建筑公司拖延工程款如何应对？-法师兄

建筑公司拖延工程款如何应对？

来源：法律编辑整理时间： 2023-11-21 08:35:32 332 人看过

劳动报酬是劳动者应当获得的报酬,用人单位拖欠或未足额支付劳动报酬的,劳动者可依法向劳动主管部门或法院申请支付令。建议先进行协商,协商无果可前往当地劳动主管部门申请劳动仲裁。

建议先进行协商。如果协商无果，可以直接前往当地劳动主管部门申请劳动仲裁。用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定，向劳动者及时足额支付劳动报酬。用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令。

协商无果，劳动仲裁解决！

根据我国《劳动法》规定，用人单位与劳动者发生劳动争议，应当通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式解决。然而，如果协商无法解决问题，劳动者可以依法申请劳动仲裁。劳动仲裁是一种解决劳动争议的法定途径，具有强制执行力。

在劳动仲裁过程中，仲裁庭依法对争议进行审理，并依法作出裁决。如果裁决结果不服，当事人可以依法向人民法院提起诉讼。此外，我国《劳动法》还明确规定了劳动仲裁裁决为终局裁决，对裁决不服的当事人可以提起上诉。

因此，对于协商无果的劳动争议，劳动者应当及时寻求法律途径解决。通过合法途径解决劳动争议，不仅有助于维护自身合法权益，也有利于维护社会公平正义。

劳动仲裁是解决劳动争议的法定途径,具有强制执行力。对于协商无果的劳动争议,劳动者应当及时寻求法律途径解决。通过合法途径解决劳动争议,不仅有助于维护自身合法权益,也有利于维护社会公平正义。

《中华人民共和国劳动合同法》第三十条用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定，向劳动者及时足额支付劳动报酬。用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令，人民法院应当依法发出支付令。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多劳动者相关文章

有期徒刑
工程款拖欠应对建议

工程款拖欠问题可采取以下措施：尽快向法院起诉，若超过3年诉讼时效则失去胜诉权。如法院支持，可申请法院强制执行。在执行过程中，法院可查询债务人名下的房产、车辆、证券和存款。工程款被拖欠，要尽快向法院起诉要求还款，一旦超过了3年的诉讼时效，丧失胜诉权；如果法院支持请求，在履行期未履行法院判决，可以申请法院强制执行，法院在受理强制执行时，会依法查询债务人名下的房产、车辆、证券和存款，证据资料必须充分建设工程施工合同因为周期长、投资大，大多数为隐蔽工程及专业性强等原因。公司拖欠工程款怎么办1、公司拖欠工程款，劳动者可以向公司所在地人民法院起诉。2、法律依据：根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十二条一般地域管辖对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖；被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖。对法人或者其他组织提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖。同一诉讼的几个被告住所地

2023-06-30

430人看过
欠款
工程建筑工程款不给应该如何解决

法律咨询：工程建筑工程款不给怎么办我爸给一家工程公司做建筑，至今2年还欠我们3多万元的工程款不给。我们想通过法律途径来解决，不知道需要哪些资料。律师回答：应准备所作工程的详细资料及欠款证据。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第十二条从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备下列条件：(一)有符合国家规定的注册资本;(二)有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员;(三)有从事相关建筑活动所应有的技术装备;(四)法律、行政法规规定的其他条件。第十三条从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。第十四条从事建筑活动的专业技术人员，应

2023-06-14

92人看过
法律综合知识
建筑工程工期顺延成因及应对措施

一、建筑工程工期顺延成因及应对措施建筑工程工期顺延成因1．发包人未按约提供图纸及开工条件；2．发包人未能按约支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；3．发包人指定的代表（以下称指定代表）未按约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；4．设计变更和工程量增加；5．一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；6．不可抗力；7．隐蔽工程在隐蔽前，承包人通知发包人检查，发包人没有及时检查；8．发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地等。建筑工程工期顺延应对措施1．收集相关证据，证明确实存在不可抗力的事实2．及时向发包方通知不可抗力事件，并积极申请工期的顺延，同时做好相应的证据留存。3．在解决上述工期顺延问题的同时，施工企业还应采取有效可行的措施，减少因不可抗力产生的损失。二、建筑工程工期顺延后应注意什么建筑工程工期顺延后应注意建房单位可以要求施工单位按合同约定赔偿

