建筑安装工程分包合同（四）-法师兄

建筑安装工程分包合同（四）

来源：互联网时间： 2023-06-10 18:55:17 466 人看过

总承包方（甲方）：______________________

分包方（乙方）：________________________

双方根据分工负责、配合协作的精神，共同完成____________工程之建筑安装任务，经充分协商，特订立本合同。

第一条工程名称

_____________________________________________________________。（指分包部分之工程名称）

第二条工程地点

_____________________________________________________________。

第三条工程范围

_____________________________________________________________。（可用列附表办法）

第四条质量标准

_____________________________________________________________。

（可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出）

第五条承包方式

_____________________________________________________________。

（如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包方负责供应之材料，分包方应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明）

第六条工程总价

本工程包价计人民币____________元整。

第七条工程包价

本工程包价计人民币____________元整（本工程全部总造价减去发包人及总承包方供应材料总值）。

第八条付款办法

_______________________________________________________________。

第九条工程期限

按本合同第三条规定的工程范围自________年_________月_________日开工至________年_________月_________日止全部完工。

第十条中间交工

本工程项目范围内的_________工程，自_________年_______月______日开工于_________年______月__________日开工于________年______月_________日完成交工。

第十一条双方联系制度及协作办法

_______________________________________________________________。

第十二条关于工程保密办法

_______________________________________________________________。

第十三条违约责任

_______________________________________________________________。

第十四条特殊条款

_______________________________________________________________。

第十五条合同有效期限，本合同自双方签字盖章后立即生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。

第十六条合同份数

本合同正式本二份，双方各执一份，副本_____________份，总承包方收执_________份（其中送拨款银行及发包人各一份）；分包方收执_________份。

总承包方（盖章）：________________

分包方（盖章）：__________________

负责人（签字）：__________________

地址：____________________________

电话：____________________________

_________年_________月__________日

附件

附表1工程项目一览表（略）

附表2总承包方（发包方）负责供应材料表（略）

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程分包相关文章

工程监理
建筑安装工程的材料成本包括

法律咨询：建筑安装工程的材料成本包括哪些？律师回复：

2023-05-07

467人看过
印花税
印花税率对建筑安装工程承包合同的影响

印花税是对经济活动和经济交往中书立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。因采用在应税凭证上粘贴印花税票作为完税的标志而得名。印花税的纳税人包括在中国境内书立、领受规定的经济凭证的企业、行政单位、事业单位、军事单位、社会团体、其他单位、个体工商户和其他个人。印花税中，建筑安装工程承包合同不含增值税。建筑安装工程承包合同，包括建筑、安装工程承包合同，按承包金额0．3贴花，由立合同人负责缴纳。建筑安装工程承包合同模板通用版＜p＞发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞＜p＞地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞＜p＞邮码＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞＜p＞电话＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞＜p＞法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

2023-07-06

386人看过
工时
装修合同是建筑工程合同还是承包合同？

装修不属于承揽合同，而属于建设工程合同。装修公司应按照约定进行装修活动，而委托装修的人或单位应支付相应装修费用，根据法律规定，建设工程合同是指承包人按约定进行工程建设，而发包人按约定支付相应价款的合同。一、装修工程甲方是否有优先受偿权装饰装修的工程依法享有优先受偿权。发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。二、工程合同有效期限是多久工程合同的有效期限时长一般由合同的双方当事人自行约定来确定。依据现行《民法典》的规定，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。一般包含工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等内容。三、建筑承包人优先受偿权是怎么规定的建筑承包人

2023-03-12

387人看过
不可抗力
北京建筑安装工程拆迁房屋合同

订立合同双方：建设单位，____________，以下简称甲方；拆迁户（单位），_______市（县）______区（镇）_____街（路）____号房主（代表人）_______，以下简称乙方。根据__________建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方的权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行。一、乙方在甲方用地范围内共有______结构的住房______幢______间，共______平方米〈原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准；租住公房以承租数量为准，单位公用房屋按拆除房屋的建筑面准），全部交给甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费）。甲方负责于一九____年____月____日以前为乙方安排住房（拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资，材料，由其挖掘土地

