工程期限引发的工程纠纷是怎样的,如何解决
来源:法律编辑整理 时间: 2023-04-27 09:41:14 438 人看过

一、工程期限引发的工程纠纷是怎样的,如何解决

因工期引发的纠纷:

发包人常用来抗辩承包人请求支付工程进度款或结算的一个主要理由就是承包人承担工期延误违约金,要主张工期违约金就涉及到举证问题,一个是实际开工时间的认定;另一个是竣工时间的认定。

若有开工会议纪要、开工通知明确了开工时间则可以此举证;没有这些证据则可依据开工报告记载时间来作为开工时间;若这些均没有,一般可以合同记载时间举证。

《建筑法》

第六十一条规定“交付竣工验收的建筑工程,必须符合规定的建筑工程质量标准,有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书,并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。”

二、认定竣工时间的司法解释

关于竣工时间的认定,司法解释做出了规定:

1、经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;

2、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期;

3、未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移工程占有之日为竣工日期。

前面说的承包人的原因导致的工期延误,而施工中往往由于发包人原因导致工期延误,由此产生工期顺延及索赔事项。要主张工期顺延及索赔,承包人需举证,即需要在施工过程中留存相应的资料、文件,这对施工管理是否规范、是否有完善的制度是一个考验。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月27日 08:54
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多违约金相关文章
  •  如何解决征地补贴引发的纠纷?
    本文介绍了征地纠纷的行政复议和行政诉讼以及民事诉讼。征地纠纷中的行政诉讼和民事诉讼各自有其特点和适用范围。同时,枣木高速征地补偿标准的相关内容也被介绍。1、关于征地纠纷的行政复议定义,指的是当公民、法人或其他组织对行政主体作出的具体行政行为不服,并认为该行为侵犯了其合法权益时,向法定的行政复议机关提出复议申请。行政复议机关将依法对具体行政行为进行合法性、适当性审查,并作出行政复议决定。是公民,法人或其他组织通过行政救济途径解决行政争议的一种方法。2、征地纠纷行政诉讼行政诉讼是指公民法人对具体行政行为不服而向人民法院起诉,有人民法院进行审理并作出判决、裁定的司法程序。即通常我们所说的“民告官”,这是解决行政争议的重要制度。3、征地纠纷中的民事诉讼。在征地纠纷中,大多数进行的诉讼属于行政诉讼,民事诉讼时为数不多的,但是并不是所有的程序都要走行政诉讼,有时候也可以走民事诉讼的程序,如对于非法占地
    2023-11-17
    256人看过
  • 开发商多付工程款纠纷该如何解决
    在这种情况下,我们应该坚决并迅速地追索并返还多付给承包商的工程款项。根据我国的《建筑法》条款所规定,如果建筑施工企业在项目建设过程中存在着偷工减料、使用不符合质量标准的建筑材料、建筑构件以及设备等不当行为,甚至出现违反工程设计图纸或施工技术标准进行施工作业的现象,我们将会依法对其予以纠正,同时对违规单位处以相应数额的罚款。《建筑法》第五十四条建设单位不得以任何理由,要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中,违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准,降低工程质量。建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反前款规定提出的降低工程质量的要求,应当予以拒绝。
    2024-07-30
    173人看过
  • 工程质量保修期限的纠纷及解决方法
