费用索赔通常有哪三种分类？-法师兄

费用索赔通常有哪三种分类？

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-06 14:34:21 493 人看过

承包人提出费用索赔一般有以下三类：

（一）对投标时无法预料的恶劣实际情况或者障碍进行索赔；

（二）对监理不合理确定的费率或者额外工程的费用进行索赔；

（三）对工程延误、中断影响工程进度导致有关费用增加进行索赔。

工期索赔和费用索赔的区别

在工程索赔中，工期索赔往往是同费用索赔联系在一起的。索赔谈判中，一般来说工期索赔困难不大，容易得到发包方和监理的同意，而费用索赔则要比工期索赔复杂和困难得多。在索赔谈判中应本着先易后难的原则，先落实工期索赔，再落实费用索赔，应避免在一份索赔报告中同时提出两份要求，这样被发包方和监理拒绝的可能性会小一些。在索赔谈判中以工期索赔开路，容易使费用索赔获得成功，因为发包方和监理既然已经同意了工期索赔，说明延长工期是合理的，那么在工期延长的时间内引起的人工费、管理费、设备费、工程保险费等额外增加的费用当然应该由发包方承担，除非这些费用在合同中被认为是施工方的风险。

《民法典》第八百零三条

发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零四条

因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八百零七条

发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程保险相关文章

银行贷款
工期索赔和费用索赔是按什么分类的

一、工期索赔和费用索赔是按什么分类的在工程索赔中，工期索赔往往是同费用索赔联系在一起的。索赔谈判中，一般来说工期索赔困难不大，容易得到发包方和监理的同意，而费用索赔则要比工期索赔复杂和困难得多。在索赔谈判中应本着先易后难的原则，先落实工期索赔，再落实费用索赔，应避免在一份索赔报告中同时提出两份要求，这样被发包方和监理拒绝的可能性会小一些。在索赔谈判中以工期索赔开路，容易使费用索赔获得成功，因为发包方和监理既然已经同意了工期索赔，说明延长工期是合理的，那么在工期延长的时间内引起的人工费、管理费、设备费、工程保险费等额外增加的费用当然应该由发包方承担，除非这些费用在合同中被认为是施工方的风险。二、工期索赔费用索赔的关系是什么？两者是相对不同主体来说的，承包商一般都是工期索赔，而业主则是费用索赔。两者都是合同在进行的一种附加条件。费用索赔是承包单位在由于外界干扰事件的影响使自身工程成本增加而蒙受

2023-06-07

254人看过
法律综合知识
大连疫苗接种常用分类

计划内疫苗(一类疫苗)是国家规定纳入计划免疫，属于免费疫苗，是从宝宝出生后必须进行接种的。全国都免费接种的疫苗：卡介苗(BCG);乙肝疫苗(HepB);脊灰减毒活疫苗(OPV);百白破疫苗(DPT，加强免疫可使用白破疫苗[DT]);麻腮风疫苗、乙脑疫苗、流脑疫苗、甲肝疫苗等。接种后可以预防结核病、乙型肝炎、小儿麻痹症、百日咳、白喉、破伤风、麻疹、风疹、流行性腮腺炎、流行性乙型脑炎、流行性脑脊髓膜炎、甲型肝炎等多种传染病。计划外疫苗(二类疫苗)是自费疫苗。可以根据宝宝自身情况、各地区不同状况及家长经济状况而定。如果选择注射二类疫苗应在不影响一类疫苗情况下进行选择性注射。要注意接种过活疫苗(麻疹疫苗、乙脑疫苗、脊灰糖丸)要间隔4周才能接种死疫苗(百白破、乙肝、流脑及所有二类疫苗)体质虚弱的宝宝可考虑接种的疫苗流感疫苗肺炎疫苗流行高发区应接种的疫苗B型流感嗜血杆菌混合疫苗(HIB疫苗)轮状病毒疫

