工程挂靠协议范本
来源:互联网 时间: 2023-04-27 09:30:58 295 人看过

一般的工程挂靠协议范本

甲方:______________________

乙方:______________________

此合同本着公平、公正的原则,经双方协商而订立。第一条合同目的

经双方协商,一致同意乙方挂靠在甲方企业之下,从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时,甲乙双方订立本合同,明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项。第二条甲方的基本权利和义务权利:

(1)甲方每年向乙方收取人民币_____万元整,作为管理服务费。

(2)乙方利用甲方名义所开发票,则乙方需向甲方缴纳面值金额的百分之___.

(3)如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为,甲方有权单方面终止本协议,本年度管理服务费不予归还。义务:

(1)甲方在本协议生效之后,只向乙方提供相关经营业务所需的手续证件和经营许可。

(2)对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。

第三条乙方的基本权利和义务权利:

(1)乙方可以获取甲方对其二条义务的承诺和兑现,若有问题可以随时向甲方提出意见。

(2)享受甲方所提供的经营所需资质及经营许可。

(3)充分甲方资质,完全自主的开展相关产品经营业务。

(4)经营上实行内部独立核算,自负盈亏。

(5)一切正常利润归乙方所有,不受干涉。

义务:

(1)在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。

(2)负责解决经营事件,相关经营条件自主负责解决。

(3)认真负责进行经营事件的合法性,对发生的产品问题和违法事件乙方负完全责任。

(4)维护甲方的信誉和形象,不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情,若发生此类事件,则甲方有权追究乙方的法律责任,并要求进行相关经济赔偿和处罚。

(5)按时足额向甲方缴纳管理服务费。

(6)乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围,如超出甲方经营许可证范围的项目,乙方需自己提供相关手续证件。

