施工合同变更的原因是什么
来源:法律编辑整理 时间: 2023-05-07 22:01:28 139 人看过

施工合同变更的原因是什么?施工合同变更的原因可以包括发包人和承包人的原因、监理人设计人的主观原因、不可抗力的自然原因和客观原因。

1。调查不充分引起的变化。有两种主要形式。一是不经现场地质勘察直接设计。例如,规划设计单位设计市政道路工程图纸时,没有进行地质调查。图纸上既没有地质勘察资料,也没有土方比例,只标明挖填土方量。在工程建设过程中,发现路基是软的,不能按照原来的设计方案施工,所以只能更换地基。工程造价将增加150万元。二是设计方案没有针对性的调研。例如,根据地勘报告,某设计单位将某桥设计为六跨预应力混凝土连续刚构桥。桥梁结构跨径为引桥(2×20)+主桥(58.8+100+58.8)+引桥(20),全长284.51米,桥宽8.5米。地质勘察单位尚未对桥梁设计方案的墩基础选址进行详细的探讨。在施工过程中,发现桥墩基础的地质条件复杂,无法施工,只能重新设计图纸。新设计方案为三跨预应力混凝土连续刚构桥(73+125+73)。这一变化使工程造价增加900万元,工期推迟9个月。

2。设计不合理引起的变化。由于设计单位收集的基础资料不够完整,进行了图纸设计。在工程建设过程中,发现设计方案与实际情况不符,无法进行施工,不得不修改工程设计,造成工程变更。如果设计单位以25m3/s的洪水流量设计人行景观桥,发现设计洪水流量远小于桥拱施工完成后的实际洪水流量,这使得该桥无法正常使用,必须按照新的设计图纸进行拆除和重建。此次变更费用需增加120万元,造成损失98万元,延误3个月。3。在工程实施过程中,施工单位擅自提高施工标准,造成工程项目变更、建筑材料价格上涨、施工进度变更等问题。因此,项目成本远远超过投资限额,增加了政府债务。如某办公楼装修工程原设计为地面粘贴600×600水泥砂浆地砖,外墙为银灰色乳胶漆墙面。施工结束后,施工单位要求地面改为1000×1000地砖,外墙改为花岗石外墙。只有两次变更,工程造价就增加了12万元。

4。未按招标文件规定签订施工合同引起的变更。在项目招标文件中,明确规定“项目采用固定价格合同,投标人应充分考虑市场价格风险和政策调整风险……”。施工合同专用条款规定“工程主要材料按甲、乙双方签订的价格或市场价格调整”,违反了招标文件的实质性条款和《招标投标法》的规定。

5。工程量计算错误引起的变化。在工程招投标过程中,项目业主急于开工,且未认真核对合同工程量清单。在施工过程中,发现有缺项、缺项、工程量误差大,导致工程变更,工程造价也相应增加。

6。施工现场条件的变化。某设计单位未充分考虑现场实际情况设计道路图纸。在建设过程中,直接影响到当地村民的出行,不得不增设涵洞;或者当地村民为了方便农田灌溉,强行增设灌溉沟,造成工程变更,增加工程造价。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月22日 16:46
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多不可抗力相关文章
  • 变更劳动合同的原因是怎么规定的
    一、变更劳动合同的原因是怎么规定的?变更劳动合同的原因不是法定的,但变更劳动合同需要双方共同协商。《中华人民共和国劳动合同法》第三十五条【劳动合同的变更】用人单位与劳动者协商一致,可以变更劳动合同约定的内容。变更劳动合同,应当采用书面形式。变更后的劳动合同文本由用人单位和劳动者各执一份。二、劳动合同的履行原则有哪些?(1)亲自履行原则,这是由劳动本身的特点决定的,也是保证劳动关系严肃性和稳定性的需要.劳动合同是特定人之间的合同,即用人单位与劳动者之间签订的劳动合同,它必须由劳动合同明确规定的当事人来履行,劳动合同的双方当事人也有责任履行劳动合同规定的义务,不允许当事人以外的其他人代替履行.(2)实际履行原则,即除了法律和劳动合同另有规定或者客观上已不能履行的以外,当事人要按照劳动的规定完成义务,不能用完成别的义务来代替劳动合同约定的义务.(3)全面履行原则,是实际履行原则的补充和发展,即劳
    2024-02-02
    109人看过
  • 有哪些合同变更原因
