如何支付进度款以及支付给谁
来源:互联网 时间: 2023-05-07 21:45:11 223 人看过

为保证工程正常施工,发包人应按合同及有关规定,根据工程形象进度按时支付工程款。根据《建设工程发包和合同价款管理办法》,“建设工程双方应当按照合同约定的工程进度,定期或者分期结算工程款。”《建设工程施工合同(示范文本)》对工程款的支付也作了相应约定:“发包人在确认计量结果后14日内,向承包人支付工程款(进度款)”发包人逾期未支付工程款(进度款)的,承包人可以向发包人发出要求支付的通知。发包人接到承包人通知后仍不按要求付款的,可以与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意,可以延期付款。协议应当约定延期支付的时间,并自计量结果确认后第15日起计算应付贷款利息发包人未按合同约定支付工程款(进度款),双方未能就延期付款达成协议,致使工程无法施工的,承包人可以停止施工,发包人应当承担违约责任。”。工程进度款的计算主要涉及两个方面,一是工程量的核定和确认,二是单价的计算方法。为核实和确认工程量,承包商应在协议规定的时间向业主代表提交已完成的工程量清单或报告。”《建设工程施工合同(示范文本)》规定:发包人代表在收到工程量清单或报告后7天内,按设计图纸核定竣工工程量,并以确认的计量结果作为工程价款的依据。发包人代表在收到已完成的工程量清单或报告后7天内未进行计量的,承包人报告中所列的工程量自第8天起视为确认,可作为支付工程价款的依据。工程进度款单价的计算方法主要根据发包人与承包人事先约定的工程价款计价方法确定。综合单价法和工程单价法可分为两种方法。在选择中,可以调整价格,即项目成本在实施期内随价格变化而调整,也可以采用固定价格,即项目成本在实施期内不因价格变化而调整,在工程造价中考虑了价格风险因素,在合同中明确了固定价格的内容和范围。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月07日 20:37
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多业主相关文章
  • 工程进度款支付的规定
    工程进度款的支付,是工程施工过程中的经常性工作,其具体的支付时间、方式都应在合同中作出规定。(1)时间规定和总额控制。建筑安装工程进度款的支付,一般实行月中按当月施工计划工作量的50%支付,月末按当月实际完成工作量扣除上半月支付数进行结算,工程竣工后办理竣工结算的办法。在工程竣工前,施工单位收取的备料款和工程进度款的总额,一般不得超过合同金额(包括工程合同签订后经发包人签证认可的增减工程价值)的95%,其余5%尾款,在工程竣工结算时除保修金外一并清算。承包人向发包人出具履约保函或其他保证的,可以不留尾款。(2)操作程序。承包人月中按月度施工计划工作量的50%收取工程款时应填列特制的“工程付款结算账单”送发包人或工程师确认后办理收款手续,每月终了时,承包人应根据当月实际完成的工作量以及单价、费用标准,计算已完工程价值,编制特制的“工程价款结算账单”和“已完工程量月报表”送发包人或工程师审查确
    2023-05-01
    363人看过
  • 工程预付款、进度款和结算款支付流程
    (一)工程预付款支付流程1、施工单位提交预付款《工程款支付申请表》给预算专员,施工单位项目经理要签字确认;2、预算办根据合同约定的预付比例审核预付款,签署预付款《工程款支付申请表》然后交给财务部;3、财务部再次复核后,交给总经理和董事长审批,然后将审核审批通过的《工程款支付申请表》交给出纳安排付款。(二)工程进度款支付流程:1、施工单位先向工程部提交进度款《工程款支付申请表》,要求附上已完工程的预算书,一式叁份(工程部、预算办、财务部各一份),施工单位项目经理要签字。2、工程部审核当月完成的部位及项目及相关工程量,审核完毕由工程部经理签字后交到预算专员。3、预算专员审核已完成工程量,并审核工程预算价,确定当月完成工程造价,根据合同约定,审批工程款,然后预算专员签字确认。(注:预算办要求提供电子版预算书时,施工单位要积极配合。)4、预算专员将进度款《工程款支付申请表》上交财务部审核。5、财务