2023-08-14

338人看过
保险费
建筑工伤赔偿如何应对

建筑工伤赔偿的标准，是按伤残等级一次性支付伤残补助金，在我国伤残等级分为一到十级，按照《工伤保险条例》的伤残等级进行划分。由工伤鉴定结果法定的工伤赔偿计算方式计算。并由工伤保险基金一次性支付伤残赔偿金额。生活中因工受伤的，一定要申请工伤认定，没有经过工伤认定的或者不认定为工伤的情况下，无法享受工伤保险待遇。建筑工伤赔偿标准用人单位若为职工缴纳了保险，应当先联系保险公司，按照工伤保险条例向社会保障局申请工伤认定，结果公布后才能确定赔偿金额。单位应在一个月内进行申报，若公司不申请，则职工或其亲属可以自己在一年之内提交材料进行申请。职工经治疗后留有残疾，影响工作，要及时向劳动能力鉴定委员会申请劳动能力鉴定。不同的伤残等级所得补偿是不一样的，主要赔偿有：停工留薪期工资、伙食补助费、护理费、医疗费、一次性伤残补助金等。《工伤保险条例》第三十五条职工因工致残被鉴定为一级至四级伤残的，保留劳动关系，退出

2023-07-01

316人看过

法律综合知识
上海建筑工地延期交房购房者应如何应对

在遇到房屋延期交付的情况下，购买方应优先向开发商发出正式催告信，明确指出其须按约履行交房义务，同时向其提出支付相应的违约赔偿金。若开发商未能在指定的合理期限内履行交房义务，买方有权依法解除购房合同，并要求开发商就逾期交房所引发的经济损失予以全额赔偿。《商品房销售管理办法》第三十条房地产开发企业应当按照合同约定，将符合交付使用条件的商品房按期交付给买受人。未能按期交付的，房地产开发企业应当承担违约责任。因不可抗力或者当事人在合同中约定的其他原因，需延期交付的，房地产开发企业应当及时告知买受人。

2024-05-18

416人看过
保全
建筑公司如何更多承揽工程

1、路桥项目，不是说有的建筑公司都能做，投标的时候，要经过资格预审，如果没有桥梁方面的资质，或者资质达不到要求，根本就无法中标。2、资质不是简单的说有多少机械，有多少人，关键是是否有证书，国内有些建筑企业，通过挂靠各类人才的证书，也可以申请到很高的资质，机械类，也是一方面的考虑，这个是业主用于衡量是否具备施工能力。3、如果没有资质想自己干，可以有三个方案：（1）临时找一个有资质的施工单位挂靠，施工单位一般很愿意，你在帮他们找业务。（2）长久之计，如果你有实力组建公司，招收具有各类证书的人才，想建设部申请施工资质，也需要跑关系送礼的。（3）如果前面两条压力都太大了，第三条就是把压力转嫁给以获得施工合同的建筑企业，你去拼关系，想办法分包或转包他们的工程量，这也是自己干了。一、建筑工程纠纷案件有几种形式及如何应对1、发包方拖欠工程款违约纠纷。这种违约纠纷的特点是，工程款是可以确定的，故这种纠纷法

2023-02-17

390人看过
不可抗力
建筑工程合同中应对工期延误的措施

建设工程合同工期延误后，要看合同中是否规定了延误责任。如果实际延误符合合同规定的延期免责情况，或由于不可抗力造成的，并有证据证明情况的。根据实际情况，可以顺延工期，否则违约方应向对方承担违约责任。当事人一方就合同无效，所造成的损失向法院或者仲裁机构提起诉讼的，法院或者仲裁机构根据，造成合同无效当事人的过错责任，判决各方承担损失。工期延误赔偿标准上限一般是20％。如果没有约定最高违约金，通常以20％左右为标准，但是没有绝对限制，如果造成损失远远超过20％的损失的话，仍然可以继续主张。根据相关法律的规定，工期延误赔偿没有绝对的上限，通常情况下按照合同里面的规定金额进行赔付。如果有不以合同中的规定进行操作的，违约金要求过高的，也可以进行谈判来向法院申请适当调节。《建设工程施工合同（示范文本）》（GF－1999－0201）》规定：发包人未按照合同约定支付各种费用、顺延工期、赔偿损失，承包人可以按照

