工程施工严重超期如何处理-法师兄

工程施工严重超期如何处理

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-25 09:30:36 179 人看过

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。约定违约金的，可以要求违约方支付违约金。

因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除违约责任。

《中华人民共和国民法典》第五百一十条

合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。

《中华人民共和国民法典》第五百一十一条

当事人就有关合同内容约定不明确，依据前条规定仍不能确定的，适用下列规定：

(一)质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(二)价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，依照规定履行。

(三)履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。

(四)履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时请求履行，但是应当给对方必要的准备时间。

(五)履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行。

(六)履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担；因债权人原因增加的履行费用，由债权人负担。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程施工相关文章

不可抗力
工程项目超工期法律如何处罚

首先，要确定合理工期，应当以城乡建设环境保护部《建筑安装工程工期定额》为依据。在工期定额中未列项的工程，其工期由建设单位和工程承包单位协商确定，报当地城乡建设主管部门审批。合理工期确定后列入合同条款，双方必须按基本建设程序和施工程序办事，通过科学管理，在保证质量、安全的前提下，并考虑企业的承受能力，制订施工措施，实现缩短工期，提前竣工。每提前（或拖延）一天竣工的奖（罚）金额，可根据工程施工的易难程度，按工程预算造价的万分之二至万分之四计取。实行提前竣工奖的工程，奖励金额的比数由当地建委商建行确定。奖金和罚款额的比例要对等，但总额不得超过工程预算造价的百分之三。奖金和罚款采取分段提取办法，工程基础部分占奖金或罚款总额的百分之二十；结构部分占百分之三十；装修部分占百分之五十，在工程竣工检查验收合格后一次结算付清。实行提前竣工奖的工程，其实际施工工期比合同规定竣工工期提前的，由建设单位从因提前竣

2023-03-03

338人看过
工资
用人单位严重拖欠农民工工资如何处理

1、用人单位招用农民工后，发生严重拖欠农民工工资行为的，由人力资源社会保障行政部门向社会公布，将用人单位主要负责人列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。2、法律依据：《保障农民工工资支付条例》第四十七条人力资源社会保障行政部门应当建立用人单位及相关责任人劳动保障守法诚信档案，对用人单位开展守法诚信等级评价。用人单位有严重拖欠农民工工资违法行为的，由人力资源社会保障行政部门向社会公布，必要时可以通过召开新闻发布会等形式向媒体公开曝光。第四十八条用人单位拖欠农民工工资，情节严重或者造成严重不良社会影响的，有关部门应当将该用人单位及其法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单，在政府资金支持、政府采购、招投标、融资贷款、市场准入、税收优惠、评优评先、交通出行等方面依法依规予以限制。拖欠农民工工资需要列入失信联合惩戒名单的具体情形，由国务

2023-03-21

306人看过
鉴定结论
医疗损害鉴定严重超期如何处罚

医疗损害鉴定机构进行医疗事故鉴定时，严重超过规定期限的，由鉴定机构承担相应的法律责任，构成犯罪的追究刑事责任。《中华人民共和国医疗事故处理条例》第二十九条负责组织医疗事故技术鉴定工作的医学会应当自接到当事人提交的有关医疗事故技术鉴定的材料、书面陈述及答辩之日起45日内组织鉴定并出具医疗事故技术鉴定书。负责组织医疗事故技术鉴定工作的医学会可以向双方当事人调查取证。第五十七条参加医疗事故技术鉴定工作的人员违反本条例的规定，接受申请鉴定双方或者一方当事人的财物或者其他利益，出具虚假医疗事故技术鉴定书，造成严重后果的，依照刑法关于受贿罪的规定，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，由原发证部门吊销其执业证书或者资格证书。一、医疗事故鉴定要求专家鉴定组应当在事实清楚、证据确凿的基础上，综合分析患者的病情和个体差异，作出鉴定结论，并制作医疗事故技术鉴定书。鉴定结论以专家鉴定组成员的过半数通过。鉴定过程应

2023-06-24

335人看过
诉前调解
如何处理施工人诉请工程款案件

一是遵循诚实信用原则，公平合理地确定责任主体。实际施工人多为自然人，和其发生纠纷的相对方一般都是处于优势地位的业主及发包人，两者在法律意识、举证能力、风险承担上有较大差距。法院在适用法律裁判案件时，必须遵循诚实信用原则，公平合理地确定双方的权利义务，一方面要使实际施工人的实际付出得到应有的利益回报;另一方面，也要使实际承包人认识到自身行为的违法性，降低实际施工人对自身利益的不合理期待。二是完善建设工程案件诉前调解机制，提升承办法官调解技巧和水平。首先，诉前调解让双方当事人的情绪有了缓和的时间和机会，实际施工人诉请工程款的案件当事人对抗情绪一般比较激烈，在庭审中会针锋相对，不如让双方当事人在诉前调解中冷静地权衡利弊，缓和对抗情绪，增加案件调解几率;其次，增加承办法官释明法律的机会，多数实际施工人对其诉讼请求有不正确的认识，对其诉请利益有过高的期待，法院在诉前调解中耐心细致的法律释明，有利于缩

