工程中途退场如何索赔-法师兄

工程中途退场如何索赔

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-24 08:03:14 202 人看过

先协商，协商不成去法院起诉。施工合同，补充合同和现场签证中如对停工日期，看护费用，周转材料和机械停滞已有约定时，应按照约定的原则作为计算补偿的依据。事前没有约定补偿原则的，双方可另协商处理。

一、有哪些违法分包行为？

一、施工单位将工程分包给个人的；二、施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的；三、施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的；四、施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的；五、专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的；六、劳务分包单位将其承包的劳务再分包的；七、劳务分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备费用的；八、法律法规规定的其他违法分包行为本项所述情形为兜底条款。

二、婚后买房,男方一分没出,离婚怎么分

婚后买房，男方一分没出，离婚后分房产的方法具体如下：

1、婚后购房原则上确认为夫妻共同财产，其中一半为一人所有，夫妻共同财产，由双方协议处理；

2、如果双方协商不成的，可以由人民法院根据财产的具体情况和妻子权益、照顾子女的原则来进行判决。

一、离婚财产的分割如下：

1、双方协商的原则。离婚时夫妻对财产的分割，双方应在协商一致的原则下进行，不能由一方决定；

2、男女平等原则。不能歧视妇女，不能认为妇女挣的少，就应少分，在离婚分割夫妻共同财产时，应尊重妇女的权利，保护妇女权利；

3、照顾子女和女方权益、无过错方的原则；

4、给予补偿的原则。一方因抚育子女、照料老人、协助另一方工作等付出较多的义务的，离婚时有权向另一方请求补偿，另一方应当予以补偿。

二、办理夫妻财产约定协议应提交的材料具体如下：

1、申请人的身份证明，已婚者还须提交结婚证书协议书草稿；

2、当事人书写有困难的，公证人员可代写有关的财产证明公证员认为应提交的其他材料。

三、工程违法分包的定性

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多结婚证相关文章

损害赔偿
上学途中骑车摔伤损害赔偿如何索赔？

中学生小王在骑车上学的途中因自行车损坏不幸摔倒受伤，小王的父亲将自行车的销售商、批发商和生产商一起告上了法庭要讨个说法。目前，在宜兴法院法官的调解下，小王终于拿到了5000元赔偿款。2010年6月15日清晨6时许，在宜兴某中学就读的小王像往常一样骑着自行车上学，谁知，途中自行车前叉突然发生向后弯曲变形，导致小王摔倒受伤，经诊断为右手小指骨折、面部及手部多处擦伤，用去医药费6000余元。小王的父亲认为，存在质量问题的自行车是导致儿子受伤的罪魁祸首，于是将销售涉案自行车的销售商张某诉至法院，要求其赔偿医疗费、护理费、交通费等损失16000元。在受理此案后，承办法官第一时间组织原被告双方进行了调解，无奈双方意见差距过大，未能达成协议。之后小王的父亲撤回了起诉，不久后又将自行车销售商、批发商李某及天津某自行车厂家一同再次诉至法院。案件再次到承办法官手中时，面对不同的被告，法官的办案思路却没有变——

2023-06-08

77人看过
中标
工程中标后不开工如何索赔,工程中标后多久开工

一、工程中标后不开工如何索赔按协议约定的协商或者起诉。建设单位应该赔偿施工单位投标费用损失、进场费、设备调迁及人工费用等实际费用。二、工程中标后多久开工确定中标人后一般先进行三天的中标公示，公示完毕无异议后就可发中标通知书了，对此法律并无详细规定。中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，同时通知未中标人，并与中标人在3O个工作日之内签订合同。中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后。七部委30号令《工程建设项目施工招标投标办法》第五十六条规定：“评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在十五日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期结束日三十个工作日前确定。”第六十二条规定：“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

2023-06-15

485人看过
业主
如何做好工程索赔工作

进行工程索赔承包人可以在事件发生的28天内向工程师发出索赔意向通知，工程师对承包人的索赔申请进行审核，认可该项索赔后通知承包人，发包人审批工程师的索赔处理证明，承包人作出是否接受最终索赔的决定。一、建设工程索赔的费用组成索赔费用的组成与建筑安装工程造价的组成类似，一般包括以下几个方面：（一）人工费指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。在索赔费用中还包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的等损失费的累计，其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算，而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算，窝工费的标准双方应在合同中设定。（二）设备费可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自有时，按照机械折旧费计算索赔

