承包商施工索赔有哪些情形
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-03 22:35:51 402 人看过

一、承包商施工索赔有哪些情形

1.不利的自然条件与人为障碍引起的索赔。这类障碍或条件指一个有经验的承包商无法合理预见到的并在施工中发生了的,增加了施工的难度并导致承包商花费更多的时间和费用。

2.工期延长和延误索赔。它包括工期索赔和费用索赔两方面,应分别编制,因为这两方面索赔不一定同时成立。凡纯属业主和工程师方面的原因造成的工期的拖延,不仅应给承包商适当地延长工期,还应给予相应的费用补偿。

3.加速施工的索赔。有时业主或工程师会发布加速施工指令(其原因应非承包商的任何责任和原因引起),会导致施工成本增加,引起索赔,此按FIDIC合同条款规定,可采取奖励方法解决施工的费用补偿,激励承包商克服困难,提前(或按时)完工。

4.因非承包商的任何责任和原因引起施工临时中断和工效降低引起索赔。

5.业主不正当地终止工程而引起索赔。

6.业主风险和特殊风险引起索赔。

7.物价上涨引起索赔。

8.拖欠支付工程款引起索赔。

9.法规、货币及汇率变化引起的索赔。如在投标截止日期前的28天以后,由于业主国家或地方的任何法规、法令、政令、规章发生变化,或工程施工所在国政府(或其受权机构)对支付合同的一种或几种货币实行限制或货币汇兑限制,造成承包商损失的,业主应给予补偿。

10.因合同条文模糊不清、错误引起索赔。

二、业主反索赔的内容有哪些

对承包商履约中的违约责任进行索赔。它包括以下内容:

1、工期延误反索赔。由于承包商的原因造成工期延误的。业主可要求支付延期竣工违约金,确定违约金的费率时可考虑的因素有:业主盈利损失;由于工程延误引起的贷款利息的增加;工程延期带来的附加监理费用及租用其他建筑物时的租赁费。

2、施工缺陷反索赔。如工程存在缺陷,承包商在保修期满前(或规定的时限内)未完成应负责的修补工程,业主可据此向承包商索赔,并有权雇用他人来完成工作,发生的费用由承包商承担。

3、对超额利润的索赔。如工程量增加很多(超过有效合同价的15%),使承包商在不增加任何固定成本的情况下预期收入增大,或由于法规的变化导致实际施工成本降低,业主可向承包商索赔,收回部分超额利润。

4、业主合理终止合同或承包商不正当放弃合同的索赔。此时业主有权从承包商手中收回由新承包商完成工程所需的工程款与原合同未付部分的差额。

5、由于工伤事故给业主方人员和第三方人员造成的人身或财产损失的索赔,及承包商运送建材、施工机械设备时损坏公路、桥梁或隧道时,道桥管理部门提出的索赔等。

6、对指定分包商的付款索赔。在承包商未能提供已向指定分包商付款的合理证明时,业主可据监理工程师的证明书将承包商未付给指定分包商的所有款项(扣除保留金)付给该分包商,并从应付给承包商的任何款项中扣除。

