2023村民阻挠施工造成损失怎么赔偿-法师兄

2023村民阻挠施工造成损失怎么赔偿

来源：法律编辑整理时间： 2023-01-30 20:45:56 112 人看过

一、村民阻挠施工造成损失怎么赔偿

如果因为村民阻挠的行为给施工造成损失的，应当由村民赔偿相应的损失，如赔偿停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失。

《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

《中华人民共和国民法典》第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

二、村民阻挠施工造成损失的诉讼时效是多久

村民阻挠施工造成损失的诉讼时效为3年，自知道损害发生之日起计算，如果权利人未在此期限主张权利的，将丧失胜诉权。

《中华人民共和国民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。

诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

《中华人民共和国民法典》第一百九十二条诉讼时效期间届满的，义务人可以提出不履行义务的抗辩。

诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩;义务人已经自愿履行的，不得请求返还。

《中华人民共和国民法典》：第十八章　建设工程合同　　第八百零四条　因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

工程施工
阻挠工地施工什么罪

要看情节，情节轻微的，要承担行政后果，并承担民事赔偿责任；情节严重的，有可能承担刑事责任，并承担民事赔偿责任。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十三条有下列行为之一的，处警告或者二百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款：（一）扰乱机关、团体、企业、事业单位秩序，致使工作、生产、营业、医疗、教学、科研不能正常进行，尚未造成严重损失的；（二）扰乱车站、港口、码头、机场、商场、公园、展览馆或者其他公共场所秩序的；（三）扰乱公共汽车、电车、火车、船舶、航空器或者其他公共交通工具上的秩序的；（四）非法拦截或者强登、扒乘机动车、船舶、航空器以及其他交通工具，影响交通工具正常行驶的；（五）破坏依法进行的选举秩序的。一、村民阻碍施工的处理方式1、安抚村民。当施工过程中有村民去阻扰正常施工时，首先要安抚村民的情绪，让村民保持冷静，防止村民情绪过激，出现人员伤亡情况；2

2023-02-18

495人看过
工程分包
土地补偿起纷争村民阻挠

两村民小组因土地补偿款纷争，部分村民竟阻挠市重点工程施工。昨日，记者从裕安区相关部门获悉，六安城区淠河南路窑岗咀大桥头赵家拐段500米长路基土方工程建设因该村民组部分村民阻挠，已停工两天多。六安城区淠河南路是沿老淠河修建的一条景观大道，是六安2009年重点建设工程之一。在通过招投标后，河南南阳市建筑水电工程有限公司最终获准承建该工程，后来，该公司又将该工程分包，其中一位分包承包人是当地村民李某。1月18日，赵家拐村民组部分村民阻挠李某承包的500米长路基土建工程施工，李某被迫停工。赵家拐村民周某某、李某某解释了阻挠的前因后果。30年前，赵家拐村民组、韩沿口村民组同属于胡家渡村红星村民组，1980年1月31日，两村民组通过协议正式分家。赵家拐村民组村民说，当时，在两个村民组中间，有一块土地是两个村民组共有的。30年后，淠河南路刚好征用这一块土地，有关部门共支付42万元土地征用补偿款。但是，这

2023-06-05

106人看过
业主
甲方施工造成损失不给赔偿怎么办

男方施工造成财产损失后不给赔偿的，属于合同纠纷，如果双方协商不成的，当事人可以向法院起诉。《中华人民共和国民法典》第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。《中华人民共和国民事诉讼法》第三条适用范围人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼，适用本法的规定。一、因发包人导致工期延误的，承包人需要收集哪些证据当建筑工期延误的，承包人可以收集以下证据资料，用以证明确实是由发包

