工程费用索赔处理的原则有哪些
来源:互联网 时间: 2023-06-07 15:32:31 149 人看过

一、工程费用索赔处理的原则有哪些

(一)必要原则

指从索赔费用发生的必要性角度来看,索赔事件所引起的额外费用应该是承包商履行合同所必需的,而所索赔费用只在所履行合同的规范范围之内,如果没有该费用支出,就无法合理履行合同,无法使工程达到合同要求。

(二)赔偿原则

指从索赔费用的补偿数量角度看,索赔费用的确定应能使承包商的实际损失得到完全弥补,但也不应使其因索赔而额外受益。

承包商在履行合同过程中,对非自身原因所引起的实际损失或额外费用向业主提出索赔要求,是承包商维护自身利益的权利。但是,承包商不能企图利用索赔机会来弥补因经营管理不善造成的内部亏损,也不能利用索赔机会谋求不应获得的额外利益。

(三)最小原则

指从承包商对索赔事件的处理态度来看,一旦承包商意识到索赔事件的发生,应及时采取有效措施防止事态的扩大和损失的加剧,以将损失费用控制在最低限度。如果没有及时采取适当措施而导致损失扩大,承包商无权就扩大的损失费用提出索赔要求。

(四)引证原则

承包商提出的每一项索赔费用都必须伴随有充分、合理的证明材料,以表明承包商对该项费用具有索赔资格且其数额的计算方法和过程准确、合理。没有充分证据的费用索赔项目有可能带有欺骗性,因此将得到监理工程师的拒绝。

(五)时限原则

在国际上,几乎每一种土木工程合同条件都对索赔的提供时间有明确的要求。时限原则的另一层含义是指承包商对索赔事件的处理应是发现一件、提出一件、处理一件,而不应采取轻视或施延的态度。索赔事件的及时处理,即能防止损失的扩大,又能使承包商及时得到费用补偿。

二、工程工期索赔包括哪里

(一)承包人工期索赔的目的

承包人提出工期索赔的目的,一是免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任,使自己不支付或尽可能不支付工期延长的违约金;二是进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。

(二)发包人解决工期延长的解决办法

1、不采取加速措施,工程仍按原方案和计划实施,但将工期顺延;

2、指示承包人采取加速措施,以全部或部分弥补已经损失的工期。如果工期延缓责任不是由承包人造成,而发包人已认可承包人工期索赔,则承包人还可以提出因采取加速措施而增加的费用索赔。

(三)工期索赔注意事项

工期索赔主要依据合同规定的总工期计划、进度计划,以及双方共同认可的对工期修改文件,调整计划和受干扰后实际工程进度记录,如施工日记、工程进度表等。承包人应在每个月底以及在干扰事件发生时,分析对比上述资料,以发现工期拖延以及拖延原因,提出有说服力的索赔要求。

三、道路工程索赔技巧

(一)搭建经验丰富、认真敬业的索赔班子;

(二)抓住索赔机会,扎实做好准备工作;

(三)认真签约,为今后索赔打好伏笔;

(四)严格按照程序索赔,确保索赔成功;

(五)切实履行合同,与业主良好合作;

