工程承揽合同范本-法师兄

工程承揽合同范本

来源：互联网时间： 2023-06-15 15:26:54 263 人看过

工程承揽合同

乙方承揽甲方________工程，为了保证工程质量、安全和工期，经双方协商，达成如下协议：

一、工程量：

二、工程要求：

三、甲方责任范围：

四、乙方责任范围：

五、技术要求：

六、工期、验收程序及质保期：

1、施工工期：自开工之日起__日内完工，每拖期一天，扣乙方工程款的__%。

2、每一道工序完成，乙方应提前一天通知甲方，验收合格才能进行下道工序，否则该工序被视为未发生项，结算时将从工程款直接扣除。

3、质保期：质保期__年，验收合格后付至工程款的__%，留__%质保金：质保期内由乙方施工质量和原材料质量等造成的各种问题，由乙方无偿修复或更换。

七、其它要求：

1、施工中乙方接受甲方项目负责人现场施工监督。

2、施工中乙方应遵守甲方安全规程，并签订安全、文明施工协议。由乙方原因造成的不安全事故，责任由乙方自负。

3、乙方施工过程中，不得损坏甲方的生产设施、设备，如有损坏乙方必须无偿进行修复。

4、未尽事宜双方协商解决。

5、本协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

甲方：___________________

乙方：___________________

日期：___________________

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多保证相关文章

占有
典型的承揽合同范例

典型的承揽合同包括加工合同、定作合同、修理合同、复制合同、测试合同和检验合同。这些合同都涉及到承揽人按照定作人的要求，使用自己的材料或技术，加工、制作或检验特定物，并支付报酬。典型的承揽合同包括以下几种：1.加工合同。加工合同是承揽人按照定作人的具体要求，使用定作人提供的原材料或半成品，加工制作出成品，定作人接受该成品并支付报酬的合同。2．定作合同。定作合同是指承揽人按照定作人的具体要求，使用自己的材料和技术制作出成品，定作人接受该成品并支付报酬的合同。3．修理合同。修理合同是指承揽人按照定作人的要求，修复损坏的物品，定作人为此支付报酬的合同。4．复制合同。复制合同是指承揽人按照定作人的要求，制作与定作人提供的特定物相同的成品，定作人接受该成品并支付报酬的合同。5．测试合同。测试合同是指承揽人按照定作人的要求，利用自己的设备、技术等条件，对定作人指定的项目进行测试，定作人接受测试结果并支付

2023-09-12

351人看过
不可抗力
方承揽如何解除加工承揽合同

一、方承揽如何解除加工承合同承揽合同任何一方实质性违反合同的，另一方有权解除合同，并要求违约方承担法律责任。同时，“定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。”这一规定赋予了定作人单方解除承揽合同的权利，因为承揽合同是为了满足定作人特定需要而订立的，合同成立后定作人认为特定承揽工作已经成为“不必要”时，只要赔偿承揽人实际损失，可以随时解除合同。定作人赔偿义务不包括定作人不可预见和承揽人可减少的实际损失。二、加工承揽合同解除条件定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。本条是关于定作人解除权的规定。根据本条的规定，定作人可以随时解除合同。解除合同是指在合同成立后，因当事人一方或者双方的意思表示而使合同解除合同是指在合同成立后，因当事人一方或者双方的意思表示而使合同关系消灭的行为。根据本法总则第六章的规定，双方当事人可以协商解除合同，当事人一方解除合同的，只

2023-05-03

165人看过
不可抗力
[承揽合同]—承揽合同（含运输）

订立合同双方：承揽方：＿＿＿＿，以下简称甲方；定作主：＿＿＿＿，以下简称乙方。甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费等。┌─────┬───┬───┬─────┬────┬───┬─────┐│定作物名称│型号│规格│质量要求│计量单位│数量│加工费│││││││├──┬──┤│││││││单位│总价│├─────┼───┼───┼─────┼────┼───┼──┼──┤│││││││││├─────┼───┼───┼─────┼────┼───┼──┼──┤│││││││││├─────┼───┼───┼─────┼────┼───┼──┼──┤│││││││││└─────┴───┴───┴─────┴────┴───┴──┴──┘第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担等。┌─────