承包商在施工的过程中,可能因为出现的各种意外情况,而造成了损失,由此可以要求对应的人员作出赔偿,也就是我们说的工程索赔。然而,由于不同情况下造成的损害不一样,于是在索赔的时候,计算出来的最终赔偿金额就有可能不一样。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月09日 13:28
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多合同条款相关文章
  • 承包商在施工项目中的损失索赔
    承包商施工索赔的情形有:1、不利的自然条件与人为障碍引起的索赔。2、工期延长和延误索赔。3、加速施工的索赔。4、因非承包商的任何责任和原因引起施工临时中断和工效降低引起索赔。5、业主不正当地终止工程而引起索赔。6、业主风险和特殊风险引起索赔。7、物价上涨引起索赔。8、拖欠支付工程款引起索赔。9、法规、货币及汇率变化引起的索赔。10、因合同条文模糊不清、错误引起索赔。施工索赔需要收集的证据有哪些索赔事件确立的前提条件是必须有正当的索赔理由,正当的索赔理由的说明须有有效证据。索赔证据的种类:(1)本工程合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标书及附件;(4)本合同专用条款;(5)本合同通用条款;(6)标准、规范及有关技术文件;(7)图纸;(8)工程量清单;(9)工程报价单或预算书。《中华人民共和国民法典》第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔
    2023-07-20
    453人看过
  • 施工期内承包人有什么索赔
    承包人有权依法索赔的施工赔偿包括:发包人未按约定提供施工场地、施工条件所造成的损失赔偿;工程设计变更导致工期延长的损失赔偿;发包人未按约定供应材料、设备造成的损失赔偿以及发包人工作失误造成的损失赔偿等。一、劳务分包有哪些形式劳务分包有以下形式:1、零散的劳务承包,即企业临时用人;2、自带劳务承包,即由企业内部的正式职工招募人员来承包劳务;3、和成建制的劳务分包,即从总承包企业处分项、分部的承包。二、小包工头讨要工程款的方式如下:1、直接与发包人进行协商。讨要工程款需要及时,应当选择合法正当的途径与发包人进行协商;2、视情况可以接受发包人的担保。如果发包人确实无力支付工程价款的,可以接受其提供的担保;3、向人民法院提起诉讼。如果发包人既不肯支付价款,也不肯提供担保,此时可使用法律武器维护自己的合法权益。三、发包人具有下列情形之一,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包
    2023-06-27
    410人看过
  • 开发商向承包商提出反索赔的情形一般有什么?
    反索赔就是指一方提出索赔时,反驳、反击或者防止对方提出的索赔,不让对方索赔成功或者全部成功。一般认为,索赔是双向的,业主和承包商都可以向对方提出索赔要求,任何一方也都可以对对方提出的索赔要求进行反驳和反击,这种反击和反驳就是反索赔。开发商向承包商提出反索赔的情形如下:1、工程质量问题反索赔。2、拖延工期反索赔。3、经济担保反索赔。4、保修金反索赔。5、开发商其他损失的反索赔。《建筑法》第三十五条工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务,对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查,给建设单位造成损失的,应当承担相应的赔偿责任。工程监理单位与承包单位串通,为承包单位谋取非法利益,给建设单位造成损失的,应当与承包单位承担连带赔偿责任。
    2024-05-03
    325人看过
  • 工程承包中承包人违约的情形有哪些
    承包人违约的情形:1、私自将合同的全部或部分权利转让给其他人,将合同的全部或部分义务转移给其他人;2、未经监理人批准,私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地;3、使用不合格材料或工程设备,工程质量达不到标准要求,又拒绝清除不合格工程;4、未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作,已造成或预期造成工期延误;5、缺陷责任期内未对工程接收证书所列缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复,又拒绝按监理人指示再进行修补;6、承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同;7、承包人不按合同约定履行义务的其他情况。律师补充:承包人承担违约责任的方式:1、赔偿损失。发包人、承包人应当在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法。与发包人承担赔偿责任的情况相同,如果没有约定赔偿损失,则承包人承担一般法定赔偿责任,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合
    2023-05-06
    498人看过