2023-04-22

298人看过

工程分包
什么是建筑工程分包，建筑工程分包与建筑工程转包有何区别

1、转包是指建筑工程（总）承包方违反法律．法规规定，将其承包的工程变更合同主体或不变更合同主体，但以承包代管，不参与现场管理的行为。2、违法分包是指建筑工程总承包人违反合同约定和未经建筑单位批准，或将工程分包给无资质的承包人，或将工程分包后不参与现场管理的行为。3、查处转包．违法分包行为，在施工过程中主要核查六个方面内容：核实承包合同的主本是否变更或实际上已变更（合同的甲．乙方互为监督人）；检查现场管理人员的隶属关系，且与申报质量监督时一致；核查其行为（包括组织机构．工作协调．技术措施．方案．质量．安全责任等）的落实情况；核查其管理人员的实际到位情况；核查工程项目的原材料是否由承包人供应；核查用于工程施工的大型机具．设备．设施是否为总承包人所有。常见的建筑工程分包劳务纠纷有哪些1、总承包企业与专业施工企业不具备相应资质的企业签订的劳务分包合同。这样的合同，根据《最高人民法院关于审理建设工程

2023-08-18

214人看过
死刑
建筑安装工程安全技术规程

各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院、公安厅、局：近来有少数地方将已决犯、未决犯游街示众，这种做法是违法的，在国内外造成很坏的影响，必须坚决制止。刑事诉讼法第一百五十五条第三款明确规定：“执行死刑应当公布，不应示众”。1984年11月21日，中共中央宣传部、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合发出《关于严防反动报刊利用我处决犯人进行造谣诬蔑的通知》中指出：“执行死刑不准游街示众”。1986年7月24日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部又发出《关于执行死刑严禁游街示众的通知》，再次强调：“严禁将死刑罪犯游街示众，特别是开放城市更要严加注意，以免对外造成不良影响”。现再次重申：各地公安机关、检察机关和审判机关务必严格执行刑事诉讼法和有关规定，不但对死刑罪犯不准游街示众，对其他已决犯、未决犯以及一切违法的人也一律不准游街示众。如再出现这类现象，必须坚决纠正并要追究

2023-06-09

140人看过
工程施工
建筑、安装工程险投保单

本投保单由投保人如实和尽可能详尽地填写并签字后作为向本公司投保建筑、安装工程险的依据。本投保单为该工程保单的组成部分。本投保单在未经保险公司同意或未签发保险单之前不发生保险效力。┌───────────────┬─────────┬────────┐│工程关系方│名称和地址│是否被保险人│├───────────────┼─────────┼────────┤│所有人│││├───────────────┼─────────┼────────┤│承包人及其承包能力（级、类）│││├───────────────┼─────────┼────────┤│转包人及其承包能力（级、类）│││├───────────────┼─────────┼────────┤│其它关系方│││├───────────────┴─────────┴────────┤│工程名称和地址│├─────────────

2023-06-09

430人看过
工程承包
b. 非住宅建筑安装工程

民事诉讼工程承包的性质有：全过程承包、分阶段承包、按承包人的地位和性质承包。承包方式分为：总承包、分包、独立承包和联合承包。根据取得承包任务方式的性质，承包方式分为：计划分配、委托承包，按合同类型和计价方式。征地纠纷中的民事诉讼在征地纠纷中，大多数进行的诉讼属于行政诉讼，民事诉讼时为数不多的，但是并不是所有的程序都要走行政诉讼，有时候也可以走民事诉讼的程序，如对于非法占地的行为，从民事角度考虑我们可以起诉民事侵权，要求停止侵害、赔偿损失、恢复原状。对于已经签订征地补偿协议，如果该协议签订过程中存在胁迫等手段，则从民事诉讼的角度起诉撤销该协议。总而言之办案子要开动脑筋不能死盯住行政诉讼，如果民事诉讼对我们更有利的话，则就应该设法走民事诉讼的程序。在征地纠纷中常发生的民事纠纷有：征地补偿协议纠纷；土地侵权纠纷；土地承包经营纠纷。《中华人民共和国建筑法》第二十八条禁止承包单位将其承包的全部建筑工

2023-07-09

479人看过

工程施工
建筑安装工程安全生产承包模式是如何

建筑安装安全生产合同承包人：为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据国家有关法律法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全。双方在签订建筑安装工程合同时签订本协议。项目名称：1项目地址：3。合同范围：工程截止日期年月日至年月日。甲、乙双方必须认真贯彻执行国家和上级劳动保护、安全生产主管部门关于安全生产和消防的方针、政策，严格执行有关劳动保护法律、法规和规章。甲乙双方均有安全管理组织体系，包括安全生产领导、各级专兼职安全干部、各类工作安全操作规程、特种作业人员考核制度、各级安全生产岗位责任制，定期安全检查制度、安全教育制度等。施工前，甲乙双方应认真调查现场，制定有针对性的安全技术措施，严格按照施工组织设计和有关安全要求进行施工。（1）甲方编制本工程施工组织总体设计。（2）乙方根据甲方要求编制本工程施工组织设计，制定有针对性的安全技术措施施工方案，严格按照施工组织设计和有关安全要求进行施工。甲