2023-06-13

118人看过

不可抗力
如何处理施工单位的工程索赔纠纷

一、索赔条款在我国《合同示范文本》中可引用的索赔条款是相当明确和具体的，其主要内容包括：(1)发包人要求承包人进行特殊保密增加的措施费;(2)工程师指令错误，给承包人造成损失;(3)因发包人原因，承包人在施工中采取的紧急措施，造成承包人费用增加;(4)发包人未完成其义务，造成延误;(5)发包人因其自身原因，推迟工作，给承包人造成损失;(6)因发包人原因暂停施工给承包人造成损失;(7)工程师不正确纠正或其他非承包人原因造成的返工、修改;(8)工程师要求重新检验，影响施工正常进行，重新检验合格;(9)符合合同中价款调整条款;(10)发包人供材料、设备延误或不合格;(11)设计变更;(12)不可抗力;(13)工程施工现场发现地下障碍和文物而采取的保护措施;(14)因发包人原因，解除合同。二、索赔证据索赔证据资料的范围很广，它包括：招标文件、合同文本及附件;会议纪要;施工记录、施工日志;隐蔽工程验

2023-04-18

321人看过
机动车
严重超载的处罚措施是什么？

货车超载的处罚为：货运机动车超过核定载质量的，处二百元以上五百元以下罚款过核定载质量百分之三十或者违反规定载客的，处五百元以上二千元以下罚款。经处罚不改的，对直接负责的主管人员处二千元以上五千元以下罚款。大货车超载百分之五十以上怎么处罚处五百元以上二千元以下罚款。根据《道路交通安全法》第四十八条规定：机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。《道路交通安全法》第九十二条规定：货运机动车超过核定载质量的，处二百元以上五百元以下罚款；超过核定载质量百分之三十或者违反规定载客的，处五百元以上二千元以下罚款。运输单位的车辆经处罚不改的，对直接负责的主管人员处二千元以上五千元以下罚款。《中华人民共和国道路交通安全法》第九十二条公路客运车辆载客超过额定乘员的，处二百元以上五百元以下罚款过额定乘员百分之二十或者违反规定载货的，处五百元以上二千元以下

2023-07-13

221人看过
工程施工
施工单位超出合同工期如何赔偿

1、根据我国的《民法典》规定,发包方的原因致使工程施工方的损失的，发包方要负责赔偿。发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。2、你可以根据对方的侵权事实进行诉讼，当然也可以根据你们的实际损失进行调解或达成协议赔偿。3、如果诉讼的话，你们当然要进行相关的证据提交工作。比如你们预计的实际工期，你们承担相类似的工程活动的大概工期，以证明你们这次确实收到了窝工等损失。你们也可以举出你们在我工期间的损失具体内容，如工人的工资、机器闲置费用、器材租赁费用等等，都要求合格的单据证明。

2023-06-15

77人看过
主债
施工单位超工期处罚限额

一、工期逾期处罚上限工程延期罚款一般就是违约金，一般不得超过30％。二、施工方逾期可以主张损失吗建设工程因逾期完成施工造成损失的，建设单位可以要求施工单位承担违约责任，赔偿损失。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。三、工程建设违约的情况有哪些（一）超过合同规定日期验收，按合同的违约责任条款的规定偿付逾期违约金。（二）不按合同规定拨付工程款，按银行

2023-03-14

265人看过

施工纠纷
春节期间施工纠纷如何处理

能协商解决的话尽量协商解决，如果不能协商解决的那么就只能通过诉讼的途径解决。这种情况一般是业主投诉施工方，因为施工方施工给业主的生活带了影响。国家法定节假日具体有：元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节。根据我国装修管制的相关规定：在法定休息日、节假日除外，小区施工时间为上午8时至12时，下午14时至18时，此时间段内允许在已竣工交房的住宅楼内进行噪声的装修作业。若在法定节假日或休息时间段出现违法规定时，业主有权制止，并及时向物业或者相关监督管理投诉。若仍然协调无果，业主有权当地城市管理相关部门协商解决。一、民事调解的程序(一)、受理纠纷1、当事人请求调解的纠纷及时调解；2、发现纠纷要主动受理及时调解；(二)、调查分析受理纠纷，要迅速查明纠纷发生的原因和争议焦点，及时判明纠纷性质，是非曲直，进行研究分析；(三)、调解在调查分析的基础上做好双方当事人的工作，充分说理，耐心疏导，学

