而实践中大多数并不拘泥于事故现场,而是与不向公安机关报案的行为一并来考虑的,总之,要看具体情节。什么情况下构成肇事逃逸罪什么情况下都不会构成肇事逃逸罪,《刑法》当中没有肇事逃逸罪,而是交通肇事罪存在逃逸情节。1、明知发生交通事故,交通事故当事人驾车或弃车逃离事故现场的;2、交通事故当事人认为自己没有事故责任,驾车驶离事故现场的;3、交通事故当事人有酒后和无证驾车等嫌疑,报案后不履行现场听候处理义务,弃车离开事故现场后又返回的;4、交通事故当事人虽将伤者送到医院,但未报案且无故离开医院的;5、交通事故
    2023-07-06
    250人看过
  • 身份证丢失的危害与预防措施
    身价证有被冒用的可能,但不用承担责任。公安部关于对居民身份证丢失补领有关问题综合答复意见中指出:居民身份证是公民的法定身份证件,其主要功能是公民从事有关活动时证明本人身份。公民在使用居民身份证证明身份时,各相关证件使用部门负有核对人、证一致性的义务,确认无误后方可为持证人办理相关业务。如果居民身份证丢失被他人冒用,冒用者及相关部门应承担相应的法律责任,丢失证件者无须对自己未实施的行为承担责任。《居民身份证法》也明确规定冒用他人居民身份证的,由公安机关处二百元以上一千元以下罚款,或者处十日以下拘留,有违法所得的,没收违法所得。在外省身份证掉了怎么补在异地办理身份证的步骤如下:1、本人到居住地公安机关居民身份证异地受理点申请,填写《居民身份证异地受理登记表》,缴纳证件工本费。2、异地受理点受理居民身份证换领、补领申请后,及时将受理信息传送至申请人户籍地公安机关,户籍地县级公安机关及时审核签发。
    2023-07-07
    429人看过
  • 建筑施工安全通病分析及防治措施
    施工用电的漏电保护器设置多不合理,尤其是开关箱漏保设置不全,一漏多用,漏电保护器为控制触电事故的最有效措施,应设置合理,灵敏可靠,定期检查。关键字:建筑施工,安全通病,分析,防治措施一、建设单位1、未及时办理施工许可证,导致安监手续,入场监督及塔吊安装审批滞后,该现象在政府工程中较为普遍,是导致监管不力,行为不规范的首要环节。措施:应及时主动办理提前介入手续,建设主管部门应给予支持并严格把关。2、不按规定提前拨付安全措施费,导致现场安全措施不到位。措施;主管部门应对安全措施费支付计划执行情况进行检查,对违规行为进行处罚。二、监理单位1、监理人员不认真审查施工组织设计或专项施工方案,简单批个同意本方案了事,不懂深基坑,高边坡,塔吊,模板,脚手架,吊装等常见危险性较大工程的安全计算或缺乏经验。措施:①监理公司设置专兼职安全监理工程师,对各项方案审查情况进行重点或专项抽查。②组织安全专项培训,项
    2023-04-24
    111人看过
  • 分析恶意串通的影响及其预防措施
    恶意串通考虑的方面如下:1、后买受人是否履行了普通买受人必要合理的审慎义务,如果买受人购买现有房屋但不实地考察房屋,不了解房屋的居住和使用情况,签订房屋买卖合同主观上对侵犯先买受人利益有重大过失;2、审查房屋的实际交易价格,买方是否实际支付了合理的对价,如果合同约定的交易价格明显低于市场价格或明显低于先签订房屋买卖合同的交易价格,则可能存在恶意;3、审查具体的交易方式、流程以及房屋买卖合同的内容是否完整详细;4、审查双方的关系,买方的身份,双方是否有不合理的经济交流等。但恶意串通是当事人的主观心理状态,需要根据当事人的外部行为等客观情况,结合交易习惯和日常生活经验,推定其主观心理。集体经营利益的恶意串通行为是指国家利益的表现恶意串通损害国家利益、集体利益或者第三人利益的合同是指合同当事人以损害特任利益为目的,签订的损害国家利益、集体利益或者第三人利益的合同。恶意串通损害国家利益、集体利益或
    2023-07-03
    61人看过
  • 应怎样防范施工合同的失效与被损害
    防范施工合同无效在订立合同时,当事人应当及时审查主体资格、合同内容及形式是否合法,相关文件是否齐备、真实等;在履行合同时,双方应在法律规范的基础上,严格履行相关义务。一、借款协议注意事项是什么(一)严格按法律来确认借款人的主体资格。按《民法典》(2021年1月1日起实施)的规定,可以签订借款合同的借款人必须为具有签约主体资格的企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户或具有完全行为能力的自然人。我国《民法典》规定:当事人订立合同,应当具有相应的民事权利和民事行为能力。当事人依法可以委托代理人订立合同。目前我国企业集团公司分公司较多,有一部分是没有法人资格的,有一部分的经营活动是在集团公司授权下进行的,所以,确认合同主体资格非常重要。我国《民事诉讼法》规定,提起诉讼首先必须要有明确的被告。而借贷合同签订后,合同主体常常发生变化,是把签订合同的一方主体列为被告,还是把已经变化的主体列为被告,或是
    2023-03-22
    221人看过
  • 工地工伤预防与赔偿措施
    在工地发生工伤的,施工方应当为工伤劳动者申请工伤认定与工伤鉴定,确定伤残等级后再进行相应的赔偿,施工方为职工购买了工伤保险的,由社会保障局提供一定的工伤赔偿金。施工方应当在工伤发生之日起30日内为工伤劳动者申请工伤认定,在病情相对稳定后再申请工伤鉴定,确定伤残等级进而确定具体的赔偿数额。工地上发生疾病算工伤吗法定的工伤包括以下几种情形:(一)在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的;(二)工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;(三)在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;(四)患职业病的;(五)因工外出期间,由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;(六)在上下班途中,受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的;(七)法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。职工有下列情形之一的,视同工伤:
