民法典的发包方是否可以承担违约责任-法师兄

民法典的发包方是否可以承担违约责任

来源：互联网时间： 2023-08-01 09:34:42 158 人看过

发包方会承担违约责任。根据《民法典》第八百零三条，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八百零五条，因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

民法典合同解除是否影响承担违约责任呢？

合同解除后不影响承担违约责任。法律规定，合同解除后，存在违约的，可以追究其违约责任。已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失；尚未履行的，终止履行。

《中华人民共和国民法典》

第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多恢复原状相关文章

继续履行
民法典旅行社是否承担违约责任

旅行社与游客签订旅游合同后，旅行社违反合同约定或者不履行合同义务的，要承担违约的责任。依据我国相关法律的规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。民法典解释买房违约，中介是否承担违约责任房屋中介非房屋买卖合同的主体，买卖合同一方违约时其无需承担连带赔偿责任。法条明确规定了违约责任的承担仅限于合同的当事人，合同一方当事人违约，则另一方有权主张违约方承担相应的违约责任。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2023-08-01

146人看过
继续履行
发包方承担违约责任吗

发包方承担违约责任，发包方不按照合同约定履行义务的需要承担违约责任，包括继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，产生违约纠纷适用三年的诉讼时效。一、发包方承担违约责任吗发包方承担违约责任，违约责任包括继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等。发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。二、合同承担违约责任的方式合同承担违约责任的方式：1.承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等责任；2.承担修理、重作、更换、退货、减

2023-06-04

374人看过
约定解除
民法典约定解除的合同是否承担违约责任

约定解除的合同不再承担违约责任。根据我国法律规定，当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。因此，约定解除合同是当事人之间的合意，故不再承担违约责任。民法典未约定履行期限合同如何解除民法典规定，合同没有约定履行期限的，有两种解除方式，当事人协商一致可以解除合同。或者出现法定情形的，一方可以解除合同。根据民法典规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。《中华人民共和国民法典》第五百六十二条当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的事由。解除

2023-07-22

486人看过
要约
发包人承担违约责任的方式

发包人承担违约责任的方式包括：1、赔偿损失，是发包人承担违约责任的主要方式；2、支付违约金，双方可在专用条款中约定违约金的数额或计算方法；3、顺延工期，对于因为发包人违约而延误的工期，应当相应顺延；4、继续履行承包人要求继续履行合同的，发包人应当在承担上述违约责任后继续履行施工合同。一、购销合同违约责任条款有什么购销合同中违约责任条款的设置是为了约束合同的各方当事人，确保其完全履行合同约定的各项义务，实现合同签订的目的。违约责任条款的内容有:1、违约责任承担方式。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。2、违约责任条款约定。违约责任可由合同各方在合同里面作详细约定，对于延迟交付货物或者交付货款的可以约定延迟履行违约金。3、损害赔偿的范围。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相

2023-03-23

422人看过

继承人
发包人承担违约责任的方式

一、发包人承担违约责任的方式1、发包人承担违约责任的方式包括：（1）赔偿损失，是发包人承担违约责任的主要方式;支付违约金，双方可在专用条款中约定违约金的数额或计算方法;（2）顺延工期，对于因为发包人违约而延误的工期，应当相应顺延;（3）继续履行承包人要求继续履行合同的，发包人应当在承担上述违约责任后继续履行施工合同。2、法律依据：《中华人民共和国民法典》第五百七十七条，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十五条，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约

2023-04-20

105人看过
仲裁机构
发包方承担违约责任的情形

一、发包方承担违约责任的情形发包方承担违约责任的情形如下：1.不按时支付工程预付款；2.不按合同约定支付工款，导致施工无法进行；3.无正当理由不支付工程竣工结算价款等。《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。二、违约责任的承担方式是什么1.继续履行：是指违约方根据对方当事人的请求继续履行合同规定的义务的违约责任形式。2.采取补救措施：包括修理、更换、重作、退货、减少价款或报酬、服务费用、赔偿损失等。3.赔偿损失，是指违约方以支付金钱的方式弥补受害方因违约行为所减少的财产或所丧失的利益的责任承担形式。以支付金钱的方式弥补损失，赔偿损失主要指金钱赔偿。但在特殊的情况下，也可以以其他物代替金钱作为赔偿。违约赔偿的范围和数额，可以由当事人约定。4.违约金。违约金是指当事人一方违

2023-06-04

155人看过