    一、工程质量保修期限的纠纷及解决方法工程质量保修期限的纠纷及解决方法:认真签署建设工程质量保修协议;发现建筑质量缺陷及时通知保修义务人到场确认、督促整改;注意保留书面保修记录;严格依约履行质量保修责任。二、工程质量缺陷期和工程保修期的异同工程质量缺陷期和工程保修期的区别如下:1.保修期:指承包单位对所完成工程的保修期限,超过这个保修期限则无义务实施保修。保修期最低为两年(水、电、装修等),防水为5年,主体结构、基础为设计的合理使用年限(50年)。2.缺陷责任期:指承包单位为所完成的工程产品发生质量缺陷后的修补预留金额的时间,在责任期结束后可收回其质量保证金。缺陷责任期通常为6个月、12个月、24个月,具体双方在合同中约定。工程质量缺陷期和工程保修期的相同点:1.质量保修期和缺陷责任期的起始时间相同,两者都是自竣工验收合格之日起开始计算;2.修复费用都由造成缺陷的责任方承担。三、工程质量事故
    2023-09-30
    309人看过
  • 纠纷调解工作的“程序”是如何的
    人民调解的程序流程1、纠纷的受理,既由当事人提出调解申请,当事人没有提出申请的,调委会也可主动调解。实行统一立案报告制、统一承办;2、进行必要的调查,收集相关证据,查明纠纷的事实经过,拟定调解纠纷的实施方案;3、主持调解,制作书面调解协议书,当事人、承办人签字,并加盖“人民调解委员会”印章;4、对久调不决的纠纷,及时申报人民调解工作领导小组,避免纠纷激化;5、调解结束,分为两种情况:一是达成协议而结束的调解。二是没有达成协议的调解。调解达成协议后人民调解委员会有责任帮助、检查、督促、教育双方当事人自觉履行协议。没达成调解协议,防止纠纷激化,并告知纠纷当事人进入其他程序进行解决(如申诉、仲裁、诉讼)。相关法律依据《中华人民共和国人民调解法》第十七条当事人可以向人民调解委员会申请调解;人民调解委员会也可以主动调解。当事人一方明确拒绝调解的,不得调解。第十八条基层人民法院、公安机关对适宜通过人民
    2023-04-27
    401人看过
  • 工程欠款纠纷的解决办法有哪些?工程欠款纠纷如何起诉?
    一、工程欠款纠纷的解决办法有哪些1、对业主逾期付款及时主张权利或保存证据。工程款一般分为动员预付款、进度款、结算款,质保金。首先在签订施工合同时,尽管相对甲方,施工方处于不利的地位,但是还是要据理力争,争取在合同中尽可能约定一个对施工方有利的预付款、进度款支付比例。因为,在工程进展过程中,施工单位享有主动权,如果业主建设单位延期付款就可以顺延工期来制约业主,因此应当争取在工程完工前最大限度的争取支付较大数量工程款。再者,在工程进行过程中,一旦业主建设单位出现逾期支付预付款或进度款的情形,不能碍于情面,而不及时提出,应及时提出要求付款的书面申明或索赔申请。这样一是可以在工程索赔程序中获得主动,二是也为将来可能发生的诉讼提供了最充足的证据。再者,对于工程款的支付状况要及时核对,必要是定期和业主建设单位采取财务对账的方式来固定证据。对账的书面单据要加盖双方的印章。这样及时发生了纠纷也可以使得施工
    2023-06-08
    374人看过
  • 引发建筑工程质量纠纷的原因
    对于发生质量问题纠纷,关键是分清责任。谁勘察设计谁负责,谁施工谁负责就是对质量责任的概括。产生工程质量问题从而引发纠纷的原因有以下几类:一、建设单位或发包人方面的原因:1、建设单位不顾实际地降低造价,缩短工期。2、建设单位不按建设程序运作。3、在设计或施工中提出违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准的要求。4、将工程发包给没有资质的单位或者将工程任意肢解进行发包。5、建设单位未将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。6、建设单位采购的建筑材料、建筑构配件和设备不合格或给施工单位指定厂家,明示、暗示使用不合格的材料、构配件和设备。二、勘察设计单位方面的原因:建筑工程的勘察设计单位必须对其勘察设计的质量负责。勘察设计文件应当符合有关法律、行政法规的规定和建筑工程质量、安全标准、建筑工程勘察设计技术规范以及合同的约定。设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备,
    2023-06-07
    96人看过
  • 如何处理因工程建设引起的纠纷