    2023-07-01
    327人看过
  • 工程款是否包括窝工损失
    包括的。建设工程因发包人原因造成停工、缓建的,承包人可以向发包人因窝工产生的相关费用和实际造成的损失。《中华人民共和国民法典》第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。质保金是否属于工程款质保金不属于工程款,发包人应按照合同约定方式预留保证金,保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的,保函金额不得高于工程价款结算总额的3%。发包人在接到承包人返还保证金申请后,应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议,发包人应当在核实后14日内将保证金返还给承包人,逾期支付的,从逾期之日起,按照同期银行贷款利率计付利息,并承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请
    2023-08-16
    124人看过
  • 租户因商铺拆迁遭受的损失及补偿措施
    对于租赁商铺被拆迁租户是否可以获得补偿要区分情况,对于在城市国有土地上的商铺拆迁造成的停产停业,租户可以根据房屋被征收前的效益、停产停业期限等因素确定停产停业损失的补偿。具体补偿办法由省、自治区、直辖市制定。另外,根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》第二十三条规定租户还可以获得搬迁补助费。在过渡期限内,租户自行安排住处的,还可以获得临时安置补助费。搬迁补助费和临时安置补助费的标准,由省、自治区、直辖市人民政府规定。土地征收面对商铺被强拆怎么办?商铺被违法强拆的,可以向征地主管单位投诉。《国有土地上房屋征收与补偿条例》第四条市、县级人民政府负责本行政区域的房屋征收与补偿工作。市、县级人民政府确定的房屋征收部门(以下称房屋征收部门)组织实施本行政区域的房屋征收与补偿工作。市、县级人民政府有关部门应当依照本条例的规定和本级人民政府规定的职责分工,互相配合,保障房屋征收与补偿工作的顺利进行。第七条
    2023-07-11
    425人看过
换一批
#商帐追收
北京
律师推荐
    展开

    坏账损失是指企业未收回的应收账款、经批准列入损失的部分。提取坏账准备的企业,也在本账户反映,发生坏账时,直接抵减坏账准备。不提取坏账准备的企业,发生坏账时,直接在本账户核算。 纳税人发生坏账损失,原则上应按实际发生额据实扣除,但纳税人报经税... 更多>

    #坏账损失
    相关咨询
    • 窝工停工损失如何索赔
      澳门在线咨询 2022-01-27
      一、承包方窝工停工确实发生,但索赔数额证据不足,发包方对索赔数额不认可,但对停工负有责任,则法院行使自由裁量权酌定承包方应得的窝工停工损失最高院案件:(2014)民一终字第108号二、双方施工合同约定承包人放弃发包人导致的窝工停工损失索赔权利,则窝工停工损失不可索赔最高院案件:(2015)民申字第1004号三、双方施工合同中约定窝工停工索赔程序,承包人未按照程序索赔,则窝工停工索赔金额不予支持最高
    • 施工中因施工造成的损失谁来负责
      安徽在线咨询 2022-07-20
      1、如果是施工方的原因造成的损失,则该由施工方自行承担责任。如果是承包人的原因导致施工方造成损失的,则由承包人承担责任。法律规定,因为施工方造成工程质量不合格的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。 2、法律依据《民法典》 第八百零一条:因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,
    • 造成交通事故的几种因素分析及应采取的预防措施
      河南在线咨询 2022-10-07
      1、道路等级低。2、车辆总体构成不合理。3、一些客运企业安全生产制度不落实。4、驾驶人安全意识淡薄。5、交通管理措施不到位。造成交通事故的五大原因:1、道路等级低。我国现有的180余万公里道路中,三级及三级以下道路占85%,这些道路路面狭窄、弯多坡陡,缺乏必要的标志标线和防护设施,驾驶人稍有不慎,即可酿成特大事故。2、车辆总体构成不合理。我国目前拥有的近1.1亿辆机动车中,汽车仅占16%,其中还包
    • 因合同约定造成甲方不能施工损失能做窝工吗
      吉林省在线咨询 2022-10-20
      承担违约责任,窝工的所有损失可以计算实际损失,如果合同约定有违约责任的,可以适用违约责任的违约金,违约金低于实际损失的,可以主张实际损失赔偿
    • 不可抗力停工窝工损失谁承担
      上海在线咨询 2023-01-15
      1、工程本身的损害,因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担。 2、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用。 3、承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担。 4、停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。