    合同变更原因主要有:1、发生了当事人无法预见的、不属于商业风险的重大变化,合同继续履行对一方当事人明显不公平;2、因不可抗力导致合同部分不能履行。一、疫情导致合同无法履行要注意哪些问题疫情导致合同无法履行要注意以下问题:1、合同不履行的需要与新型冠状病毒疫情有因果关系;2、当事人要求免责的范围应与疫情影响相当;3、疫情导致合同未履行时,当事人应及时通知对方;4、当事人延迟履行后发生不可抗力的,不能免除责任。根据《中华人民共和国民法典》规定,当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。二、如因不可抗力因素造成的问题乙方不承担责任不可抗力是当事人不能履行合同时的法定免责事由,但当事人主张免责,应当注意以下方面:1、不能履行合同包括完全不能
    2023-06-19
    356人看过
  • 引发合同变更的原因或情形,合同变更的形式
    一、引发合同变更的原因或情形引发合同变更的原因和情形主要包括了:1.由合同性质和内容决定当事人一方可变更合同。有的合同是为当事人一方的利益而设立的;也有一些合同的某些条款是专为当事人一方利益约定的。由于在一般情况下,当事人可以放弃自己应得的利益,因此,对于这些合同,如果当事人一方在订立合同后根据客观情况的变化,不再需要合同为其带来利益,则可以变更合同。2.当事人双方经协商同意,并且不因此损害国家利益和社会公共利益。当事人双方在进行协商时,意思表示必须是明确的,而不能是模煳的,否则,当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。3.由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行。不可抗力是指不能预见或者不能避免、不能克服的客观情况。发生不可抗力,造成合同不能履行或者不能完全履行时,允许当事人变更合同,使合同的履行成为可能。不可抗力必须达到使合同无法履行的程度,才能作为变更合同的理由。如发生不可抗
    2022-06-06
    371人看过
  • 不予变更强制措施的原因
    在刑事诉讼中,经犯罪嫌疑人或者被告人及其家属申请,符合法定条件的,公检法机关可责令其缴纳保证金或者提供担保人后,予以办理取保候审。但是,经公检法机关审查,犯罪嫌疑人采取取保候审还有可能毁灭、伪造证据,干扰证人作证或者串供等情形的,不得办理取保候审,应由公安机关予以逮捕。对于不同意变更强制措施的,办案审查机关应当告知申请人,并说明不同意的理由。一、可以取保候审的条件是什么(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。另外,取保候审的办理程序如下:1、取保候审的申请。被羁押的犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属,有权提出取保候审的申请。犯罪嫌疑人被逮捕的,其聘请的律师可以为
    2023-02-19
    474人看过
  • 合同变更的原因--不可抗力
    因不可抗力使合同不能履行而变更因不可抗力致使合同约定的部分义务不能履行的,当事人可以变更合同。至于不可抗力造成全部义务不能履行,则应当解除合同,而不是变更合同。所谓不可抗力,是指当事人在订立合同时不能预见,对其发生的后果不能避免并不可克服或者非人力所能控制的客观情况。至于不可抗力事件的范围,我国法律没有具体进行规定,人们有不同的认识,但一般包括下列两类:一类是由自然原因引起的,如各种水灾、火灾、地震、冰封等自然灾害;另一类是由社会原因引起的社会不测事件,如战争等。不可抗力的发生是当事人可以变更合同的因素之一,也就是说,当不可抗力使合同一方或双方的全部义务或者部分无法履行时,当事人可以变更合同。这是因为,合同成立后,如果发生了当事人所不能预见和无法控制的不测事件,使任何一方当事人无法履行合同时,当事人不按照合同原内容履行是可以原谅的,否则,若坚持原来合同的规定,不仅仍不能履行合同,而且将会损
    2023-06-08
    59人看过
  • 能否因情势变更原则变更合同,能否因情势变更