    1、如何根据我国相关法律法规处理工程施工扰民纠纷,如果工程施工过程中噪声污染防治不好,对周围居民造成影响,居民可以向生态环境主管部门投诉环境。《中华人民共和国城市噪声敏感建筑物集中区域环境噪声污染防治法》第三十条禁止夜间进行产生环境噪声污染的施工作业,抢修除外,因生产工艺要求或特殊需要而紧急操作和连续操作。因特殊需要需要连续作业的,必须取得县级以上人民政府或者有关主管部门的证明。前项夜间作业,必须向附近居民公告。第四十八条违反本法第十四条的规定,建设项目环境噪声污染防治配套设施未建成或者不符合国家要求,擅自投入生产或者使用的,县级以上生态环境主管部门责令限期改正,对单位或者个人处以罚款;造成重大环境污染或者生态破坏的,责令停止生产或者使用,或者报有批准权的人民政府批准,责令关闭。第五十六条建设单位违反本法第三十条第一款的规定,在城市噪声敏感建筑物集中区域进行夜间禁止进行的产生环境噪声污染的
    2023-05-02
    52人看过
  • 工程款拖欠引发纠纷的诉讼主体如何确定
    承包人将承包的建设工程合同分包出去,实际建造人起诉承包人的,发包人不得列为当事人;承包人提出将发包人列为第三人并主张权利,但发包人对承包人负有义务的,发包人可以列为第三人,双方根据不同的法律关系承担相应的法律责任;经发包人认可的分包合同,是合同的转让,发包人直接列为被告。相关法律知识:《中华人民共和国建筑法》的有关规定。第三十七条建筑工程的设计应当符合国家规定的建筑安全规程和技术规范,保证工程的安全性能。第三十八条建筑施工企业编制施工组织设计,应当根据建筑工程的特点,制定相应的安全技术措施;专业性强的工程,编制专项安全施工组织设计,采取安全技术措施。第三十九条建筑施工企业应当采取措施,维护施工现场的安全,防范危险和火灾;有条件的,对施工现场实行封闭管理。施工现场可能对相邻建筑物、构筑物和特殊作业环境造成破坏的,施工企业应当采取安全防护措施。第四十条建设单位应当向施工企业提供与施工现场有关的
    2023-05-07
    58人看过
  • 高利贷引发的纠纷如何妥善解决
    一、高利贷引发的纠纷如何妥善解决当事人可以依法向人民法院起诉。出借人请求借款人按照合同约定利率支付利息的,人民法院应予支持,但是双方约定的利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的除外。《民法典》第六百八十条禁止高利放贷,借款的利率不得违反国家有关规定。借款合同对支付利息没有约定的,视为没有利息。借款合同对支付利息约定不明确,当事人不能达成补充协议的,按照当地或者当事人的交易方式、交易习惯、市场利率等因素确定利息;自然人之间借款的,视为没有利息。二、放高利贷是犯罪吗放高利贷不属于犯罪行为。但是如果是以转贷为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,且违法数额较大的,构成高利转贷罪。《中华人民共和国刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,
    2023-12-11
    86人看过
  • 如何处理因国家工程款拖欠而引发的纠纷
    一、如何处理因国家工程款拖欠而引发的纠纷处理因国家工程款拖欠而引发的纠纷可以采取协商、调解、仲裁、起诉等方式。1.协商:双方依靠自身力量,相互妥协和让步,解决纠纷。该方法快捷简便、心平气和,但应以书面方式记载协商内容。2.调解:由第三方介入促使争议各方相互谅解和让步,最终化解矛盾。当争议各方失去对话基础,寻求第三方调解实为高明选择。3.仲裁:将纠纷提交仲裁机构,由其居中裁决的纠纷解决机制。仲裁一裁终局制,一方不履行仲裁裁决,对方可以申请法院强制执行。4.诉讼:一方向法院提出请求,由法院裁决纠纷的制度。诉讼是最终、最权威的纠纷解决机制,是当事人保护权利的最后屏障。二、拖欠工程款起诉需要准备什么材料拖欠工程款起诉需要准备的材料有:1.双方的工商登记资料、起诉状;招标文件、中标通知书;2.建设工程施工合同、施工过程中增减工程量的补充合同;3.工程预、决算报告、支付工程款的付收款凭证;工程验收、结
    2023-09-27
    325人看过
  • 消防工程备案纠纷如何解决