2023-05-29

151人看过
预付款
承包人提出支付费用索赔有三种方式

承包人提出费用索赔一般有以下三类：（一）对投标时无法预料的恶劣实际情况或者障碍进行索赔；（二）对监理不合理确定的费率或者额外工程的费用进行索赔；（三）对工程延误、中断影响工程进度导致有关费用增加进行索赔。一、工程进度款怎么支付工程进度款是指在施工过程中，按逐月或其他标准完成的工程数量计算的各项费用总和。工程进度款支付方式按合同中付款方式执行，主要有按月支付、按工程阶段支付、一次性支付等。按月结算与支付是实行按月支付进度款，竣工后清算的办法。合同工期在两个年度以上的工程，在年终进行工程盘点，办理年度结算。分段结算与支付是当年开工、当年不能竣工的工程按照工程形象进度，划分不同阶段支付工程进度款。具体划分在合同中明确。以按月支付为例，主要流程如下：施工单位在月初编制上月已完工程量清单及工程款支付申请表，交由监理进行审核，监理在接到以上表格14日内审核完毕并出具审核意见，交建设单位进行审核和支付，

2023-06-21

344人看过
法律综合知识
法律需求者常搜索的证物种类有哪些

一、法律需求者常搜索的证物种类有哪些法律需求者常搜索的证物种类如下：1．当事人的陈述；2．书证；3．物证；4．视听资料；5．电子数据；6．证人证言；7．鉴定意见；8．勘验笔录。证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。二、证据的合法性是什么证据的合法性是：1．证据的主体合法；2．取得证据的程序、方式合法；3．证据的形式合法；4．程序合法。人民检察院对物证、书证、视听资料、电子数据及勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录存在疑问的，可以要求侦查人员提供获取、制作的有关情况。必要时也可以询问提供物证、书证、视听资料、电子数据及勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录的人员和见证人并制作笔录附卷，对物证、书证、视听资料、电子数据进行技术鉴定。三、证据可以当庭提交还是提前递交证据只要在法院规定的举证期满前向法院提交就行。根据我国相关法律规定当事人对自己提出的主张应当及时提供证据。人民法院根据当事人的主张和案件审

2024-03-13

329人看过

法律综合知识
通常合同变更可以分为哪几种类型

一、通常合同变更可以分为哪几种类型合同的变更，从其原因与程序上着眼，在我国民法典上可有如下类型：①基于法律的直接规定变更合同，如债务人违约致使合同不能履行，履行合同的债务变为损害赔偿债务;②在合同因重大误解、显失公平而成立的情况下，以及合同因欺诈、胁迫、乘人之危而成立又不损害国家利益的场合，有权人可诉请变更或者撤销合同，法院或者仲裁机构裁决变更合同;③在情势变更使合同履行显失公平的情况下，当事人诉请变更合同，法院或者仲裁机构依职权裁决变更合同;④当事人各方协商同意变更合同;⑤形成权人行使形成权使合同变更。二、合同变更的条件是什么1、原已存在有效的合同关系合同变更是在原合同的基础上，通过当事人双方的协商或者法律的规定改变原合同关系的内容。因此，无原合同关系就无变更的对象，合同的变更离不开原已存在合同关系这一前提条件。同时，原合同关系若非合法有效，如合同无效、合同被撤销或者追认权人拒绝追认效力

2023-07-24

168人看过
法律综合知识
合同的种类通常有什么

合同的种类按履行义务的主体可分为双务合同和单务合同；按是否有报酬可分为有偿合同和无偿合同；按是否需要具备一定的形式可分为要式合同和不要式合同等类别。双务合同是“单务合同”的对称。双方当事人互相承担义务和享有权利的合同。双务合同中，双方当事人承担的义务与他们享有的权利相互关联，互为因果，除法律或合同有特殊规定外，双方应同时对等给付，一方不能要求他方先行给付。单务合同，“双务合同”的对称。是指一方只享有权利而不尽义务，另一方只尽义务而不享有权利的合同。单务合同的当事人的权利义务不存在对应关系。有偿合同是指当事人一方享有合同约定的权利，须向对方当事人支付相应对价的合同。无偿合同是指当事人一方只享有合同权利而不偿付任何代价的合同，又称恩惠合同。无偿合同是指一方当事人向对方给予某种利益，对方取得该利益时不予支付任何代价的合同。要式合同，是指法律、行政法规规定，或者当事人约定应当采用书面形式的合同。前