(六)掌握谈判技巧,达到索赔目的。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月19日 18:05
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多违约金相关文章
  • 工程索赔的分类及原则有哪些
    1.工程索赔的分类。按照干扰事件分类。按照干扰事件可以分为:工期拖延索赔;不可预见的外部障碍或条件索赔;工程变更索赔;工程中止索赔;其他索赔(如货币贬值、物价上涨、法令变化、建设单位推迟支付工程款引起索赔)等;按合同类型分类。按合同类型索赔可以分为:总承包合同索赔;分包合同索赔;合伙合同索赔;劳务合同索赔;其他合同索赔等;按索赔要求分类。按索赔要求可以分为:工期索赔;费用索赔等;按索赔起因分类。按索赔起因索赔可以分为:建设单位违约索赔;合同错误索赔;合同变更索赔;工程环境变化索赔;不可抗力因素索赔等;按索赔的处理方式分类。按索赔的处理方式索赔可以分为:单元项索赔;总索赔等。2.工程索赔的原则。根据招标文件及合同要求中有关规定提出索赔意向书,意向书中应包含索赔桩号(结构物名称)、索赔事由及依据、事件发生起算日期和估算损失,无须附有详细的计算资料和证明。这样,使监理工程师通过意向书就可以把整个
    2023-04-21
    77人看过
  • 工期索赔的处理原则
    (1)不同类型工程拖期的处理原则。工程拖期可以分为"可原谅的拖期"和"不可原谅的拖期"。可原谅的拖期是由于非承包商原因造成的工程拖期,不可原谅的拖期一般是承包商的原因而造成的工程拖期。这两类工程拖期的处理原则及结果均不同,详见表1。(2)共同延误下的工期索赔的处理原则在实际施工过程中,工期拖期很少是只由一方造成的,往往是两、三种原因同时发生(或相互作用)而形成的,故称为"共同延误"。在这种情况下,要具体分析哪一种情况延误是有效的,应依据以下原则:①首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的,即确定"初始延误"者,它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间,其他并发的延误者不承担拖期责任。②如果初始延误者是业主,则在业主造成的延误期内,承包商既可得到工期延长,又可得到经济补偿。③如果初始延误者是客观原因,则在客观因素发生影响的时间段内,承包商可以得到工期延长,但很难得到费用补偿。在进行相应的工
    2023-03-21
    134人看过
  • 工程索赔的处理原则是什么
    一、工程索赔的处理原则是什么工程索赔的处理原则是:1.索赔必须以合同为依据。遇索赔事件时,监理工程师应以完全独立的身份,站在客观公正的立场上,依合同为依据审查索赔要求的合理性、索赔价款的正确性。2.及时、合理处理索赔。如承包方的合理索赔要求长时间得不到解决,积累下来可能会影响其资金周转,从而影响工程进度。3.必须注意资料的积累:积累一切可能涉及索赔论证的资料,技术问题、进度问题和其他重大问题的会议应做好文字记录,并争取会议参加者签字,作为正式文档资料。4.加强索赔的前瞻性,有效避免过多的索赔事件的发生。监理工程师应对可能引起的索赔有所预测,及时采取补救措施,避免过多索赔事件的发生。二、工程索赔的种类有哪些按索赔目的分类,按索赔处理方式分类,按索赔对象分类。索赔目的分类:1.工期索赔:工期索赔是承包商向业主要求延长施工的时间,是原定的工程竣工日期顺延一段合理时间。2.经济索赔:经济索赔就是承
    2023-04-25
    401人看过
  • 处理工程索赔的原则是什么
    1。索赔必须以合同为依据。如果发生索赔,监理工程师应根据合同规定,以完全独立、客观的立场,对索赔的合理性和索赔价格的正确性进行审查。另外,只有当承包人依据合同进行索赔时,才容易索赔成功。2。及时、合理地处理索赔。如果承包人的合理索赔长期得不到解决,其积累可能影响其资金周转,从而影响工程进度。另外,最初的索赔可能只是普通信函形式的单一索赔,后来的综合索赔会使索赔问题复杂化(如利息、预期利润赔偿、工程结算及责任划分、质量处理等),大大增加了索赔处理的难度。要注意资料的积累:将可能涉及索赔论证的资料全部积累起来,对技术问题、进度问题等重大问题的会议作出书面记录,争取与会人员签字成为正式文件。同时,要建立严格的工程日志,建立业务往来单据号档案等制度,做到实事求是、有据可查。加强索赔的前瞻性,有效避免索赔过多的发生。监理工程师应对可能发生的索赔进行预测,并及时采取补救措施,避免发生过多的索赔。
    2023-05-07
    181人看过
  • 处理工程索赔的原则是什么
    1。索赔必须以合同为依据。如果发生索赔,监理工程师应根据合同规定,以完全独立、客观的立场,对索赔的合理性和索赔价格的正确性进行审查。另外,只有当承包人依据合同进行索赔时,才容易索赔成功。2。及时、合理地处理索赔。如果承包人的合理索赔长期得不到解决,其积累可能影响其资金周转,从而影响工程进度。另外,最初的索赔可能只是普通信函形式的单一索赔,后来的综合索赔会使索赔问题复杂化(如利息、预期利润赔偿、工程结算及责任划分、质量处理等),大大增加了索赔处理的难度。要注意资料的积累:将可能涉及索赔论证的资料全部积累起来,对技术问题、进度问题等重大问题的会议作出书面记录,争取与会人员签字成为正式文件。同时,要建立严格的工程日志,建立业务往来单据号档案等制度,做到实事求是、有据可查。加强索赔的前瞻性,有效避免索赔过多的发生。监理工程师应对可能发生的索赔进行预测,并及时采取补救措施,避免发生过多的索赔。
    2023-05-07
    439人看过
  • 工程索赔的原则?
    1.应以合同为依据,处理索赔时必须做到有理有据;必须注意资料的收集、对资料的真实性、可信度,必须认定后及时地处理索赔;在具体处理索赔的过程中,一定要仔细分析,什么时候应该给工期索赔,什么时候应该给费用索赔。2.在处理索赔事件时应进行时效检查。3.应分清责任,严格审核费用。4.应在工作中加强主动控制,减少工程索赔。一、工期索赔成立的条件是什么工期索赔成立的条件:1、承包人根据合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告;2、与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;3、造成费用增加或工期损失的原因,根据合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。具体依据是合同约定或双方认可的施工总进度规划;合同双方认可的详细进度计划;合同双方认可的对工期的修改文件;施工日志、气象资料;业主或工程师的变更指令等。二、没有了事故保险可以直接修车吗不可以。正常损耗不属于车损险的保险责任
    2023-03-16
    333人看过
换一批
#合同违约
北京
律师推荐
    展开
    #违约金
    词条