2023-07-01

399人看过
法律综合知识
如何收集建筑工程款拖欠的证据

一、如何收集建筑工程款拖欠的证据如下收集建筑工程款拖欠的证据：1．合同签订的证据：施工合同或工程合同、会议记录等2．合同履行的证据：开工登记表、材料购买、施工登记表等证明进行施工的证据材料；3．债权金额确定的证据：对账单、工程费用确认单，或者施工日期记录、工人工资单、材料费清单等。4．被告的主体资格证明材料：被告的营业执照、工商局查询的登记信息。二、工程款拖欠的案件诉状应当如何书写工程款拖欠的案件诉状应当如下书写：1．当事人的基本情况，原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式，法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式；被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息，法人或者其他组织的名称、住所等信息；2．有具体明确的诉讼请求：在索要工程款纠纷中，诉讼请求一般为请求判令被告支付工程款多少元，请求判令被告支付逾期还款的违约金或利息多少元，诉讼费、

2023-05-13

51人看过

督促程序
公司拖欠工程款应该怎么应对

公司拖欠工程款时当事人可以达成补充协议，明确工程款的支付方式。对工程款的结算不能达成一致意见的，债权人可以采取诉讼或者仲裁的方式，起诉法院要求偿还，起诉时，承包人可以优先要求赔偿建设工程款，债权人胜诉后，对方当事人在履行期间不履行法院判决的，可以申请法院强制执行，如果超过诉讼时效，债权人将丧失胜诉权。公司拖欠工资怎么办用工单位在与劳动者签订了劳动合同之后，往往会出现一些问题，比如一拖欠劳动者工资。1、要确认和单位之间的劳动关系的事实，如工资单，考勤记录，工作过程中的文件记录。2、确认劳动关系后，对于单位拖欠工资的违法行为，可与老板协商，要求单位补发工资。3、如果协商不成，带好相关资料到劳动局投诉，或者直接到单位所在地的劳动仲裁委提出劳动仲裁。4、如果拖欠工资数额比较大的话，可以直接请律师打官司，通过诉讼的方法来要回被拖欠的工资。用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定，向劳动者及时足额支付劳

2023-07-01

174人看过
法律综合知识
建筑公司拖欠员工工资如何讨要工资

一、建筑公司拖欠员工工资如何讨要工资公司拖欠工资的，劳动者可以采取下列方式处理：一、首先可以与单位协商要求单位支付拖欠的工资。二、如果协商无果的，到劳动部门的保障监察大队投诉，投诉后他们会责令单位限期支付拖欠的工资；如果单位逾期不支付的，他们会责令用人单位按应付金额百分之五十以上百分之一百以下的标准向劳动者加付赔偿金。三、申请劳动仲裁要求单位支付工资。如果对仲裁结果不满意可以在拿到仲裁书后15天之内到法院起诉。《劳动法》第九十一条用人单位有下列侵害劳动者合法权益情形之一的，由劳动行政部门责令支付劳动者的工资报酬、经济补偿，并可以责令支付赔偿金：（一）克扣或者无故拖欠劳动者工资的；（二）拒不支付劳动者延长工作时间工资报酬的；（三）低于当地最低工资标准支付劳动者工资的；（四）解除劳动合同后，未依照本法规定给予劳动者经济补偿的。二、公司拖欠工资无故辞退，员工如何绝地反击单位拖欠工资，如果经劳动者