2023-03-17

467人看过
不可抗力
施工失误造成损失可否进行赔偿

如果是承包人因施工失误而造成损失的，承包人应当承担赔偿责任。如果是发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，因由发包方赔偿损失。一、承包合同纠纷违约赔偿发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备等，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。双方有约定确定具体赔偿，以双方约定的金额赔偿。如果双方没有约定，一般赔偿损失按因违约造成的实际损失为标准。二、工程因不可抗力因素发生的后果谁承担工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担；发包人，承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；承包人施工机械设备的损失及停工损失，由承包人承担；停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；工程所需清理、修复费用，由发包人承担。三、建筑工程合同解除的

2023-06-22

368人看过

管制
阻挠工地施工是否违法

如果是经相关主管部门审批后的合法施工，村民无理阻挠可以报警请求警方协调，如若协调不出结果可以直接到法院起诉排除妨碍；但是如果是未经相关部门允许的非法事故，村民阻挠并不违法。如果村民聚众扰乱社会秩序，情节严重，致工作、生产、营业和教学、科研无法进行，造成严重损失的行为。依据我国刑法第二百九十条规定：对首要分子，处三年以上七年以下有期徒刑；对其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。建议：出现这种情况，建议施工方与出面阻挠的村民或者村民代表进行私下的协商解决，如果协商不成，可以报警寻求警方的协助。如果仍然无效，建议向人民法院提起诉讼，以保障正常的施工进度和施工人员的安全。一、工程施工合同怎么写工程施工合同包含以下内容：1、工程名称、地点、范围和内容；2、工期，包括整体工程的开、竣工工期以及中间交付工程的开、竣工工期；3、工程质量保修期及保修条件；4、工程造价；5、工程验收

2023-03-04

99人看过
调解委员会
村民因占地纠纷阻挠施工怎么处罚可以提起诉讼吗？

村民因占地纠纷阻挠施工的案由是可以提起行政诉讼来解决的。在实践中民事纠纷的类型是比较多的，比较常见的民事纠纷包括劳动纠纷、合同纠纷、婚姻纠纷等，而民事纠纷解决的途径有很多，而最有效力的是提起诉讼，但是一般来说民事纠纷是不属于犯罪行为的，与刑事案件有着本质上的区别，不能够进行混淆。一、民事纠纷的解决途径有哪些？1、和解：纠纷当事人就民事纠纷自行协商并达成协议，从而消灭争议。2、调解：由第三方(调解组织)就纠纷对双方当时人进行调停、说和，从而解决纠纷。调解达成的协议不具有强制执行力，但是具有法律效力，其效力类似于合同，对双方都有法律上的约束力。3、仲裁：财产纠纷双方当事人达成仲裁协议，将纠纷提交仲裁委员会予以裁决。仲裁机构的性质为民间的组织，但是其所作裁决书具有法律约束力，并且具有强制执行力。4、民事诉讼：通过人民法院在平等主体之间行使国家审判权，解决平等主体之间民事权利义务纠纷。和解是当事人

2023-06-21

382人看过
仲裁委员会
施工遇到村民阻工

可以根据实际情况与村民代表协商处理，协商不成的可以报警处理。一、怎样能让男方净身出户让男方净身出户可以通过协商的方式处理，如果协商不成，可以到法院起诉，但是法院是否会判决对方净身出户还要根据实际情况而定。法律规定离婚时对于双方的共同财产，由双方协议处理；协议不成的，由人民法院根据财产的具体情况，按照照顾子女、女方和无过错方权益的原则判决。男女双方可以约定婚姻关系存续期间所得的财产归各自所有、共同所有或者部分各自所有、部分共同所有。二、工伤公司不赔一次性就业补助金可以报警吗工伤公司不赔一次性就业补助金的，可以报警，但是不会发生很大的作用。工伤应当属于民事案件，即使报警处理，警察也只会让双方当事人协商不成，警察不会作出实质性的处理，协商不成的，会让当事人去申请劳动仲裁，由仲裁委员会作出裁决，当事人对裁决不服的，还可以去人民法院提起民事诉讼，由人民法院对工伤纠纷作出判决。三、周末施工算扰民吗只要