  • 索赔利润的承包商可以得到哪些情况
    1、工程师或业主提供的施工图或批示错误;2、业主未能及时提供施工现场;3、合同规定或工程师通知的原始基点、基准线、基准标高错误;4、不可预见的自然条件;5、服从工程师的指示进行试验,或由于雇主应负责的原因对竣工试验的干扰;6、因业主违约,承包商暂停工作及终止合同;7、应属于雇主承担的风险等。反索赔有哪些情形施工索赔包括索赔和反索赔,一般将承包方向发包方提出的补偿要求称为索赔,而将发包方向承包方进行的索赔称反索赔。反索赔的主要内容包括以下几个方面:1、延期工期的反索赔。2、工程施工质量缺陷的反索赔。3、合同担保的反索赔。4、发包方其他损失的反索赔。《建筑法》第五十四条规定,建设单位不得以任何理由,要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中,违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准,降低工程质量。建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反前款规定提出的降低工程质量的要求,应当予以
    2023-08-06
    99人看过
  • 一般情况下承包商可以索赔哪些费用
    一、承包商可以索赔的费用一般情况下只要是承包商有索赔权的事项,导致了工程成本的增加,承包商都可以提出费用索赔,因为这些费用都是承包商完成超出合同范围的工作而实际增加的开支。承包商索赔费用的项目主要包括以下几种:1、人工费。可以作为承包商人工费索赔的情形主要有:a、承包商因完成合同计划以外的工作所花费的人工费;b、非因承包商的责任造成施工效率降低或工期延误致使人员窝工增加的人工费;c、超过法定工作时间的加班劳动费用;4)、法定人工费的增长等。2、材料费。可以作为承包商材料费的索赔主要有:a、对于实际用量超过计划用量而增加的材料费;b、在可调价格合同中,由于客观原因材料价格大幅上涨的;c、非因承包商责任使工期延长导致材料价格上涨或非因承包商原因致使材料运杂费、材料采购与保管费用的上涨等。3、施工机械使用费。可以作为承包商施工机械使用费索赔的情形有:a、由于完成工程师指示的,超出合同范围的工作所
    2023-06-10
    88人看过
  • 承包人施工索赔成立条件
    一、承包人施工索赔成立条件承包人施工索赔成立条件有:1.与合同相比较,已经造成了实际的额外费用或工期损失。2.造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商的过失。3.按合同规定,不应由承包商承担的风险。4.承包商在事件发生后的规定时限内提出了书面索赔的意向通知。二、工程索赔分为哪几类1.工程延误索赔。因发包人未按合同要求提供施工条件,如未及时交付设计图纸、施工现场、道路等,或因发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成工期拖延的,承包人对此提出索赔。这是工程中常见的一类索赔。2.工程变更索赔。由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等,造成工期延长和费用增加,承包人对此提出索赔。3.合同被迫终止的索赔。人或承包人违约以及不可抗力事件等原因造成合同非正常终止,无责任的受害方因其蒙受经济损失而向对方提出索赔。4.工程加速索赔。发包人或工程师指令承包人加快施
    2023-01-09
    124人看过
  • 承包商施工索赔的内容和特点是什么
    1.不利自然条件和人为障碍引起的索赔。此类障碍或条件是指经验丰富的承包商无法合理预见且在施工过程中发生的障碍或条件,这些障碍或条件增加了施工难度,并导致承包商花费更多的时间和成本2.要求延长工期和延误。它包括工期索赔和成本索赔,应分别编制,因为这两项索赔可能不会同时成立。如果仅由于业主和工程师的原因导致工期延误,承包商不仅应适当延长工期,还应给予相应的费用赔偿。有时,业主或工程师会发布加速施工令(原因不得由承包商的任何责任和理由引起),这将增加施工成本并引起索赔。根据FIDIC合同条款,可采用激励方式解决施工成本补偿问题,鼓励承包商克服困难,提前(或按时)完成工程。4.因除施工责任外的任何责任和原因造成施工临时中断和工作效率降低的索赔承包商5.因业主不当终止项目而引起的索赔6.因业主风险和特殊风险引起的索赔7.因价格上涨引起的索赔8.因拖欠项目资金引起的索赔9.因法规变更引起的索赔,货币和
    2023-05-07
    385人看过
  • 开发商向承包商提出的索赔有哪些类型
    施工索赔包括索赔和反索赔,一般将承包方向发包方提出的补偿要求称为索赔,而将发包方向承包方进行的索赔称反索赔。反索赔的主要内容包括以下几个方面:延期工期的反索赔。工程施工质量缺陷的反索赔。合同担保的反索赔。发包方其他损失的反索赔。《民法典》第八百零二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的,承包人应当承担赔偿责任。
    2024-04-25
    419人看过
  • 施工反索赔具体有哪些实施措施