    违约金是指合同一方或双方违反合同约定的义务或责任时,应向另一方支付的金钱或金钱替代物。在合同违约的情况下,违约金通常是一种违约的惩罚,用于弥补对方因违约行为而遭受的损失。 需要注意违约金的具体金额和支付方式,以及是否符合合同条款和相关法律法... 更多>

    #违约金
    相关咨询
    • 处理工程的原则有哪些
      湖北在线咨询 2022-10-22
      尚未履行的判决不再履行;正在履行的,应立即终止履行,并视具体情况按过错程度处理;合同已经实际履行完毕的,应当根据无效合同当事人的过错责任程度和工程造价构成情况进行处理。有过错的一方应当按照工程的实际造价返还无过错的承包方应得的工程款,并赔偿因此而发生的损失。承发包双方互有过错的,按过错程度确定赔偿数额。一方或双方故意违法损害社会公共利益的,应当对其非法所得予以收缴上交国库。应当注意的是按照以上方法
    • 工程索赔用的费用有哪些
      香港在线咨询 2023-05-13
      1、可以进行工程索赔的费用一般包括:人工费、材料费、施工机械使用费、分包商的索赔费、现场管理费、利息(一般按照中央银行贴现率加三个百分点的利率)、总部(企业)管理费、利润损失。 2、当事人可以根据索赔事件的实际增加天数确定索赔工期,根据索赔工期确定索赔费用。
    • 有哪些建筑工程索赔处理原则?具体是指的什么
      江苏在线咨询 2022-11-13
      工程索赔的处理原则有哪些?程索赔的基本原则是建设工程合同当事人在索赔活动中应当遵循的一般性准则。在索赔中坚持有关的基本原则,是索赔取得成功的关键。应本着实事求是、公平公正的态度进行对待,必须要遵循严格以合同作为依据、及时收集索赔资料的原则、按时递交,使得有据合理。具体技巧又有哪些?请看下文
    • 工程索赔费用有哪些
      河南在线咨询 2022-10-18
      (1)人工费。对于索赔费用中的人工费部分包括:人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用; 法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。 ( 2)材料费。对于索赔费用中的材料费部分包括:由于索赔事项的材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上
    • 哪些建筑工程索赔处理原则具体是指的什么
      西藏在线咨询 2022-10-18
      工程索赔的处理原则有哪些?程索赔的基本原则是建设工程合同当事人在索赔活动中应当遵循的一般性准则。在索赔中坚持有关的基本原则,是索赔取得成功的关键。应本着实事求是、公平公正的态度进行对待,必须要遵循严格以合同作为依据、及时收集索赔资料的原则、按时递交,使得有据合理。具体技巧又有哪些?请看下文