2023-04-12

138人看过
首要分子
土地赔偿款村民阻挡施工违法吗

村民因土地赔偿款问题产生争议的，可以通过申请行政复议或者提起行政诉讼的方式解决纠纷，如果非法阻挡施工的，是属于违法的行为。《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十三条有下列行为之一的，处警告或者二百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款：(一)扰乱机关、团体、企业、事业单位秩序，致使工作、生产、营业、医疗、教学、科研不能正常进行，尚未造成严重损失的；(二)扰乱车站、港口、码头、机场、商场、公园、展览馆或者其他公共场所秩序的；(三)扰乱公共汽车、电车、火车、船舶、航空器或者其他公共交通工具上的秩序的；(四)非法拦截或者强登、扒乘机动车、船舶、航空器以及其他交通工具，影响交通工具正常行驶的；(五)破坏依法进行的选举秩序的。聚众实施前款行为的，对首要分子处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。一、不服征地补偿安置方案怎么办对征地补偿安置方案不服，可先向政府

2023-02-17

319人看过

法律综合知识
电力施工造成损失如何赔偿，财产损害的赔偿原则

一、电力施工造成损失如何赔偿因电力施工造成他人损失的，受害人可以要求赔偿损失，具体数额按照损失发生时的市场价或者其他合理的方式计算。《中华人民共和国民法典》第一千一百八十四条【财产损失计算方式】侵害他人财产的，财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他合理方式计算。第一千一百八十七条【赔偿费用支付方式】损害发生后，当事人可以协商赔偿费用的支付方式。协商不一致的，赔偿费用应当一次性支付；一次性支付确有困难的，可以分期支付，但是被侵权人有权请求提供相应的担保。二、财产损害的赔偿原则1、全部赔偿原则全部赔偿是侵权损害赔偿的基本规则，指的是侵权行为加害人承担赔偿责任的大小，应当以行为所造成的实际财产损失的大小为依据，全部予以赔偿。换言之，就是赔偿以所造成的实际损害为限，损失多少，赔偿多少。2、财产赔偿原则财产赔偿也是侵权损害赔偿的基本规则之一，是指侵权行为无论是造成财产损害、人身损害还是精神损害，均

2024-01-20

132人看过
征地补偿标准
村民因征地补偿而阻挠建设是否违法

1、村民因征地补偿阻碍建设是否违法？村民对土地补偿有争议的，可以申请行政复议或者提起行政诉讼解决。如果他们非法阻止建设，那就是非法的。《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十三条有下列行为之一的，处警告或者二百元以下罚款；情节严重的，处五日以上十日以下拘留：，可以并处五百元以下的罚款：（一）扰乱机关、团体、企业事业单位秩序，造成工作、生产、经营、医疗、教学、科研异常，尚未造成严重损失的；（二）扰乱车站、港口、码头秩序的，机场、商场、公园、展览馆或者其他公共场所；（三）扰乱公共汽车、电车、火车、船舶、航空器或者其他公共交通工具秩序的；（四）非法拦截或者强行登乘机动车、船舶、航空器或者其他交通工具，影响正常秩序的（五）扰乱依法选举秩序的。聚众实施前款行为的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。第二，不同意征地补偿安置方案怎么办。但补偿安置方案不同于补偿标准。市、县人民政府制定的征地

2023-05-31

311人看过
调解委员会
征地不给钱阻挠施工犯法吗？

一、征地不给钱阻挠施工犯法吗?1、征地不给钱阻挠施工犯法。阻拦施工属于违法行为，严重情况下，对方可以报警处理。阻拦施工导致的损失，需要阻拦者承担。实施阻工行为，还有可能因为造成治安混乱，被拘留。阻拦施工是绝对不可为的。2、工地欠钱，可以通过以下方式讨薪：(1)与工地老板进行协商沟通;(2)向当地劳动局，或者当地劳动监察执法大队举报工地欠钱行为;(3)通过人民调解委员会，介入调解，达成调解协议;(4)向人民法院提起诉讼，要求工地老板还钱付薪。二、征地补偿款什么时候发放?1、征地补偿款一般自征地补偿、安置方案批准之日起3个月内全额发放。在签订征收补偿协议或房屋拆迁合同后发放并在征收之前补偿到位，征地补偿款应按照先补偿、后征收的原则一次性支付到位。2、征地补偿款发放的流程如下：(1)告知征地情况在征地依法报批前，当地国土资源部门应将拟征地的用途、位置、补偿标准、安置途径等，以书面形式告知被征地农