    2023-02-26
    484人看过
  • 工程预付款、进度款和结算款支付流程
    一、工程预付款支付流程1、施工单位提交预付款《工程款支付申请表》给预算专员,施工单位项目经理要签字确认;2、预算办根据合同约定的预付比例审核预付款,签署预付款《工程款支付申请表》然后交给财务部;3、财务部再次复核后,交给总经理和董事长审批,然后将审核审批通过的《工程款支付申请表》交给出纳安排付款。二、工程进度款支付流程1、施工单位先向工程部提交进度款《工程款支付申请表》,要求附上已完工程的预算书,一式叁份(工程部、预算办、财务部各一份),施工单位项目经理要签字。2、工程部审核当月完成的部位及项目及相关工程量,审核完毕由工程部经理签字后交到预算专员。3、预算专员审核已完成工程量,并审核工程预算价,确定当月完成工程造价,根据合同约定,审批工程款,然后预算专员签字确认。(注:预算办要求提供电子版预算书时,施工单位要积极配合。)4、预算专员将进度款《工程款支付申请表》上交财务部审核。5、财务部审核
    2023-04-14
    493人看过
  • 工程款支付进度有规定吗
    工程进度款的支付,一般按当月实际完成工程量进行结算,工程竣工后办理竣工结算。在工程价款结算中,应在施工过程中双方确认计量结果后14天内,按完成工程数量支付工程进度款。发包人应支付不低于工程价款的60%不高于工程价款的90%。一、工程款要不回来怎么起诉工程款讨要法院起诉流程:1、当事人起诉,首先应提交起诉书,并按对方当事人人数提交相应份数的副本。2、根据"谁主张谁举证"原则,原告向法院起诉应提交相关材料。3、当事人向法院提交书证,应填写一式两份证据清单,详细列明提交证据的名称、页数。证据经法院承办人核对后,由承办人在证据清单上签字盖章,一份交当事人,一份备案。4、立案庭在当事人履行必须的手续和交齐有关证据材料之后,在七天内,对符合立案条件的,办理立案手续;对不符合立案条件的,依法裁定不予受理。5、当事人应在收到受理通知书之日起七天内预交案件受理费和其他诉讼费用,如确有困难,可在预交期内向本院
    2023-02-20
    397人看过
  • 工程款支付进度有规定吗
    一、工程款支付进度有规定吗工程进度款的支付,一般按当月实际完成工程量进行结算,工程竣工后办理竣工结算。在工程价款结算中,应在施工过程中双方确认计量结果后14天内,按完成工程数量支付工程进度款。发包人应支付不低于工程价款的60%不高于工程价款的90%。二、工程款要不回来怎么起诉工程款讨要法院起诉流程:1、当事人起诉,首先应提交起诉书,并按对方当事人人数提交相应份数的副本。2、根据"谁主张谁举证"原则,原告向法院起诉应提交相关材料。3、当事人向法院提交书证,应填写一式两份证据清单,详细列明提交证据的名称、页数。证据经法院承办人核对后,由承办人在证据清单上签字盖章,一份交当事人,一份备案。4、立案庭在当事人履行必须的手续和交齐有关证据材料之后,在七天内,对符合立案条件的,办理立案手续;对不符合立案条件的,依法裁定不予受理。5、当事人应在收到受理通知书之日起七天内预交案件受理费和其他诉讼费用,如确
    2023-04-23
    372人看过
  • 工程预付款如何支付