2023-06-19

350人看过
未成年犯罪
未成年人实施严重暴力犯罪如何处理

一、未成年人实施严重暴力犯罪如何处理未成年人校园暴力犯罪如何处理：《刑法》第十七条已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教；在必要的时候，也可以由政府收容教养。另外，根据刑法第四十九条的规定：犯罪的时候不满十八周岁的人和审判的时候怀孕的妇女，不适用死刑。就是说最高只能判无期徒刑，而不能判死刑(包括死缓)。二、未成年犯罪能不能缓刑能。根据《刑法》规定，对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：1、犯罪情节较轻；2、有悔罪表现；3、没有再犯罪的危险；4

2023-06-17

442人看过
信用卡
工商信用卡严重逾期怎么处理

一、工商信用卡严重逾期怎么办1、筹集资金尽快还款，和信用卡中心取得联系协商还款的事宜。2、信用卡逾期超过三个月以上，银行会直接起诉到法院，法院很有可能会把用户拉进黑名单，上了失信人黑名单直接影响个人生活，限制出行，限制消费等各种处罚，严重的还影响下一代上学，就业。3、除此之外，法院也会强制执行还款。一旦产生个人不良信用记录，首先会影响到贷款的申请。二、信用卡出现逾期如何避免被起诉1、停止逾期后的每月高额的罚息和违约金的增长2、停止银行及第三方的催收行为3、逾期后最高可以分60期来还款4、可以避免银行对借款人的起诉处理5、有概率减免已经产生的罚息和违约金甚至本金分期还款三、信用卡逾期被起诉会导致什么后果1、强制执行会冻结信用卡。凡是涉及贷款、高消费都有可能被限制。冻结是指人民在进行诉讼保全或强制执行时，对被申请执行人在银行、信用合作社等金融单位的存款所采取的不准其提取或转移的一种强制措施。2

2023-05-23

149人看过
律师事务所
如何处理因施工造成的不合格工程

工程因施工不合格怎么办？如有争议，可按双方签订的工程合同（主要解释为协议书、中标通知书和投标文件）中的争议解决条款执行。如果合同无效，不影响争议解决方式。如果合同中没有相关的解决方案，可以参考类似合同；如果没有相关或类似的解决方案，可以参考2013年的“工程承包示范文本”；如果协商和调解失败，可以通过法律程序——或者仲裁或仲裁。上面是相关的答案。在如此严重的情况下，我们建议你先进行谈判。如果协商不成，可以直接向人民法院提起诉讼，因为涉案金额太大。现实中，没有协商的可能，诉讼的方式也会更多一些，如果你有其他法律问题，可以咨询律师事务所。

2023-05-02

91人看过

不可抗力
如何处理无法施工的工地

工地无法施工的处罚标准：1、发包人因发包人原因中途停工、缓建的，应当采取措施弥补或者减少损失，并赔偿因承包人造成的停工、窝工、倒运、机械设备搬迁、材料构件积压等损失和实际费用；2、因承包人停工的，发包人有权要求承包人按照合同约定承担逾期完工的违约责任，符合合同终止条件的，发包人有权终止合同；3、因不可抗力无法施工的，通常属于双方的免责条款，不追究双方的责任。施工合同造假如何处罚施工合同造假，如果其目的是进行诈骗的，骗取财物数额达到较大的，构成合同诈骗罪。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财

2023-07-04

321人看过
仲裁机构
工程延期施工方应如何索赔

工程延期付款索赔，当事人双方可以协商处理，协商不成的或不愿意协商的当事人可以依法提起诉讼。我国《民事诉讼法》规定，人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百一十九条的起诉，必须受理。符合起诉条件的，应当在七日内立案，并通知当事人;不符合起诉条件的，应当在七日内作出裁定书，不予受理;原告对裁定不服的，可以提起上诉。一、确认合同无效的诉讼法院会不会受理请求确认合同无效的诉讼法院会受理。合同当事人对合同效力有争议的，可向法院或仲裁机构请求确认合同效力。人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合起诉条件的起诉，必须受理。符合起诉条件的，应当在七日内立案，并通知当事人；不符合起诉条件的，应当在七日内作出裁定书，不予受理；原告对裁定不服的，可以提起上诉。二、合同纠纷多久可以立案合同纠纷自人民法院收到起诉状或者口头起诉后七日内立案。人民法院审查后认为符合立案条件的应

2023-04-05

347人看过