    一、能否因情势变更原则变更合同变更合同内容,消除显失公平的结果,使合同在公平基础上得到履行。适用情势变更原则变更合同的方式主要有以下几种:1、增减履行标的的数量。实践中增减履行标的数量可同时进行,使双方当事人的履行都发生变更,从而平衡双方的利益。如在商品房买卖或货物销售合同中,如遇严重通货膨胀时,卖方可以要求买方增加应支付的金钱数额并减少自己应交付的标的物的数量,使双方履行标的均发生变动,以分担交易风险。2、变更履行期限,分期或延期履行。从鼓励交易的目的出发,如果采取分期或延期履行能够消除情势变更所导致的显失公平结果的,即应采取此种方式平衡当事人之间的利益。3、变更标的物。因情势变更致使当事人一方不能交付原合同标的物,如果是特定的种类物的,可以允许该当事人以同一种类物替代履行。4、拒绝先为履行。这是指在双务合同中,依合同约定,一方当事人得先为履行,在履行期到来时,相对方因情势变更导致财产状
    2023-02-25
    294人看过
  • 因健康原因可要求工厂变更合同吗?
    问:吴某与棉纺厂签订为期5年的劳动合同,职责为车工。车工是一劳动强度比较大的工作,作为一名女工,吴某开始尚能适应该工作,后来各车间承包,工作任务比较繁重,这时,吴某又被诊断患有肾结石、积水等病症。吴某认为自己身体素质下降,故提出申请,要求变更与棉纺厂的劳动合同,调换岗位,但未被批准。请问律师:吴某能因为健康原因,请求工厂为其调换工作?答:在合同履行过程中,劳动者随着年龄的变化,身体素质会越来越下降。为了便于劳动者积极地、保质保量地完成工作任务,这时劳动者向用人单位提出变更部分合同条款调换工作岗位的要求是非常合理的,这也符合情势变更原则,即不可归责于双方当事人的原因,使债的形成所依赖的客观情况发生了当事人不能预料的变化致原债的关系显失公平时,双方应变更债的内容,重新协调双方利益,达到新的平衡。吴某在订立劳动合同时身体状况良好,而随着企业生产方式的转变,其具体工作日益繁重,而吴某的身体又被诊断
    2023-06-08
    261人看过
  • 合同付款条件变更原因是怎样的
    一、合同付款条件变更原因是怎样的1.合同付款条件的变更通常源于付款方式的无效。在这种情况下,为了保证交易的顺利进行,合同付款条件需要做出相应的调整。2.当合同双方达成一致意见时,也可以主动进行付款条件的变更。这些变更旨在确保合同的顺利履行,维护双方的合法权益。二、合同变更与影响1.合同变更是指当事人约定的合同内容发生变化和更改,包括权利和义务的变更。2.这种变更可能涉及合同主体的变更,如债权人或债务人的更换,也可能涉及合同内容的变更,如付款方式、交货时间等。3.合同变更是一种民事法律行为,需要满足一定的法律要求才能生效。合同变更的影响是多方面的。1.合同变更可能导致合同双方的权利和义务发生变化,需要双方重新调整自己的行为和预期。2.合同变更可能影响合同的履行方式和过程,需要双方重新协商和安排。3.合同变更还可能对合同的效力产生影响,需要双方确认变更后的合同是否具有法律效力。三、合同变更的法
    2024-04-13
    263人看过
  • 变更劳动合同的原因是什么?更换主题后如何执行
    一,。劳动合同变更的原因订立劳动合同的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行。双方可协商变更劳动合同。企业变更生产、重大技术革新或者调整经营方式,可以变更劳动合同。如果工人患病或非因工伤,且在规定的医疗期满后不能从事原工作,双方可变更劳动合同。劳动合同期满,经双方同意,可以延长劳动期限。变更劳动合同的期限和续签劳动合同有什么区别。用人单位不得随意变更劳动合同期限。劳动合同应当以书面形式订立,并具有下列条款:劳动合同期限劳动内容劳动保护和劳动条件劳动报酬劳动纪律劳动合同终止条件违反劳动合同的责任。劳动合同变更原因劳动合同订立的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行。双方可协商变更劳动合同当企业变更生产、重大技术革新或业务模式调整时,劳动合同可能发生变更劳动合同主体的变更一般有两种类型。第一种是企业合并和分立,第二种是雇主将雇员转移到附属企业或其他公司。根据劳动合同主体变更的不同情况,
    2023-05-07
    305人看过
  • 施工合同变更程序是怎样的
