不可抗力因素造成的损失哪方承担-法师兄

不可抗力因素造成的损失哪方承担

来源：互联网时间： 2023-04-30 19:31:36 256 人看过

一、不可抗力因素造成的损失哪方承担

不可抗力因素造成的损失非违约方承担，侵犯方不需要承担，不可抗力属于免责条款。不可抗力是指当事人在订立合同时不能预见其发生，人力不可避免地要面临无法克服的自然灾害和战争的客观条件。由于不可抗力造成合同违约的违约方是没有过错的，因此通常是免责的，法律规定当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。

二、不可抗力因素能作为合同终止的因素吗

遇不可抗力因素合同不是自行终止的，但可以请求解除合同。有下列情形之一的，合同的权利义务终止：

1.债务已经按照约定履行；

2.合同解除；

3.债务相互抵销；

4.债务人依法将标的物提存；

5.债权人免除债务(债权人免除债务人部分或全部债务的，合同部分或全部终止)。

三、不可抗力的构成要件

不可抗力的构成要件有：

1.不可预见性

法律要求构成不可抗力的事件必须是有关当事人在订立合同时，对这个事件是否会发生是不可能预见到的。

2.不可避免性

合同生效后，当事人对可能出现的意外情况尽管采取了及时合理的措施，但客观上并不能阻止这一意外情况的发生，这就是不可避免性。

3.不可克服性

不可克服性是指合同的当事人对于意外发生的某一个事件所造成的损失不能克服。如果某一事件造成的后果可以通过当事人的努力而得到克服，那么这个事件就不是不可抗力事件。

4.履行期间性

对某一个具体合同而言，构成不可抗力的事件必须是在合同签订之后、终止以前，即合同的履行期间内发生的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

不可抗力
工程因不可抗力因素发生的后果谁承担

工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担；发包人，承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；承包人施工机械设备的损失及停工损失，由承包人承担；停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；工程所需清理、修复费用，由发包人承担。不可抗力因素主要有哪些不可抗力因素主要有自然现象，如地震、台风，也包括社会现象，不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。如军事行动。作为人力所不可抗拒的强制力，具有客观上的偶然性和不可避免性，主观上的不可预见性以及社会危害性。《中华人民共和国民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、

2023-08-13

126人看过
不可抗力
合同不可抗力怎么承担损失

1、依据民法典的规定，合同不可抗力因素造成合同无法履行的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。2、《中华人民共和国民法典》第五百九十条【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。一、我国的不可抗力范围是怎样认定的是否属不可抗力，应从以下几个方面综合加以认定：1、不可预见性。法律要求构成不可抗力的事件必须是有关当事人在订立合同时，对这个事件是否会发生是不可能预见到的。在正常情况下，对于一般合同当事人来说，判断其能否预见到某一事件的发生有两个不同的标准：一是客观标准，就是在某种具体情况下，一般理智正常的人能够预见到的，合同当事人就应预见到；另一个标准是主观标准，就是在某种

2023-02-26

319人看过
不可抗力
不可抗力造成损失要赔偿吗，不可抗力有哪些种类

一、不可抗力造成损失要赔偿吗因不可抗力不能履行合同或者造成他人损害的，不承担民事赔偿的责任，法律另有规定的除外。《中华人民共和国民法典》第五百九十条规定，当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。第五百九十一条规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方负担。二、不可抗力有哪些种类不可抗力的种类主要有以下三种：1.自然灾害。尽管随着社会科学技术的进步，人类逐步提高对自然灾害的预见能力（如预测地震、台风），但是，人类仍无法抗拒它。2.政府行为。合同当事人往往很难预见政

2023-05-06

200人看过
法律综合知识
不可抗力因素造成延期交房有赔偿吗

在面临房屋延迟交付的状况时，依法必须做出相应赔偿的决定。在此类情况下，房地产开发企业有责任及义务根据其先前签订的合同具体条款，为购买方提供按照质量要求的商品房。倘若无法按照约定时期实行交付责任，房地产开发企业应对此承担相应的违约后果。如因不可抗力因素或者双方在合约中事先明确指出的特殊原因而产生的延误交付问题，房地产开发企业须积极与购买方进行充分的沟通和说明。任何一方若未能严格遵守合同规定或没有达到合同中约定的标准，都将因此承受持续履行约定、采取弥补措施或者支付损失等形式的违约代价。《商品房销售管理办法》第三十条房地产开发企业应当按照合同约定，将符合交付使用条件的商品房按期交付给买受人。未能按期交付的，房地产开发企业应当承担违约责任。因不可抗力或者当事人在合同中约定的其他原因，需延期交付的，房地产开发企业应当及时告知买受人。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履

2024-04-27

232人看过

财产损失
不可抗力造成的财产损失该谁负责

1、合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。2、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。3、承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。4、停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。5、工程所需清理、修复费用，由发包人承担。6、工程本身的损害由业主方承担；7、人员伤亡由其所在方负责，并承担相应费用；8、施工方的机械设备损坏及停工损失，由施工方承担；9、工程所需清理修复费用，由业主方承担。一、施工合同中承包人的义务与责任包括哪些施工合同中，承包人的义务与责任包括以下几点：1、按照施工合同和设计文件严格施工。2、接受发包人的必要监督。发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度和工程质量进行检查。承包人应当进行协助和支持发包人的监督工