2023-03-26

358人看过
合同条款
如何在建设工程中提出违约索赔

[网友咨询]建设工程违约如何索赔？[律师答问]索赔是指在合同履行过程中，因对方应承担责任而非自身过错造成的实际损失，向对方提出经济赔偿和（或）延长工期的请求。工期索赔有两个方面，承包商工期索赔和业主工期反索赔。承包人工期索赔：指承包人因发包人原因造成工期延误而提出的索赔。承包人提出工期索赔通常有两个目的：一是逃避或推卸其延长工期的合同责任，使其不支付或尽量不支付延长工期的违约金；二是索赔工期延长造成的费用损失。这不是本文的重点。发包人对工期延误的反诉：当工期延误是承包人的责任时，发包人向承包人提出索赔，即承包人应支付延误竣工的违约金。发包人在确定违约金率时，一般应考虑以下因素：工程利润损失；工期延长引起的贷款利息增加；工期延误引起的监理费增加；因工程竣工延误而租用其他建筑物的租金。违约金的计算方法在每份合同文件中均有规定。一般按每延误一天的一定赔偿额计算，累计赔偿额不得超过原总额的10%。

2023-05-07

355人看过

误工费
车祸中如何索赔误工费

关于发生交通事故去要误工费的问题，既然交通事故对方全责则承担全部赔偿责任，保险公司在限额先行赔偿，不够部分由肇事者承担。而误工费是根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算。公安机关管理部门负责调解，调解达成协议的，制作调解书送交各方当事人，各方当事人共同签字后生效。也可以当向人民法院提起民事诉讼讨要误工费，法院会受理你的请求。被人肇事逃逸了我是做工程的怎么要误工费？可以。根据交警出具的交通事故责任认定书来划分责任，并主张赔偿。要求对方赔偿医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费，被扶养人生活费，精神赔偿金，以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗费，赔偿义务人也应当予以赔偿。《中华人民共和国道路

2023-06-30

388人看过
动迁
养殖场动迁如何索赔

按具体养殖场拆迁赔偿标准进行赔偿。（一）对地的补偿：1、征收耕地的补偿费用包括土地补偿费、安置补助费以及地上附着物和青苗的补偿费。征收耕地的土地补偿费，为该耕地被征收前三年平均年产值的六至十倍。征收耕地的安置补助费，按照需要安置的农业人口数计算。需要安置的农业人口数，按照被征收的耕地数量除以征地前被征收单位平均每人占有耕地的数量计算。每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准，为该耕地被征收前三年平均年产值的四至六倍。但是，每公顷被征收耕地的安置补助费，最高不得超过被征收前三年平均年产值的十五倍。2、征收其他土地的土地补偿费和安置补助费标准，由省、自治区、直辖市参照征收耕地的土地补偿费和安置补助费的标准规定。被征收土地上的附着物和青苗的补偿标准，由省、自治区、直辖市规定。征收城市郊区的菜地，用地单位应当按照国家有关规定缴纳新菜地开发建设基金。（二）对地上附着物的补偿：有房屋的，最低补偿建筑成

2023-03-21

350人看过
法律综合知识
建设工程超时监理费如何索赔,工程延期索赔如何处理

一、建设工程超时监理费如何索赔工程超时监理费索赔，当事人双方可以协商处理，协商不成的或不愿意协商的当事人可以依法提起诉讼。我国《民事诉讼法》规定，人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。《民事诉讼法》第一百二十三条立案和受理人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百一十九条的起诉，必须受理。符合起诉条件的，应当在七日内立案，并通知当事人；不符合起诉条件的，应当在七日内作出裁定书，不予受理；原告对裁定不服的，可以提起上诉。二、工程延期索赔如何处理1)延期索赔事件发生后，要及时请参建各方到现场调查，了解事件发生的原因，确定事件性质，分清风险的归属。2)事件发生过程中，督促批复部门对各有关细节应做详细记录(包括照片)，并由驻地工程师签认。3)事件发生过程中，与有关各方积极协调配合，消除引起延期索赔的因素，减少损失。4)按合同有关规定审核索赔资料，并积极与承包商和

2023-06-15

124人看过
合同风险
如何在建设工程审计中进行反索赔

建设项目审计中如何反索赔，加强管理，降低索赔风险（1）计划管理。对基础设施项目的投资、工期和质量要有一个切合实际的规划，实行限额设计（即初步设计按批准的可行性研究报告和投资估算进行控制，技术设计按计划进行控制）批准的初步设计总概算），以严格控制工程造价，降低结算和付款风险。根据国家计委的规定，自1991年起，由于设计单位的失误、疏漏或扩大规模、提高标准等原因，造成工程静态投资超支的，将按3%-20%的比例减免设计费。（2）招标管理。进一步加强设计、监理和施工过程招投标的规范化，树立全面的招投标理念，推动设计、监理走向市场，监督设计，进一步监督设计质量和进度。禁止在施工的同时进行设计，以免因工程变更给承包人很多索赔机会。通过制定招标文件和对承包商进行资格审查，将不合适的承包商和项目经理排除在投标之外。（3）合同管理。业主应认真研究合同条款的内涵，签订全面可行的合同，充分考虑今后工程施工结算中