第四条乙方经营项目,其合同、保险、税务、财务、银行、统计等事项由乙方自主办理。

第五条乙方在经营活动中,若出现安全事故等重大意外,均有乙方独立承担,甲方不承担一切责任,特此提出免责声明。

第六条乙方应当在合同签订时付清管理服务费。

本合同以签订日期为生效日,有效期一年,一式肆份,甲、乙双方各贰份。

本协议未尽事宜双方另行协商解决。

甲方(盖章):_________________乙方(签字):________________

法定代表人(签字):___________身份证号码:_______________

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年09月07日 22:28
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多工程挂靠相关文章
  • 车辆挂靠协议的合同范本是什么
    一、车辆产权乙方自有货车以甲方名称登记上户,上户后车牌号:湘E,车辆上户登记不是产权登记或产权转移,车辆产权仍属乙方。二、挂靠期限乙方车辆挂靠经营期限:自年月日至年月日止。本挂靠合同不是劳务合同,乙方及乙方所聘请、雇佣的人员不属甲方职工,不能享受甲方职工待遇,与甲方不存在劳动用工关系。三、挂靠费用1、管理费:乙方在挂靠期间每月应向甲方交纳挂靠管理费元;全年共计元。作为甲方为乙方代办各种事项及甲方各项管理的劳务费用。挂靠管理费每年交纳一次,并应先交后行。2、代收代付费:乙方每月应将养路费、运管费、工商费、税、年(季)检费元,及时交付甲代为办理。四、牌、证押金乙方在挂靠之日,应向甲方交纳车辆牌、证押金元(不计息)。五、乙方自理费用1、乙方车辆在挂靠经营期间的养路费、运管费、工商费等各种规费、车辆使用税、个人所得税等各种税、油、胎、料消耗、安全事故费、商务事故费、车辆维修费、车辆保险费、车辆年、
    2023-04-13
    379人看过
  • 建设工程挂靠协议有效吗
    一、什么是挂靠“挂靠”,即所谓“企业挂靠经营”,就建筑业而言,是指一个施工企业允许他人在一定期间内使用自己企业名义对外承接工程的行为。允许他人使用自己名义的企业为被挂靠企业,相应的使用被挂靠企业名义从事经营活动的企业或个人(个体工商户和其他有经营行为的自然人)为挂靠人。最高人民法院在制订《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》时并没有直接将该行为定义为“挂靠”,而是表述为“借用”,即没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义从事施工,“挂靠”与“借用”实际上系同一概念。二、建设工程挂靠协议有效吗一般情况下合法,但是如果挂靠人不具备相应的施工资质,就是违法的行为。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第(二)款规定“没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的”施工合同应认定为无效。此法律解释在法律层面上对挂靠合同做出了
    2023-04-14
    253人看过
  • 建筑工程挂靠协议有效吗
    合同当事人自愿签订的,合同内容合法,不具备下列情形的,则挂靠协议就是有效的:1.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;2.没有资质的实际施工人借用有资质或者超越资质等级的;3.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。一、工程直接发包的条件经依法批准可以直接发包的工程项目:一、需要审批的工程建设项目,有下列情形之一的,由相关部门审批批准,可以不再进行施工招标,直接发包:1.涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的;2.利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的;3.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的;4.施工企业自建自用的工程,且该施工企业资质等级符合工程要求的;5.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程,原中标人仍具备承包能力的;6.法律、行政法规规定的其他情形。二、按照国家规定需要政府审批的项目,有下列情形之一的,经批准,项目的勘察设计可以不进行招标,直接发
    2023-03-30
    317人看过
  • 建筑工程项目挂靠协议书
    一、建筑工程项目挂靠协议书甲方(管理方):法定代表人:_______乙方(挂靠方):法定代表人:为发挥甲方(管理方)的宏观调控职能,提高企业的经济效益,甲方(管理方)经与乙方(挂靠方)充分协商,一致同意就乙方挂靠在甲方公司下的有关事宜签订以下协议书:一、甲方同意乙方挂靠在甲方公司下进行建筑工程的经营,乙方挂靠期间以甲方项目经理部名义自主经营、独立核算、自负盈亏。工程任务自行承揽。二、挂靠期间因乙方以甲方的名义承建工程项目,所以甲方有责任对工程负责,凡以甲方名义签订的施工协议,乙方必须无条件执行甲方与建设方签订的施工协议条款及本工程相关的其他协议。三、挂靠期间乙方实行大包干施工,包质量,包工期,包安全,包材料采购,包人员与施工组织。施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉,严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工,确保工程质量,安全施工,文明施工和按期完工。四、甲方向乙方提
    2023-04-23
    245人看过
  • 建筑工程挂靠协议怎么写?
    工程挂靠协议甲方:______________________乙方:______________________此合同本着公平、公正的原则,经双方协商而订立。第一条合同目的经双方协商,一致同意乙方挂靠在甲方企业之下,从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时,甲乙双方订立本合同,明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项。第二条甲方的基本权利和义务1、权利:(1)甲方每年向乙方收取人民币_____万元整,作为管理服务费。(2)乙方利用甲方名义所开发票,则乙方需向甲方缴纳面值金额的百分之___.(3)如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为,甲方有权单方面终止本协议,本年度管理服务费不予归还。2、义务:(1)甲方在本协议生效之后,只向乙方提供相关经营业务所需的手续证件和经营许可。(2)对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。第三条乙方的基本权利和义务1、权利:(1)乙方可以获取甲方对其二条义务的承
    2023-04-17
    254人看过
  • 建设工程挂靠协议有效吗
    一、什么是挂靠“挂靠”,即所谓“企业挂靠经营”,就建筑业而言,是指一个施工企业允许他人在一定期间内使用自己企业名义对外承接工程的行为。允许他人使用自己名义的企业为被挂靠企业,相应的使用被挂靠企业名义从事经营活动的企业或个人(个体工商户和其他有经营行为的自然人)为挂靠人。最高人民法院在制订《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》时并没有直接将该行为定义为“挂靠”,而是表述为“借用”,即没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义从事施工,“挂靠”与“借用”实际上系同一概念。二、建设工程挂靠协议有效吗一般情况下合法,但是如果挂靠人不具备相应的施工资质,就是违法的行为。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第(二)款规定“没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的”施工合同应认定为无效。此法律解释在法律层面上对挂靠合同做出了
    2023-04-27
    260人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开
    #工程挂靠
    相关咨询
    • 户口挂靠协议书范本
      宁夏在线咨询 2022-07-17
      甲方:市人才服务中心 乙方:(姓名) (身份证号码:) 经甲、乙双方协商同意,达成如下协议: 一、户口挂靠的条件: 凡因市内工作变动、应届毕业生先落户再就业等原因,经批准已落实户口但暂无落户地,在本中心办理个人委托人事代理手续的未婚人员可办理户口挂靠。 二、甲方根据乙方需要提供以下服务: 1、办理户口迁入、迁出手续。 2、办理身份证换、补手续。 3、提供相关户口证明(乙方需出具《个人委托人事代理协
    • 建筑工程挂靠协议
      青海在线咨询 2023-03-09
      合同当事人自愿签订的,合同内容合法,不具备下列情形的,则挂靠协议就是有效的: 1.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的; 2.没有资质的实际施工人借用有资质或者超越资质等级的; 3.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。
    • 建筑工程挂靠合同范本
      重庆在线咨询 2022-03-08
      委托方(甲方):地址:邮码:法定代表人:职务:特许经销方(乙方):地址:邮码:法定代表人:职务:一、甲方委托乙方代销下列商品: 商品:名称:产地:规格:单位:供应单位:代销数量:包装:每件重量:二、上列代销价格按以下办法执行:三、商品包装应按运输部门规定办理,否则运输途中损失由甲方负责。 如因不符运输要求,乙方代为改装及加固,其费用由甲方负责。 四、交货地点:凭乙方发货通知单,由甲方代办托运直拨至
    • 工程挂靠协议管理方法
      西藏在线咨询 2022-11-15
      工程挂靠协议注意事项: 1、挂靠人和被挂靠人之间的挂靠民法典律关系; 2、发包人与承包人(被挂靠人)的建筑工程承包民法典律关系; 3、发包人与实际施工人(挂靠人)的法律关系; 4、供应商与被挂靠人、挂靠人的买卖民法典律关系; 5、挂靠还涉及到一个重要问题,就是雇工关系问题。
    • 有没有工程挂靠和合同范本?
      河北在线咨询 2022-08-19
      为了有效利用资源,达到双方共赢,经甲方(管理方)与乙方(挂靠方)充分协商,一致同意就乙方挂靠在甲方企业之下,从事甲方经营许可证范围的经营项目事宜签订以下协议书: 一、甲方同意乙方挂靠在甲方企业之下,从事甲方经营许可证范围的经营项目,乙方挂靠期间以甲方项目经理部名义自主经营、独立核算、自负盈亏、工程任务自行承揽,乙方承揽工程项目的债权债务、工程质量及聘用人员的人身安全均由乙方承担。乙方应按本协议约定