    工程预付款《建设工程施工合同》第24条明确,实行工程预付款的,双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额,开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付,承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知,发包人收到通知后仍不能按要求预付,承包人可在发出通知后7天停止施工,发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息,并承担违约责任。具体支付工程预付款的方式可以在专用条款中详细约定。目前在实践中采用工程预付款的情况比较少见。一、未及时工程款的法律后果工程预付款《建设工程施工合同》(GF-1999-0201示范文本)第13条明确,因以下原因造成工期延误,经工程师确认,工期相应顺延:(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行第24条明确,发包人不按约定预付,承包人在约定预付时间7天后向发包人发出
    2023-02-21
    247人看过
换一批
#小区物权
北京
律师推荐
    展开
    #业主
    词条

    业主是指房屋所有权人,按其拥有的物业所有权状况,又可分为独立所有权人和区分所有权人。区分所有权人是指数人区分一幅土地上同一建筑物而各有其专有部分,并就其共用部分按其应有部分有所有权者;独立所有权人是指某土地上的建筑物仅属于某一业主。... 更多>

    #业主
    相关咨询
    • 竣工进度款如何支付
      上海在线咨询 2021-10-01
      工程进度金是指在施工过程中按月或其他标准完成的工程数量计算的各项费用总和。工程进度付款方式按合同中的付款方式执行,主要有按月付款、按工程阶段付款、一次性付款等。按月结算和支付是按月支付进度金,竣工后结算的方法。合同工期超过两年的工程,年底进行工程盘点,办理年度结算。阶段性结算和支付是当年开工,当年不能竣工的工程按工程进度,分阶段支付工程进度费。具体划分在合同中明确。以月支付为例,主要流程如下:施工
    • 如何进行支付工程进度款
      湖北在线咨询 2023-04-12
      如何进行支付工程进度款 为了保证工程施工的正常进行,发包人应根据合同的约定和有关规定按工程的形象进度按时支付工程款。《建设工程施工发包与承包计价管理办法》规定,“建筑工程发承包双方应当按照合同约定定期或者按工程进度分阶段进行工程款结算”。《建设工程施工合同(示范文本)》关于工程款的支付也作出了相应的约定:“在确认计量结果后14天内,发包人应向承包人支付工程款(进度款)”。“发包人超过约定的支付时间
    • 工程进度款如何进行支付?
      福建在线咨询 2023-03-23
      1、按月结算。即实行旬末预支或月中预支,月终按工程师确认的当月完成的有效工程量进行结算,竣工后办理竣工结算。 2、分段结算。即双方约定按单项工程或单位工程形象进度,划分不同阶段进行结算。如对一般工业民用建筑可以划分为基础、结构、装饰、设备安装几个阶段。每阶段工程完工后,进行结算。高层建筑也可以把每完成一层作为一个结算段。公路工程也可以分为基础层和面层两个结算段等。 3、竣工后一次结算。建设项目较少
    • 工程进度款如何支付呢
      台湾在线咨询 2022-06-13
      1、按月结算。即实行旬末预支或月中预支,月终按工程师确认的当月完成的有效工程量进行结算,竣工后办理竣工结算。 2、分段结算。即双方约定按单项工程或单位工程形象进度,划分不同阶段进行结算。如对一般工业民用建筑可以划分为基础、结构、装饰、设备安装几个阶段。每阶段工程完工后,进行结算。高层建筑也可以把每完成一层作为一个结算段。公路工程也可以分为基础层和面层两个结算段等。 3、竣工后一次结算。建设项目较少
    • 工程进度款如何支付呢?
      西藏在线咨询 2022-10-14
      1、按月结算。即实行旬末预支或月中预支,月终按工程师确认的当月完成的有效工程量进行结算,竣工后办理竣工结算。 2、分段结算。即双方约定按单项工程或单位工程形象进度,划分不同阶段进行结算。如对一般工业民用建筑可以划分为基础、结构、装饰、设备安装几个阶段。每阶段工程完工后,进行结算。高层建筑也可以把每完成一层作为一个结算段。公路工程也可以分为基础层和面层两个结算段等。 3、竣工后一次结算。建设项目较少