    消防工程备案纠纷一般情况下可以通过协商、仲裁、起诉三种方式进行解决,具体解决方法需要根据具体情况而定。消防工程哪些情况不需要备案1、取消部分消防备案项目取消投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下(或者省级人民政府住房城乡建设主管部门确定的限额以下)的建设工程消防设计和竣工验收消防备案。2、减少消防审批条件在实施建设工程消防验收、公众聚集场所投入使用营业前消防安全检查时,取消消防产品见证取样检验、电气检测等审批条件,减少申报材料。3、合并部分消防审批事项对具备申报条件的公众聚集场所,当建设单位和使用单位一致时,根据单位申请,实行建设工程消防验收和公众聚集场所投入使用营业前消防安全检查合并办理,分别出具审批文书。4、下放部分消防审批权限在实施注册消防工程师资格注册时,将一级注册消防工程师资格注册审批事项,由公安部消防局下放到省级公安消防部门实施。5、简化消防审批受理程序对于建筑面积
    2023-02-24
    85人看过
  • 建筑工程如何解决劳务纠纷
    1、总承包企业或专业施工企业与不具备相应资质的企业签定的劳务分包合同。合同无效后的处理:如果劳务分包企业提供劳务的工程合格,劳务分包企业依据《解《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件的适用法律问题的解释》第2条的规定,请求劳务费的应当得到法律支持。如果仅仅因劳务分包企业提供的劳务质量不合格引起的工程不合格,劳务分包企业请求劳务分包合同约定的劳务价款的,将得不到法律支持,并且,还应承担相应的损失。2、总承包企业或专业承包企业与劳务分包企业以劳务分包合同的名义签订的实质上的工程分包合同。这种合同将依据合同的实际内容及建设施工中的客观事实,及双方结算的具体情况,来认定双方合同关系的本质。其中有的可能会被认定为工程分包合同,那么就要按照工程分包合同的权利义务,来重新确认双方的权利义务。3、工程分包企业以劳务分包合同的名义与劳务分包企业签订的实质上的工程再分包合同。这种合同将被认定为无效。工
    2023-03-26
    183人看过
  • 如何解决消防工程档案纠纷
    如何解决消防工程立案争议一般来说,消防工程立案争议可以通过协商、仲裁、起诉等方式解决,具体解决办法需要根据具体情况确定。对投资30万元以下、建筑面积300平方米以下(或省人民政府住房和城乡建设厅确定的限额)的建设项目,取消消防设计和竣工验收消防记录。在实施建设项目消防验收和公众聚集场所投入使用前的消防安全检查中,取消消防产品见证抽检、电气检测等审批条件,减少申报材料。对具备申报条件的公众聚集场所,在建设单位与使用单位一致的情况下,根据单位申请,将建设项目的消防验收与公众聚集场所投入使用前的消防安全检查相结合,并分别出具批准文件。在实施注册消防工程师资格登记时,一级注册消防工程师资格登记审批事项由公安部消防局移交省级公安消防局实施。建筑面积在1000平方米以下的办公装修工程,无需提交设计单位资质证明,消防设计文件可采用能真实反映建设工程情况的示意图。申请材料不齐全的,可以先登记领取,并一次性
    2023-05-02
    319人看过
  • 建筑工程纠纷如何解决,建筑工程纠纷管辖地在哪
    建筑工程民事纠纷的解决途径主要有和解、调解、仲裁、诉讼;建筑工程行政纠纷的解决途径有行政复议和行政诉讼两种途径。建设工程合同纠纷一般由合同约定的履行法院管辖,但合同没有约定时,由发包人接受图纸所在地人民法院管辖。一、建设工程合同仲裁地点的规定建设工程合同仲裁地点的规定是:当事人可以自行协议约定管辖机构,建设工程合同属于不动产专属管辖的范围,约定的仲裁地应在工程所在地。发生建设工程合同纠纷时当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以根据合同约定向工程所在地的仲裁机构申请仲裁。二、涉外合同发生纠纷解决途径有哪些有下列解决途径:1.和解。是指事人因合同发生纠纷时可以再行协商,在尊重双方利益的基础上,就争议的事项达成一致,从而解决纠纷的方式。2.诉讼解决。是指合同纠纷发生后,当事人如果没有仲裁协议,任何一方均可以向人民法院提起民事诉讼,请求人民法院对合同纠纷依法予以处理。三、工程合同纠纷有哪些
    2023-04-10
    61人看过
换一批
#合同违约
北京
律师推荐
    展开
    #违约金
    词条