2023-03-13

440人看过
不可抗力
不可抗力临时设施损失由谁承担

1、合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。2、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。3、承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。一、工程停工后怎样索赔项目工程停工的，施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题，如果协商不成的，可以向法院起诉，追索工程款。因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内，无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程工期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。二、确定建筑合同的诉讼主体的方法是1、建设单位内部不具备法人条件的职能部门或下属机构签订的建筑承包合同，产生纠纷后，应以该建设单位为诉讼主体

2023-03-27

70人看过
不可抗力
不可抗力停工窝工损失什么承担？

1、工程本身的损害，因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。2、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。3、承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。4、停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。不可抗力停工窝工损失谁承担一、不可抗力停工窝工损失谁承担1、不可抗力停工窝工损失谁承担，视情况而定：（1）工程本身的损害，因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；（2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。2、法律依据：《中华人民共和国民法典》第一百八十

2023-08-15

271人看过
不可抗力
如何承担因不可抗力造成的费用和延误的责任

因不可抗力造成的费用和工期延误，如何承担责任因不可抗力造成的费用和工期延误，由双方按下列方式承担：1。发包人应承担工程本身的损坏，因工程损坏造成的第三方人员伤亡和财产损失，以及运至施工现场的安装材料和设备的损坏；2。发包人、承包人各单位对伤亡事故负责，并承担相应费用；3。承包商应承担机械设备损坏和停机损失；4。停工期间，发包人应承担承包人应工程师要求留在施工现场的必要管理人员和保安人员的费用；5。工程的清洁、维护和修理费用由发包人承担，延误的工期相应顺延。因一方迟延履行合同而发生不可抗力的，不免除相应的迟延履行责任。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》第七十四条建筑施工企业偷工减料，使用不合格的建筑材料、建筑构件、设备，或者有其他不符合工程设计图纸的行为的有关规定或者建筑技术标准，责令改正，处以罚款；情节严重的，责令停业整顿、降低资质等级或者吊销资质证书；建筑工程质量达不到规定的质量标准

2023-05-07

322人看过

不可抗力
面对不可抗力，明确各方的工程损失承担责任

由发包人承担，工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。为减少损失采取必要措施的费用由谁承担为减少损失采取必要措施的费用由被管理人承担。管理人没有法定的或者约定的义务，为避免他人利益受损失而管理他人事务的，可以请求受益人偿还因管理事务而支出的必要费用；管理人因管理事务受到损失的，可以请求受益人给予适当补偿。《中华人民共和国民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知

2023-07-22

474人看过
法律综合知识
可预见不可抗力因素

不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，因此可预见的情况不属于不可抗力。《中华人民共和国民法典》第一百八十条规定，因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。《民法典》第三条民事主体的人身权利、财产权利以及其他合法权益受法律保护，任何组织或者个人不得侵犯。

2024-05-07

145人看过
不可抗力
对于不可抗力因素造成的违约是如何规定的

不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。发生特大自然灾害、地震等不可抗力事件，而影响合同继续履约，当事人免于承担违约责任。那合同中不可抗力因素如下：(1)自然灾害、如台风、洪水、冰雹(2)政府行为，如征收、征用(3)社会异常事件，如罢工、骚乱。在不可抗力的适用上，有以下问题值得注意：(1)合同中是否约定不可抗力条款，不影响直接援用法律规定(2)不可抗力作为免责条款具有强制性，当事人不得约定将不可抗力排除在免责事由之外。不可抗力条款是法定免责条款，约定不可抗力条款如小于法定范围，当事人仍可援用法律规定主张免责大于法定范围，超出部分应视为另外成立了免责条款。一、因生病不能履行合同算不算违约因生病不能履行合同算违约。根据法律，因不可抗力因素导致合同不能履行的情况下，可免除部分或者全部责任，不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，包括自然灾害、社会异常事件或政府行为等，生病

2023-03-16

102人看过
不可抗力
不可抗力的赔偿有哪些,不可抗力的主要因素有哪些

一、不可抗力的赔偿有哪些因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担；(2)发包人，承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；(3)承包人施工机械设备的损失及停工损失，由承包人承担；(4)停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；(5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担。《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条

2023-06-17

92人看过

不可抗力
索赔与不可抗力因素

因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担；（2）发包人，承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3）承包人施工机械设备的损失及停工损失，由承包人承担；（4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。不可抗力原因造成的停工可不可以索赔不可抗力原因造成的停工可以索赔。不可抗力因素造成停工属于业主责任可以索赔工期，但是费用不能索赔。根据相关规定，当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任；因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。《中华人民共和国民法典》

2023-07-05

377人看过
法律综合知识
不可抗力造成的人员误工费由谁承担

一、不可抗力造成的人员误工费由谁承担由用人方承担，因为如果不可抗力产生误工，并非员工和用人方愿意。但用人方在合同期内，无法提供用工场所造成员工误工。应由误工方支付员工基本工资。但不可抗力产生误工前，用工方已书面解除员工除外。如果没有解除劳动关系。那就应该承担误工费。二、不可抗力造成的工期延误可以索赔吗不可抗力原因造成的停工可以索赔。不可抗力因素造成停工属于业主责任可以索赔工期，但是费用不能索赔。根据相关规定，当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任；因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。《中华人民共和国民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，

2023-07-03

271人看过