2023-05-02

192人看过

继续履行
如何进行工程索赔,工程索赔的分类是怎样的

一、如何进行工程索赔承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的损失，应按以下程序向发包人提出索赔：1、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向发包人提交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的，丧失索赔的权利；2、承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向发包人正式提交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由和要求，并附必要的记录和证明材料；3、索赔事件具有连续影响的，承包人应继续提交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录；4、在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向发包人提交最终索赔通知书，说明最终索赔要求，并附必要的记录和证明材料。5、法律规定：《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。二、工程索赔的分类是怎样的按索赔目的分类，按索

2023-06-15

253人看过
工程造价
项目停工工程款如何索赔

项目工程停工的，施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题，如果协商不成的，可以向法院起诉，追索工程款。《中华人民共和国民法典》第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。一、临时停工损失的计算临时停工多因地质条件变化、临时停水、停电、工程中的人为障碍等原因造成。此类停工一般都要办理经济签证，签证上要有具体的停工、复工时间及人员、机械数量，因而停工损失的计算比较简单。人工停工费的计算，发包方的原因而造成的停工、窝工，按停工期间的现场停工工人计算。机械停工的计算，根据有关规定，其机械停置费按第一类费用中的（1）折旧费，（2）大修理费，（3）经常修理费，（4）机上人工四项费用之和，乘以实际停置台班数（每天只计一个台班

2023-02-25

88人看过
招标人
工程开工后未施工如何索赔

工程中标后不开工如何索赔按协议约定的协商或者起诉。建设单位应该赔偿施工单位投标费用损失、进场费、设备调迁及人工费用等实际费用。相关法条《中华人民共和国民法典》第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。工程中标后多久开工确定中标人后一般先进行三天的中标公示，公示完毕无异议后就可发中标通知书了，对此法律并无详细规定。中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，同时通知未中标人，并与中标人在30个工作日之内签订合同。中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后。

2023-06-15

413人看过
建筑工程索赔
工程门窗损坏如何索赔

工程门窗损坏怎样索赔要依据损坏的原因而定，如果是由于他人破坏造成的，可以直接要求损坏人赔偿，如果不肯赔偿或者赔偿有争议的，可以向法院起诉。《中华人民共和国民法典》第一千一百八十二条侵害他人人身权益造成财产损失的，按照被侵权人因此受到的损失或者侵权人因此获得的利益赔偿；被侵权人因此受到的损失以及侵权人因此获得的利益难以确定，被侵权人和侵权人就赔偿数额协商不一致，向人民法院提起诉讼的，由人民法院根据实际情况确定赔偿数额。第一千一百八十四条侵害他人财产的，财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他合理方式计算。建筑工程索赔流程是怎样的(1)索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知。(2)发出索赔意向通知后的285天内，向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。(3)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复。(4)监理工程师在收到承包人

2023-06-15

305人看过

业主
如何写工程索赔通知书

如何写工程索赔通知到：这是我们建筑公司的工程。3月1日，当地大批村民进入施工现场，阻止我们建筑公司进行施工作业。随后，建设公司、监理公司、设计公司、业主通过现场调解仍未能说服当地村民，期间建设公司、监理公司、设计公司、业主仍未能说服当地村民，政府部门出面后，配合设计单位改变了地基的形式，当地村民仍然到工地停工。经上级部门和业主同意，我单位于2001年3月正式停工。为保证复工后的正常进度，停工期间，现场机械设备、周转材料全部停在施工现场，现场施工人员不放假。他们将在现场组织学习和安全教育，等待复工。在此停工期间，将给我方施工单位造成巨大的经济损失和工期延误。停机期间的费用和损失如下：1。施工人员延误费用；2。项目管理人员的管理成本；3。机械设备闲置成本；4。物质损失赔偿。我方施工单位应按照合同约定的程序，向贵方监理公司提交费用和工期索赔意向。建设单位：日期：

2023-05-07

285人看过
业主
工程租赁机械如何索赔

一、工程租赁机械如何索赔工程租赁机械的索赔如下：1.提出索赔要求。当出现索赔事项时，出租方以书面的索赔通知书形式，在索赔事项发生后的28天以内，向承包方正式提出索赔意向通知。如果超过这个期限，承包方有权拒绝出租方的索赔要求。2.报送索赔资料。在索赔通知书发出后的28天内，向承包方提出补偿经济损失的索赔报告及有关资料。3.出租方答复承包方。在收到承包送交的索赔报告有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。4.出租方逾期答复后果：出租方在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。5.续索赔。当索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向出租方发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向出租方送交索赔的有关资料和最终索赔报告，出租方应在28天内给予答复或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。6.仲裁与诉讼。在认真分析研究并

2023-06-07

67人看过