2024-04-24

63人看过
交通标志
交通标志分类有哪几种

一、交通标志分类有哪几种我国现代的道路交通标志分为主标志和辅助标志两大类，共100种。1、主标志主标志按其含意可分为四种：警告标志、禁令标志、指示标志和指路标志。（1）警告标志。警告标志共23种，是警告车辆、行人注意危险地点的标志，其形状为顶角朝上的等边三角形，其颜色为黄底，黑边、黑图案。（2）禁令标志。禁令标志共35种，是禁止或限制车辆、行人交通行为的标志。其形状分为圆形和顶角向下的等边三角形，其颜色，除个别标志外.为白底、红圈、红杠、黑图案、图案压杠。（3）指示标志。指示标志共17种，是指示车辆、行人行进的标志。其形状分为圆形、长方形和正方形，其颜色为蓝底、白图案。（4）指路标志。指路标志其20种，是传递道路方向、地点、距离信息的标志。其形状，除地点识别标志外，为长方形和正方形；其颜色，除里程碑、百米桩和公路界碑外.一般道路为蓝底、白图案，高速公路为绿底、白图案。2、辅助标志辅助标志共

2023-04-23

126人看过
建筑工程索赔
承包人提出索赔一般有哪三类

承包人提出的三类索赔费用有：（一）对投标时无法预料的恶劣实际情况或者障碍进行索赔；（二）对监理不合理确定的费率或者额外工程的费用进行索赔；（三）对工程延误、中断影响工程进度导致有关费用增加进行索赔。一、建筑工程索赔的适用范围有哪些建筑工程索赔的适用范围：1、因材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔；2、由于人为原因，引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔；3、不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔。二、工程索赔程序有哪些1、索赔事件发生后14天内，向监理工程师发出索赔意向通知。2、发出索赔意向通知后的14天内，向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。3、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于14天内给予答复。4、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，14天内未予答复或未对承包人作进一步要

2023-06-28

133人看过

光票
信用证常用的种类

一、信用证常用的种类常见信用证有以下种类：1、跟单信用证：是凭跟单汇票或仅凭单据付款的信用证。国际贸易结算中所使用的信用证绝大部分是跟单信用证。2、光票信用证：是凭不附带单据的汇票付款的信用证。3、可撤销信用证：是指开证行对所开信用证不必征得受益人同意有权随时撤销的信用证。4、不可撤销信用证：是指信用证一经开出，在有效期内，非经信用证各有关当事人的同意，开证行不能片面修改或撤销的信用证。此种信用证在国际贸易中使用多。5、保兑信用证：是指经开证行以外的另一家银行加具保兑的信用证。保兑信用证主要是受益人（出口商）对开证银行的资信不了解，对开证银行的国家政局、外汇管制过于担心，怕收不回货款而要求加具保兑的要求，从而使货款的回收得到了双重保障。6、即期信用证：是开证行或付款行收到符合信用证条款的汇票和单据后，立即履行付款义务的信用证。7、远期信用证：是开证行或付款行收到符合信用证的单据时，不立即付

2023-06-06

188人看过
法律综合知识
建设用地类型有哪几种分类

一、建设用地类型有哪几种分类建设用地类型如下：1．商服用地。商服用地是指该宗地块规划的用地性质是用于建设商业服务业用房屋，出让后用地的使用年限为40年。可细分为批发零售用地、住宿餐饮用地、商务金融用地、其他商服用地。2．综合用地。综合用地是指不同用途的土地所构成的土地，即同一宗地包含两种或两种以上不同用途的土地，例如商业、居住综合用地，科研设计、办公综合用地等。3．住宅用地。一是住宅建筑基底占地及其四周合理间距内的用地（含宅间绿地和宅间小路等）的总称。二是供人们日常生活居住的房基地（有独立院落的包括院落）。包括：城镇单一住宅用地，即城镇居民的普通住宅、公寓、别墅用地；城镇混合住宅用地，即城镇居民以居住为主的住宅与工业或商业等混合用地；农村宅基地，即农村村民居住的宅基地；空闲宅基地，即村庄内部的空闲旧宅基地及其他空闲土地等。4．工业用地。工业用地就是指独立设置的工厂、车间、手工业作坊、建筑安