    1、一方当事人向另一方当事人提出变更合同的请求。不管是哪一方当事人提出变更合同的请求,都要就合同变更的理由、内容、条款和条件等做出说明,并给对方当事人一个答复的期限。2、被请求方按期向请求方做出答复。被请求方在接到请求方变更合同的要求后,要在请求方给出的期限内给予答复,不准对对方的请求置之不理。被请求方的这种答复也可以是同意,也可以提出自己不同的意见,供双方进一步协商;对于不符合法律规定的请求,被请求方可以表示不同意。3、双方协商,达成书面协议。双方当事人就要其变更的合同内容和条款进行协商,在取得一致意见的基础上,达成和拟定书面协议;书面协议要就变更的内容和条款进行详细说明,并就变更后的条款生效日期做出规定。书面协议要经双方当事人签名、盖章后才能生效。4、备案或签证。凡在订立是经过备案或鉴证的合同,变更合同的书面协议也需要送交主管部门备案,或到鉴证机构办理鉴证手续。需要鉴证的变更协议,只有
    2023-03-13
    402人看过
  • 公司因工作原因变更员工工作岗位是合法的吗
    公司因工作原因变更员工工作岗位,与员工协商一致合法。变更劳动合同,应当遵循平等自愿、协商一致的原则,不得违反法律、行政法规的规定。劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的,用人单位可以非过失性辞退。一、试用期被辞退应具备什么条件?在我国劳动者在试用期期间存在以下情形之一的,用人单位可以过失性辞退或者非过失性辞退:劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;在试用期间被证明不符合录用条件的;严重违反用人单位的规章制度的;严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;其他。二、企业辞退员工怎么赔偿(一)用人单位提出辞退,并和员工协商一致解除劳动合同的。这里要注意,由员工主动提出辞职的不包括在内(二)有以下情形,用人单位提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后,解除劳动合同。(1)劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从
    2023-03-01
    201人看过
  • 合同变更需要的条件以及变更的原因有哪些
    一、合同变更需要的条件当事人变更合同需要具备以下条件:1.原已存在有效的合同关系。合同变更是在原合同的基础上,通过当事人双方的协商或者法律的规定改变原合同关系的内容。因此,无原合同关系就无变更的对象,合同的变更离不开原已存在合同关系这一前提条件。2.合同变更须依当事人双方的约定。其主要是当事人双方协商一致的结果。3.合同变更必须遵守法定的方式。4.必须有合同内容的变化。二、合同变更的原因有哪些根据有关规定,并结合实践,合同变更的原因有以下几种:1.因不可抗力使合同不能履行而变更。2.因情势变化致使合同履行显失公平而变更。3.因当事人违约而变更合同。4.因订立时意思表示不真实而变更。5.因当事人自愿而变更合同。三、合同内容变更的注意事项合同内容变更应当注意以下事项:1.从原则上说,合同的变更必须经当事人双方协商一致,并在原来合同的基础上达成新的协议。任何一方不得未经过对方同意,无正当理由擅自
    2023-05-03
    147人看过
  • 合同变更的主要原因包括哪些
    一、合同变更的主要原因包括哪些合同变更的原因包括以下方面:1.双方就变更合同,协商一致的;2.合同成立后,合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的,不属于正常商业风险,若继续履行会出现显失公平情形的;3.其他原因。《中华人民共和国民法典》第五百三十三条,合同成立后,合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化,继续履行合同对于当事人一方明显不公平的,受不利影响的当事人可以与对方重新协商;在合理期限内协商不成的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。人民法院或者仲裁机构应当结合案件的实际情况,根据公平原则变更或者解除合同。二、主合同变更后如何分配担保责任主合同变更担保责任分配规定是:如果变更经过了保证人同意的,则保证人仍然对变更后的合同承担保证责任;如果变更未经过保证人同意,变更后的主合同减轻了债务的,则担保责任仍然由保证人承担;如果如果变
    2023-11-16
    455人看过
  • 什么是合同变更,合同变更的条件有什么?