2023-06-17

337人看过
法律综合知识
市政施工造成商铺损失如何赔偿标准

一、市政施工造成商铺损失如何赔偿标准市政施工造成商铺损失赔偿标准是：造成停产、停业的，在规定的过渡期限内，按照所涉及的在册工人数或者工商营业执照登记的实际从业人数给予一次性最低工资补偿。其中过渡期18个月以内的，补偿6个月。拆迁房屋造成停租的，按房管部门核发的《房屋租赁证》所载明的租金标准的50％补偿，直至回迁。根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》第十七条作出房屋征收决定的市、县级人民政府对被征收人给予的补偿包括：（一）被征收房屋价值的补偿；（二）因征收房屋造成的搬迁、临时安置的补偿；（三）因征收房屋造成的停产停业损失的补偿。市、县级人民政府应当制定补助和奖励办法，对被征收人给予补助和奖励。二、施工损害赔偿纠纷怎么起诉1．原告向人民法院递交起诉状、副本及相关的证据；2．人民法院接受原告提交的文件、材料，进行审查，符合条件的予以立案；3．法院将原告的起诉书副本送达被告；4．被告作出书面答辩；

2023-10-08

443人看过

法律综合知识
渎职罪造成损失怎么赔偿

一般来说，渎职罪属于犯罪，刑法规定的渎职罪属于犯罪，包括滥用职权罪和玩忽职守罪。如何判刑取决于具体原因造成的损失。渎职罪是指国家机关工作人员利用职务之便或者徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守，妨碍国家机关正常活动，损害公众对国家机关工作人员职务活动客观公正性的信任，造成国家和人民利益重大损失的行为。刑法规定，渎职罪是为了保护国家机关的正常活动和公众对国家机关工作人员职务活动客观公正性的信任。渎职罪的特征渎职罪构成特征有：首先犯罪主体是特殊群体，即国家机关工作人员（只有一种犯罪可以由非国家机关工作人员构成，即新《刑法》第398条规定的泄露国家秘密罪）。其次，渎职犯罪在主观方面既有故意又有过失。其规定的数十种罪名具体可划分为三大类：（一）只能由故意构成的犯罪，这类犯罪占渎职罪的绝大部分，如徇私舞弊罪、私放在押人员罪等；（二）只能由过失构成的犯罪，；（三）既能由故意构成，又能由过失构成的犯罪。第三，渎

2023-08-18

395人看过
不可抗力
施工造成农作物损坏怎么赔偿,施工侵权的类型

一、施工造成农作物损坏怎么赔偿施工过程中造成农作物损毁的，由施工单位承担赔偿责任，一般依据造成农作物实际损失进行赔偿。《中华人民共和国民法典》第一千一百八十四条【财产损失计算方式】侵害他人财产的，财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他合理方式计算。第一千二百五十八条【公共场所或者道路上施工致害责任和窨井等地下设施致害责任】在公共场所或者道路上挖掘、修缮安装地下设施等造成他人损害，施工人不能证明已经设置明显标志和采取安全措施的，应当承担侵权责任。窨井等地下设施造成他人损害，管理人不能证明尽到管理职责的，应当承担侵权责任。二、施工侵权的类型1.从事高空、高压、地下挖掘活动等高度危险作业致人损害的侵权诉讼，由经营者就受害人故意或不可抗力造成损害的事实，或者被侵权人对损害的发生具有过失的事实承担举证责任；2.对占有或使用易燃、易爆等高度危险物致人损害的侵权诉讼，由占有人或者使用人就受害人故意或不

2023-04-18

444人看过