2023-05-07

62人看过
第三者
鉴定商业三者险赔付的费用属于哪种类型？

商业三者险的车险赔偿范围与交强险类似，包括：保险机动车在被保险人或其允许的核发驾驶人实用过称中发生意外事故，致使第三者遭受人身伤亡或财产的直接损失。对被保险人依法应支付的赔偿金额，保险人依照合同的约定，对于超过机动车交通事故责任强制保险各分项赔偿限额的部分都属于三责险赔付范围。购买交强险后是否可以不用再购买商业三者险首先，交强险是必须要缴纳的，有交强险就可以正常行驶；其次是商业车险，商业保险是选择性的，可买可不买，看自己需求，商业险相对于交强险，该保单内的险种可以根据客户自己要求选择购买，保险公司不能强制要求购买基本险。商业保险主要有：1、车损险，该险种赔偿单方事故车辆的损失，但不包含玻璃单独破损的损失，停放中造成的损失，如无法找到责任人，赔偿损失的30％，碰撞事故按照责任比例赔付，价格随车辆购买价格增加而增加，推荐险种（如果个人觉得车驾技术好，且能忍受小事故的赔偿金额，为了省钱可不选择该

2023-07-13

311人看过
借款
备用信用证索赔时应出具什么,其有哪些种类

一、备用信用证备用信用证，又称担保信用证，是指不以清偿商品交易的价款为目的，而以贷款融资，或担保债务偿还为目的所开立的信用证。二、备用信用证索赔备用信用证在索偿或索赔时，应出具即期汇票。三、备用信用证的种类备用信用证的种类很多，根据在基础交易中备用信用证的不同作用主要可分为以下8类：(一)履约保证备用信用证，支持一项除支付金钱以外的义务的履行，包括对由于申请人在基础交易中违约所致损失的赔偿。(二)预付款保证备用信用证，用于担保申请人对受益人的预付款所应承担的义务和责任。这种备用信用证通常用于国际工程承包项目中业主向承包人支付的合同总价10%-25%的工程预付款，以及进出口贸易中进口商向出口商支付的预付款。(三)反担保备用信用证，又称对开备用信用证，它支持反担保备用信用证受益人所开立的另外的备用信用证或其他承诺。(四)融资保证备用信用证，支持付款义务，包括对借款的偿还义务的任何证明性文件。目

2023-05-04

477人看过

法律综合知识
法人的三种分类

一、法人的三种分类（一）营利法人：以取得利益分配给股东等出资人为目的成立的法人，为营利法人。包括有限责任公司、股份有限公司和其他企业法人等。（二）非营利法人：为公益目的或者其他非盈利目的成立，不向出资人、设立人或者会员分配所取得利润的法人。非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等。（三）特别法人：机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人，为特别法人。二、公司法人年龄16周岁满可以担任吗开办公司，对法人的年龄没有上限规定。根据规定，担任公司法定代表人的，应该是具有完全民事行为能力的自然人。即一般为18周岁以上的成年人，而民事行为能力是与年龄上限是没有必然联系的，不管年龄多大，只要能正确地表达自己的意志、全辨认自己的行为，就属于完全民事行为能力的人，就可以担任公司的法定代表人。注：中国《民法典》（2021．1．1生效）第十七条【成年人与

2023-06-19

61人看过
保险公司
索赔常用语

Claimsoccrfreqentlyininternationaltrade.国际贸易中经常发生索赔现象。Wearenowlodgingaclaimwithyo.我们现在向贵方提出索赔。Iveheardthatyohavelodgedaclaimagainsts.听说你们已经向我们提出了索赔。Wevegivenyorclaimorcareflconsideration.我们已经就你们提出的索赔做了仔细研究。Welodgedaclaimwithyoonfertilizeryesterday.昨天我们就化肥问题向贵方提出索赔。Wefiledaclaimwith(against)yofortheshortweight.关于短重问题，我们已经向你方提出索赔。TheChineserepresentativeandMr.Bakediscssedtheclaim.中方代表与贝克先生商谈了索赔问题。We

2023-04-24

93人看过