    合同的变更,是指在合同成立以后,基于当事人的法律行为、法院或仲裁机构的裁判行为或法律规定,不改变合同主体而使合同内容发生变化的现象。合同变更的条件有什么?1、合同的变更是在原合同的基础上,通过当事人双方的协商,改变原合同关系的内容。2、合同的变更须依据法律的规定或当事人的约定。3、合同变更必须遵守法定的方式。4、须有合同内容的变化合同变更仅指合同的内容发生变化。一、合同保全的法律特征有什么?第一、合同的保全是合同相对性规则的例外。根据相对性规则,合同之债主要在合同当事人之间产生法律效力,然而在特殊情况下,因债务人怠于行使到期债权,或与第三人实施一定的行为致使债务人用于承担责任的财产减少或不增加,从而使债权人的债权难以实现时,法律为保护债权人的债权,允许债权人享有并行使代位权或撤销权,这两种权利的行使都会对第三人产生效力,此种现象可以看作是合同相对性规则的例外。第二、合同的保全主要发生在合同
    2023-05-07
    297人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。... 更多>

    #不可抗力
    相关咨询
    • 劳动合同变更是指什么原因
      安徽在线咨询 2021-11-14
      劳动合同变更是指劳动合同依法订立后,经用人单位和劳动者双方协商同意,对劳动合同内容进行部分修改、补充或者删除的法律行为。劳动合同的变更是原劳动合同的衍生,是双方现有劳动权利义务关系的发展。劳动合同的变更是在原合同的基础上部分修改、补充或删除原劳动合同的内容,而不是签订新的劳动合同。原劳动合同未变更的部分仍然有效,变更后的内容取代了原合同的相关内容。新达成的变更协议条款与原合同中的其他条款具有同等法
    • 变更合同的原因究竟都有什么
      吉林省在线咨询 2022-10-18
      1、双方当事人协商一致决定变更合同; 2、双方当事人订立合同时意思表示不真实或有瑕疵; 3、由于不可抗力、情势变化、当事人违约等原因致使合同不能履行或履行显失公平等。
    • 2023合同变更原因怎么写?
      澳门在线咨询 2023-11-13
      根据有关规定,并结合实践,当事人主要因下列原因可以变更合同: 1、因不可抗力使合同不能履行而变更。 2、因情势变化致使合同履行显失公平而变更。 3、因当事人违约而变更合同。 4、因订立时意思表示不真实而变更。 5、因当事人自愿而变更合同。
    • 建设工程量变更合同原因是哪些?
      新疆在线咨询 2022-08-11
      施工合同变更,是指合同成立以后和履行完毕以前双方当事人已发对合同的内容进行的修改。 变更内容 合同价款、工程内容、工程的数量、质量要求和标准、实施程序等一切改变都属于合同变更。
    • 怎样写合同变更原因?
      辽宁在线咨询 2022-06-26
      根据有关规定,并结合实践,当事人主要因下列原因可以变更合同: 1、因不可抗力使合同不能履行而变更。 2、因情势变化致使合同履行显失公平而变更。 3、因当事人违约而变更合同。 4、因订立时意思表示不真实而变更。 5、因当事人自愿而变更合同。