2023-06-09

85人看过
不可抗力
一般个人承揽合同范本的内容有什么

一、一般个人承揽合同范本的内容有什么甲方：某某乙方：某某甲、乙双方就乙方服从甲方管理，承揽完成甲方所安排工作，经协商一致，订立如下协议：第一，承揽工作内容乙方按甲方的要求，完成甲方安排的相关工作，所需的必要用具由甲方提供，承揽工作中的风险由乙方承担。第二，甲方对乙方的要求1、甲方有权根据其所承揽廉江汽车运输总站安铺分站的部分站场管理工作（站务、安检、保卫等）需要，灵活安排乙方在一定时期内完成其中一项工作。2、在不违反国家法律法规及相关部门的规定的前提下，乙方须服从甲方管理，配合甲方或甲方派出人员，按时、按质完成甲方安排的工作。3、遇突发事件时，乙方应及时处理，必要时要尽快向甲方汇报并配合甲方进行处理。第三，协议期限。从某年某月某日至某年某月某日。第四，费用及支付方式、时间。1、费用：每月捌佰元（￥800．00）。2、费用支付方式、时间：每月支付1次，由甲方在次月15日前将费用支付乙方。第五

2023-06-19

173人看过

合同生效
房屋拆除承揽合同范本包括哪些内容？

一、房屋拆除承揽合同范本包括哪些内容?房屋拆除承揽合同范本包括：1、甲方以及乙方基本信息2、拆除工程项目、拆除范围以及要求3、合同拆除单价4、拆除费用面积计算方法5、合同工期、要求、安全、质量责任6、付款方式7、违约责任以及争议处理8、甲乙双方签字盖章9、合同生效10、其他事项二、签订施工合同的注意事项合同主体审查1、承包人应注意审查发包人资质对发包方主要应了解两方面内容：①主体资格，即建设相关手续是否齐全。例：建设用地是否已经批准?是否列入投资计划?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等;②发包人如果是属于分包人，审查其是否具有分包资格;③履约能力即资金问题。发包人的实力、已完成的工程、市场信誉度、施工所需资金是否已经落实或可能落实等。2、发包人应注意审查承包人资质。①承包人一般应为建筑企业法人，除了内部承包之外，公民个人不能成为建设工程合同的主体;②承包人应具有承包建设工程的资质。工

2023-06-19

474人看过
承包合同纠纷
“黑合同”承揽工程“白合同”结算价款

10月16日，河南省洛阳市涧西区人民法院对洛阳一建筑公司诉洛阳一开发公司建设工程承包合同纠纷一案作出一审判决，驳回原告要求按照招标合同重新决算的诉讼请求，判令被告按原决算支付工程尾款11.2万余元。2005年3、4月间，被告与原告经私下运作，分别签订建设工程承包合同书三份，将项目中的6栋楼发包给了原告，合同价770万余元。其间，为了完善手续，被告还对该项目象征性的公开招标，原告以远远高于上述所签合同的价格投标，并顺理成章的中标，取得了中标通知书，书中载明的价格近1000万元，高于此前所签合同约30%。工程完工后，双方仍按原合同770万元进行决算，并确认97%工程款已结清。决算后，原告认为材料价格上涨，要求涨价，双方协商未果，原告遂诉至法院，要求按中标通知书重新决算。法院审理后认为，原告与被告签订三份建设工程承包合同书后，被告又进行了邀请招标，并最终确定原告中标，但双方仍按原合同履行，现合同

2023-04-22

251人看过
合同形式
不锈钢个人承包工程合同范本

一、什么是承包合同？承包合同一是买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格，由双方通过谈判，以合同形式确定；二是确定发包与承包双方的权利与义务，并受法律保护的契约性文件。承包合同多属个别商订的合同，定做物往往具有一定的特定性。二、不锈钢个人承包工程合同范本发包方：xxx承包方：xxx甲方将xx工程于x年x月x日发包给乙方，采用包工包料方式进行施工，为明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工明确，互惠互利等原则，根据本工程具体情况特商定如下，共同遵守执行：1、工程内容：2、承包价格：3、双方责任：（1）、甲方应为乙方提供方便的施工电源、材料堆放库房及场地。（2）、甲方应为乙方协调社区的施工负责人员及电工等相关人员。（3）、甲方应在施工现场安排工程监理以便乙方精心施工并对乙方提供的材料把关后进行施工，雨雪天和变更工程应顺延工期。（4）、乙方应为甲方精心施工保质保量。（5）、乙方应爱护社区的公共

2023-06-08

454人看过
工程施工
承包土方工程合同有没有范本？

承包土方工程合同甲方(全称):乙方(全称)兹有乙方现承包甲方发包的工程，根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下条款，并共同遵守执行。甲方将给土石方项目承包给乙方，责、权、利分清，就有关事项达成协议如下：一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：四、工程量计算：五、工程工期：六、结算方式：七：质量要求：1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工，工程质量达到施工合同要求。2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。4、本工程质保期为壹年，质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。八、甲方责任：1、甲方负责派专人到施工现场进行质量进度监督，掌握高程，指定乙方开挖及回