    违约金是指合同一方或双方违反合同约定的义务或责任时,应向另一方支付的金钱或金钱替代物。在合同违约的情况下,违约金通常是一种违约的惩罚,用于弥补对方因违约行为而遭受的损失。 需要注意违约金的具体金额和支付方式,以及是否符合合同条款和相关法律法... 更多>

    #违约金
    相关咨询
    • 建设工程工程款纠纷如何解决(建设工程工程款纠纷)
      甘肃在线咨询 2023-07-26
      在建设工程施工合同案件中,发包人没有如约支付工程款的时候,承包方主要需准备和运用以下证据来证明自己的主张: 工程合同纠纷案件拖欠工程款可以通过法律途径解决 1、招标公告、投标书、中标通知书组成的招投标文件 在双方未签订施工合同的情况下,该类型证据主要有以下证明作用: (1)、证明双方要约、承诺过程,可以上述文件认定合同双方的主要权利义务; (2)、该文件已经包含了双方的交易条件,上述文件亦可直接构
    • 工伤引发的纠纷解决办法
      澳门在线咨询 2025-01-23
      根据实际情况处理工伤纠纷,首先要求用人单位支付医疗费用进行治疗。接着,要收集与劳动关系相关的证明,这一点非常重要。然后进行工伤认定。接着,进行劳动能力鉴定。之后,申请劳动仲裁以索赔工伤待遇。《工伤保险条例》第十四条规定,职工有以下情形之一的,应认定为工伤:(一)在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的;(二)工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;(三
    • 承包建设工程合同纠纷如何解决(建设工程合同纠纷怎样解决)
      辽宁在线咨询 2023-07-28
      工程索赔 工程索赔是指在建设工程施工合同履行中,当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时,向另一方提出赔偿要求的行为。工程索赔是双向的,发包人(建设单位)和承包人(施工单位)都可能向对方提出索赔要求。一般来讲,发包人索赔额较小,而且处理方便,可以通过冲帐、扣拨工程款、扣保证金等实现对承包人的索赔而承包人对发包人的索赔则比较困难一些。以上是 建设工程合同纠纷怎样解决的回答
    • 工程合同引发纠纷该如何处理
      河北在线咨询 2022-10-24
      协商不成,可以准备证据,委托律师起诉。
    • 工程款返还纠纷管辖地如何确定?发生工程款纠纷的解决方法
      上海在线咨询 2022-11-26
      工程款返还纠纷在日常生活当中时有发生,现在人们都愿意通过法律诉讼程序来解决。选择诉讼程序的话首先需要确定其法院管辖地,这是非常重要的,也是很多人弄不清楚的。北京金台(扬州)律师事务所殷实律师解析。 一、工程款返还纠纷管辖地的确认拖欠工程款是建设工程施工合同纠纷中的一种。建设工程施工合同纠纷是一般的合同纠纷案件,应当根据《民诉法》关于合同纠纷案件的规定处理,即以被告住所地或者合同履行地为管辖地。在建