    (1)计划管理。对基建项目的投资、工期和质量要有一个符合实际的计划,推行限额设计(即按照批准的可行性研究报告及投资估算控制初步设计,按照批准的初步设计总概算控制技术设计),严格控制工程造价,减少结算和付款风险。国家计委规定,自1991年起,凡因设计单位错误,漏项或扩大规模和提高标准而导致工程静态投资超支,要扣减设计费3%-20%:(2)招投标管理。进一步加强规范设计、监理和施工过程的招投标,树立全面的招投标理念,把设计和监理推向市场,并对设计进行监理,进一步监督设计的质量和进度。杜绝边施工边设计,不给承包商因为工程变更而获得大量的索赔机会。通过制定招标文件和对承包商进行资格审查,把不合适的承包商和项目经理挡在投标的门外。(3)合同管理。业应认真研究合同条款的内涵,签订内容全面,切实可行的合同,要充分考虑到工程在未来建设和结算中的各种可能的风险,把工程建设管理紧扣在合同之内。对索赔费用的结算
    2023-06-13
    376人看过
  • 施工爆破震裂房屋如何赔偿,施工侵权包括哪些情形
    一、施工爆破震裂房屋如何赔偿施工单位进行爆破作业时,如果震裂了房屋的,由施工单位承的赔偿的责任,依据对房屋造成的实际损失赔偿。《中华人民共和国民法典》第一千一百八十四条【财产损失计算方式】侵害他人财产的,财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他合理方式计算。第一千二百五十八条【公共场所或者道路上施工致害责任和窨井等地下设施致害责任】在公共场所或者道路上挖掘、修缮安装地下设施等造成他人损害,施工人不能证明已经设置明显标志和采取安全措施的,应当承担侵权责任。窨井等地下设施造成他人损害,管理人不能证明尽到管理职责的,应当承担侵权责任。二、施工侵权包括哪些情形1.从事高空、高压、地下挖掘活动等高度危险作业致人损害的侵权诉讼,由经营者就受害人故意或不可抗力造成损害的事实,或者被侵权人对损害的发生具有过失的事实承担举证责任;2.对占有或使用易燃、易爆等高度危险物致人损害的侵权诉讼,由占有人或者使用人就
    2024-01-13
    231人看过
  • 新形势下工程承包商的索赔的法律规定
    目标分析。首先,确定索赔所要达到的目标。承包商的索赔目标通常为承包商索赔的基本要求,是承包商对索赔解决的最终期望。它由承包商根据合同实施状况、所受实际损失和总的经营战略确定。其次,分析目标实现的基本条件和可能性。承包商的索赔目标可能有多个,有容易实现的,也有难以实现的。承包商应按其实现难度进行排序,并逐一分析其实现的可能性和基本条件。另外,分析目标实现的风险。国际工程索赔过程中的风险很多,作为承包商应主要分析在履行合同责任时由于自身的失误所导致的风险以及其它不利于索赔解决的影响因素。对方立场分析。一是进行法律背景分析。包括民法典律基础的特点、对方商业习惯、文化特点、民族特性等。二是利益和期望分析。分析对方的兴趣和利益所在,研究双方利益的一致性和矛盾性。对双方利益和期望的分析是制订索赔基本方针和策略的基础。通常,双方利益差距越大,期望越高,索赔的解决就越困难。三是对方的反索赔分析。索赔和反索
    2023-05-04
    316人看过
  • 施工企业有哪些索赔机会
    施工企业有什么索赔机会施工索赔是一项涉及面广、学问颇深的技巧,是施工方保护自己并获取利益的手段。施工方在事业上的成功,很大程度上取决于其是否善于索赔。而在施工管理中能否及时、全面地发现潜在的索赔机会是索赔工作的前提条件。实际上,施工索赔机会存在于项目施工的全过程,具体而言有以下几种:第一,业主及业主代表的行为潜在着索赔机会。第二,设计变更潜在着索赔机会。第三,合同文件的缺陷存在着索赔机会。第四,不可抗力以及不可预见因素的发生存在着索赔机会等。以上各项均存在索赔机会,但这并不意味着施工企业就能够获得工期或费用补偿。其关键还在于索赔管理人员的经验和业务水平如何,能否抓住机遇及时获得索赔。相关法律规定《民法典》第八百零一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。第八百零三
    2023-06-15
    460人看过
  • 施工方对索赔有哪些要求?
    1.索赔证据的基本要求。索赔证据的基本要求包括:真实性、全面性、关联性、及时性。2.证据的种类。工程索赔审查的证据有:(1)工地(地盘)会议记录和有关工程的来往信件;(2)各种施工进度表,包括发包人代表和分包编制的进度表;(3)施工备忘录(日记),在施工中发生影响工期和索赔有关的事项,都要及时做好记录。按年月日顺序号存档,以便查找;(4)做好建筑师和工程师的口头指示记录,及时以书面形式报告建筑师予以承认。将他们的书面指示按年月日顺序编号存档;(5)工程照片需有专人管理:照片都应标明拍摄的日期,最好购买带有日期的相机。将照片按工程进度整理编排;(6)收集、记录每天的气象报告和实际气候情况;(7)整理保存工人和雇员的工资与薪金单据、材料物资购买单据,按年月日排序。特别注意:上述证据材料,如条件允许,需要及时要求相关的负责人签字确认。施工索赔流程是什么工程索赔的流程如下:(1)索赔事件发生后28
    2023-07-08
    56人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开