2023-04-13

151人看过

合同条款
承揽合同可以协议管辖吗,承揽合同如何防范欺诈

一、承揽合同可以协议管辖吗根据我国《民事诉讼法》的规定，承揽合同发生的纠纷属于合同纠纷，是可以协议管辖的。当事人可以在合同中约定发生纠纷以后由原告、被告住所地，合同签订、履行地或标的物所在地等人民法院对案件进行管辖。《中华人民共和国民事诉讼法》第三十四条合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。二、承揽合同如何防范欺诈1、严格审查对方的主体资格和实际履约能力，判断对方是否隐瞒自己的经营范围订立了超越经营的承揽合同。2、要求对方设定担保签订合同时，对那些没有足够的履约能力或者履约能力不易查清的企业、单位，可要求对方设置担保，以督促其履行合同。3、认真审查合同条款签订合同时要仔细阅读、琢磨合同条款，一定要将合同条款尽量明确，不能有不明确、含糊其辞的

2023-03-09

338人看过
合同条款
承揽合同如何防范欺诈

1、严格审查对方的主体资格和实际履约能力，判断对方是否隐瞒自己的经营范围订立了超越经营的承揽合同。2、要求对方设定担保签订合同时，对那些没有足够的履约能力或者履约能力不易查清的企业、单位，可要求对方设置担保，以督促其履行合同。3、认真审查合同条款签订合同时要仔细阅读、琢磨合同条款，一定要将合同条款尽量明确，不能有不明确、含糊其辞的条款，或引起歧义的条款。4、明确约定管辖法院在争议解决条款里约定，双方发生争议由己方法院管辖，这也是防止欺诈的一种方法。一、签订合同要注意什么签订合同要注意如下：1、核实对方主体资格，对方为法人的，应当到工商部门查询其工商资料或者实地考察，核实订约方是否受其公司授权委托；2、尽量以书面形式订立合同；3、核实合同条款，确保合同条款与协商内容一致。根据相关法律的规定，合同的内容由当事人约定，一般包括下列条款：1、当事人的姓名或者名称和住所；2、标的；3、数量；4、质量

2023-03-05

185人看过
工程施工
劳务承揽合同适合建筑工程吗

劳务承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同，实际上是承揽合同的一种特殊类型。法律对建设工程合同没有特别规定的，适用法律对承揽合同的有关规定。建设工程合同包括工程勘察合同、工程设计合同和工程施工合同。由于工程勘察合同和工程设计合同与承揽合同较易区分，因此本文重点阐述工程施工合同与承揽合同的区别。现实中，建设工程施工合同又可分为土木建筑工程合同、装饰装修工程合同和安装工程合同三类。因此，劳务承揽合同适合建筑工程合同。一、建筑工程合同与劳务承揽合同的相同点建设工程施工合同与承揽合同都具有以下相同的法律属性：1、均以完成一定的工作并交付工作成果为标的。在承揽合同中，承揽人必须按照定作人的要求，完成一定的工作，但定作人的目的不是工作过程，而是工作成果。建设工程施工合同中，承包人也必须按照发包人

2023-03-15

73人看过
业主
公路总承包资质承揽工程范围

1、公路总承包特级资质：取得施工总承包特级资质的企业可承担本类别各等级工程施工总承包、设计及开展工程总承包和项目管理业务。2、公路总承包一级资质：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各等级公路及其桥梁、长度3000米及以下的隧道工程的施工。3、公路总承包二级资质：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的一级标准及以下公路、单跨跨度

2023-06-26

408人看过

合同生效
建筑安装工程勘察合同范本-合同范本

【法律教育网】建设单位：合同编号：工程名称：工程地点：保密程度：二00________年_____月______日订建筑安装工程勘察合同订立合同双方：建设单位：___________________，以下简称甲方；勘察单位：_____________________勘察院，以下简称乙方。为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成国家建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。一、工程地点及建设性质__________________________________________________________________________________________.二、甲方的义务1.签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。

2023-04-23

156人看过
工程合同纠纷
如何解决承揽工程合同纠纷？

该段内容讲述了承揽工程合同发生纠纷时可以采用和解或调解的方式解决问题。如果当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书；拒不履行的，对方可以请求人民法院执行。承揽工程合同发生纠纷时,当事人可以采用和解或调解的方式来解决问题。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书；拒不履行的，对方可以请求人民法院执行。没有仲裁协议，如何解决承揽工

2023-09-08

277人看过