2023-05-07

388人看过
合同履行地
合同纠纷案件中建筑安装工程合同的纠纷

建设工程合同纠纷包含以下这些：（1）建设工程勘察合同纠纷；（2）建设工程设计合同纠纷；（3）建设工程施工合同纠纷；（4）建设工程价款优先受偿权纠纷；（5）建设工程分包合同纠纷；（6）建设工程监理合同纠纷；（7）装饰装修合同纠纷；（8）铁路修建合同纠纷；（9）农村建房施工合同纠纷。建设工程合同纠纷可否约定管辖？违背专属管辖，应当由不动产所在地法院管辖。依据《最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法的解释》的规定，农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷，按照不动产纠纷确定管辖。《中华人民共和国民法典》第四百六十五条依法成立的合同，受法律保护。依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。《中华人民共和国民事诉讼法法》第二十三条因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。《最高人民法院关于审理建设工程施工

2023-07-08

229人看过
合同生效
建设工程安装承包合同通用条款

建设工程承包合同通用条款都有：1、词语定义；2、合同文件；3、合同范围；4、技术标准；5、语言、法规和联系方式；6、甲方的责任；7、乙方的责任；8、工程监理；9、施工期；10、施工组织设计；11、质量控制；12、合同价款与支付；13、竣工验收与结算；14、争议、违约、索赔与赔偿；15、合同的中断与终止。一、各种施工合同示范文本一般由什么组成建设工程施工合同示范文本主要有以下合同文件组成：1）《协议书》。包括工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价款、合同生效时间等内容，并明确对双方有约束力的合同文件组成。2）《通用条款》。包括词语定义及合同文件、双方一般权利和义务、施工组织设计和工期、质量与检验、安全施工、合同价款与支付、材料设备供应、工程变更、竣工验收与结算、违约、索赔和争议、其他共11部分，47个条款。《通用条款》是适用于各类建设工程施工的条款，在使用时不作任何改动。3）《专

2023-03-14

72人看过
投标书
建筑安装工程投标书(标函)

__________(建设单位或招标办公室)在研究了__________建筑安装工程的招标条件和勘察，设计，施工图纸，以及参观了建筑安装工地以后，经我们认真研究核算，愿意承担上述全部工程的施工任务.我们的投标书(标函)内容如下：工程名称建筑地点标_________________________________________________________建筑面积建筑层数函_________________________________________________________结构形式设计单位内_________________________________________________________工程内容容_____________________________________________________________包干形式总造价每平方米造价标________

2023-06-14

101人看过

印花税
建筑安装承包合同印花税怎么计算

建筑行业，印花税是根据签订的合同项目来计算的，印花税的应纳税额按照计税依据乘以适用税率计算。如建筑行业的承揽合同，是按照报酬的万分之三计算印花税。一、租赁合同印花税率怎么计算印花税是按照合同金额计算应纳税款,购买印花税票并在合同上予以粘贴贴花。从印花税的这个规定可以看出，这个税种的计算并不是按你每期的收入额计算，而是按照合同的全部金额计算的。也就是说，你签订的租赁合同，你们双方都是纳税人，按照租赁合同签订的全部金额如:每月租金20万，租期三年，就是20万x36个月计算全部合同金额(如果合同约定的还有其他费用应一并计算入内)作为这个租赁合同的印花税计税金额，在乘以财产租赁合同的印花税率千分之一，以此计算出应纳印花税。房屋租赁合同印花税率为：1‰，按照租赁金额1‰贴花，税额不足1元，按1元贴花。财产租赁合同印花税的税率是1‰，按照合同签订金额，一次性计算缴纳。二、财产保险合同印花税的计税依据是

2023-02-23

113人看过
合同无效
建筑工程建筑类哪些工程不能分包

建筑工程主体结构的施工不可以分包。承包单位不可以将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。一、基础工程可以单独分包吗基础工程不可以单独分包。建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，除总承包合同中已约定的分包外必须经建设单位认可，施工总承包的建筑基础工程必须由总承包单位自行完成。二、包工头是属于违法分包吗包工头不属于违法分包。违法分包，是指下列行为：1、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；2、建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；3、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；4、分包单位将其承包的建设工程再分包的。违法分包，是指在分包过程中的违法行为，包括总承包

2023-06-20

463人看过