2024-01-17

419人看过
法律综合知识
建筑工程违约应对流程

根据我国《民法典》规定：发包人应当对以下违约行为负违约责任：1、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。建设工程合同在性质上属于承揽合同，发包方作为承揽合同的定作人，应当按照合同的约定尽协助义务，发包人未按照约定的时间和要求向承包人提供建设工程基础性资料造成工程无法按期开工的，发包人应当为此承担相应的违约责任。2、因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。所谓中途停建，即工程按照合同进行正常建设的过程中，因为某种原因不能继续进行;所谓缓建，即工程按照合同进行建设施工过程中，因某种原因推迟工程的进度或者部分停建，待条件成熟时工程继续进行。因发包人原因造成工程停建缓建的，发包人一方面应当采取措

2023-03-08

388人看过
工程造价
建筑工程中拖延支付进度款怎么办？

【实务咨询】我公司承包某工程，合同约定甲方应按月支付进度款。由于甲方所在集团出现财务危机，主体结构出地面后，甲方开始拖延支付进度款。我公司应该怎么办？【评估】甲方所在集团出现财务危机，甲方一时无力支付进度款。贵公司如果想继续做，需要有资金进行垫资施工，并承担垫资可能收不回来的风险。不做，如果别人接着做，余下工程的利润,贵公司就赚不到了。【支招】如果合同没有特别规定，根据最高人民法院解释和建设部颁布的示范文本的规定，首先，贵公司可以书面催告甲方付款。如果甲方有诚意,并提供付款担保，贵公司可以同意与甲方签订延期付款协议，约定延付期间、利息及担保等；其次，如果甲方既不付款又不愿达成延期付款协议，贵公司可以停止施工，并书面通知甲方,同时保留停工期间工资、材料、机械租赁费等的凭证；再次，如果停工超过56天后,甲方仍未付款的，贵公司可以书面通知甲方解除合同，同时应该与甲方、监理确认已完工工程范围，并最

2023-04-23

126人看过

欠款
怎样应对建筑施工企业工程欠款？

关于建筑施工企业工程欠款的应对方法有：（一）与欠款人对工程欠款进行协商，达成还款协议；（二）请求追债公司的帮助；（三）要求建设单位提供按期付款的履约担保；（四）到欠款人住所地或工程地的人民法院提起诉讼。一、建筑工程款诉讼时效是多久大多数拖欠工程款已历时相当久，甚至超过两年，有的甚至达到十年之久。拖欠太久的工程款，承包商经常因法律意识淡薄或碍于情面怕影响与建设方的关系等原因而错过诉讼时效。在此有必要提醒：工程欠款的诉讼时效为三年，从知道或应当知道拖欠行为起算。我国法律规定诉讼时效可以通过一定的主张权利行为得以中断，中断后诉讼时效可以重新计算。因此，各承包商可以采取书面发函（对方一定要签收或采取挂号信等形式证明已送达）、向清欠主管部门及相关部门投诉（一定要有书面记录）、与发包方补充协议或签订还款协议等办法，使诉讼时效中断。二、追讨工程欠款能超过诉讼时效吗追讨工程欠款不能超过诉讼时效大多数拖欠工

2023-03-30

144人看过
营业执照
建设工程公司与建筑工程公司区别

1、二者关系不同：建设工程是一个大项，建筑工程是其中之一。包含与被包含的关系。2、二者概念不同：建筑工程，指通过对各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动所形成的工程实体。3、实际工程中施工例子不同：桥梁、水利枢纽、铁路、港口工程以及不是与房屋建筑相配套的地下隧道等工程均不属于建筑工程范畴。建筑工程仅指工业与民用建筑物的新建、扩建、改建。如住宅、商场、剧院、工厂车间等等。建设工程包括一切建筑物、构筑物的新建、扩建、改建。包括工业与民用建筑、水利、交通、矿山等等。一、注册工程建筑公司的条件首先自己要提供身份证、电工证等证书，其它相关营业资质您需要到您当地的工商局办证大厅去详细咨询。水电安装公司成立条件根据不同资质而不同。资质共分为特级、一级、二级、三级。以成立一级资质水电安装公司为例，条件为：1、企业近10年承担过6项中的3项以上所列工程的施工，其中至少有1项工程

2023-02-26

379人看过