    合同条款是指双方协商一致后,约定双方的权利义务,对双方具有约束力的条款。合同条款是合同内容的具体表现形式,主要通过合同条款体现和表达。合同作为当事人之间的交易协议,内容由合同各方在法律允许的范围内独立约定。一般来说,合同应具备以下条款: 1... 更多>

    #合同条款
    相关咨询
    • 施工合同应包括哪些内容,承包商施工索赔的情况有哪些
      黑龙江在线咨询 2022-10-15
      1、施工合同应包括哪些内容 (1)施工主要是指工程的建筑与安装。施工合同是指施工人完成工程的建筑安装工作; (2)施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证、双方相互协作等条款。 (3)建设工程施工合同是建设主管部门依照有关法律规定制定和推行“示范文本”合同。 2、承包商
    • 可以作为承包商施工机械使用费索赔的情形有哪些
      河北在线咨询 2022-10-13
      建筑施工企业必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定,对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验,不合格的不得使用。法律咨询:可以作为承包商施工机械使用费索赔的情形有哪些?上海申浩(成都)律师事务所严石宝律师回答: a、由于完成工程师指示的,超出合同范围的工作所增加的施工机械使用费; b、由于非承包商的责任导致的施工效率低增加的施工机械使用费; c、由于业主或工程师原因导致的机械停工的窝工费。严石
    • 2022年开发商可以向承包商提出反索赔的情形有哪些
      宁夏在线咨询 2022-11-16
      开发商向承包商提出反索赔具体主要有以下几种: 1、工程质量问题反索赔。因承包商的施工质量不符合工程施工规范或工程施工图纸的要求,或在保修期内未完成应该负责修复的工程时,开发商应向承包商提出索赔。 2、拖延工期反索赔。 3、经济担保反索赔。 4、保修金反索赔。 5、开发商其他损失的反索赔。
    • 承包商赔偿项目有哪些承包商索赔内容
      甘肃在线咨询 2023-06-29
      1、工程师或业主提供的施工图或批示错误; 2、业主未能及时提供施工现场; 3、合同规定或工程师通知的原始基点、基准线、基准标高错误; 4、不可预见的自然条件; 5、服从工程师的指示进行试验,或由于雇主应负责的原因对竣工试验的干扰; 6、因业主违约,承包商暂停工作及终止合同; 7、应属于雇主承担的风险等《建筑法》第五十四条规定,建设单位不得以任何理由,要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施
    • 承包人应该申请哪些施工索赔
      西藏在线咨询 2022-11-08
      1、承包人可以申请的施工索赔有:指令错误造成的损失;未按合同时间提供图纸造成的损失。 2、延期开工或暂停施工造成的损失;没有完全履行告知义务导致地址条件发生变化造成的损失。 3、对工程质量的检验影响施工正常进行造成的损失;没有按照合同时间支付工程预付款和进度款造成的损失,供应的材料设备不合格造成的损失。 4、法律依据;《民法典》 第八百零一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请