工程索赔费用的计算方法包括
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-29 02:56:14 222 人看过

一、工程索赔费用的计算方法包括

索赔金额的计算方法很多,各个工程项目都可能因具体情况不同而采用不同的方法,主要有三种。

1.总费用法。计算出索赔工程的总费用,减去原合同报价,即得索赔金额。这种计算方法简单但不尽合理,因为实际完成工程的总费用中,

可能包括由于承包人的原因(如管理不善,材料浪费,效率太低等)所增加的费用,而这些费用是属于不该索赔的;另一方面,原合同价也可能因工程变更或单价合同中的工程量变化等原因而不能代表真正的工程成本。凡此种种原因,使得采用此法往往会引起争议,故一般不常用。

但是在某些特定条件下,当需要具体计算索赔金额很困难,甚至不可能时,则也有采用此法的。这种情况下,应具体核实已开支的实际费用,取消其不合理部分,以求接近实际情况。

2.修正的总费用法。原则上与总费用法相同,计算对某些方面作出相应的修正,以使用结果更趋合理,修正的内容主要有:一是计算索赔金额的时期仅限于受事件影响的时段,而不是整个工期。

二是只计算在该时期内受影响项目的费用,而不是全部工作项目的费用。三是不直接采用原合同报价,而是采用在该时期内如未受事件影响而完成该项目的合理费用。根据上述修正,可比较全理地计算出索赔事件影响,而实际增加的费用。

3.实际费用法。实际费用法即根据索赔事件所造成的损失或成本增加,按费用项目逐项进行分析、计算索赔金额的方法。

二、工程索赔证据中必须包含哪些要素

工程索赔证据要证明的内容有索赔事项的发生、索赔存在的依据;施工单位已按规定程序提出索赔、工程实际损失。工程索赔的证据:建筑公司工商登记资料;招标文件、中标通知书;建设工程施工合同、施工过程中增减工程量的补充合同;工程预、决算报告、付收款凭证;工程验收、结算凭证、质检报告等。

三、建筑工程索赔时效是怎么规定的

1.业主未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由业主承担责任的其他情况,造成工期延误和(或)承包商不能及时得到合同价款及承包商的其他经济损失,承包商可按下列程序以书面形式向业主索赔:

(1)索赔事件发生后28天内,向业主方发出索赔意向通知。

(2)发出索赔意向通知后28天内,向业主提出补偿经济损失和(或)延长工期的赔偿报告及有关资料。

(3)业主方在收到承包商送交的索赔报告和有关资料后,于28日内给予答复,或要求承包商进一步补充索赔理由和证据。

(4)业主方在收到承包商送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包商做进一步要求,视为该项索赔已经认可。

(5)当该索赔时间持续进行时,承包商应当阶段性地向业主方发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向业主方递交索赔的有关资料和最终索赔报告。

2.承包商未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误,给业主造成经济损失,业主也按以上的时限向承包商提出索赔。双方如果在合同中对索赔的时限有约定的从其约定。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月16日 11:36
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 如何计算施工合同中的索赔费用
    1。分项法是根据每个索赔事件所引起的费用项目,分析计算索赔价值的一种方法。这种方法是在明确责任的前提下,逐项列出索赔费用,并提供相应的工程记录、收据、发票等证据资料,以便在短时间内进行分析核实,确定索赔费用,顺利解决索赔事项。实践中,工程索赔大多采用分项法计算。总成本法又称总成本法。它是在多次索赔后重新计算工程的实际总成本。然后从实际总成本中减去估计总成本,计算索赔余额。具体计算公式为:索赔金额实际总成本估算投标报价总成本。3。修订总成本的使用修订总成本的使用是对总成本使用的改进。即在总成本计算的原则下,剔除一些不合理因素,使之更为合理。修改如下:(L)索赔计算的期限限于受外界影响的时间,而不是整个施工期。(2)只计算受影响期间的某项工程损失,而不是该期间所有建筑工程的损失。(3)与工作无关的费用不包括在总费用中。重新计算投标报价成本:根据影响期内工程的实际单价,乘以实际完成工程的工作量,
    2023-05-07
    174人看过
  • 经济赔偿计算方法包括哪些
    我国用人单位对劳动者进行经济赔偿数额的计算方法包括有:应当依照经济补偿标准的二倍向劳动者支付赔偿金。补偿金按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算。经济赔偿与争议处理1.因劳动者本人原因给用人单位造成经济损失的,用人单位可按照劳动合同的约定要求其赔偿经济损失。经济损失的赔偿,可从劳动者本人的工资中扣除。但每月扣除的部分不得超过劳动者当月工资的20%。若扣除后的剩余工资部分低于本市月最低工资标准,则按最低工资标准支付。2.各级劳动保障行政部门有权监察用人单位工资支付的情况。用人单位有下列侵害劳动者合法权益行为的,由劳动保障行政部门责令其支付劳动者工资和经济补偿,并可责令其支付赔偿金:(1)克扣或者无故拖欠劳动者工资的;(2)拒不支付劳动者延长工作时间工资的;(3)低于本市最低工资标准支付劳动者工资的。经济补偿和赔偿金的标准,按国家
    2023-08-01
    500人看过
  • 工期索赔的处理原则及计算方法
    1.工期索赔的处理原则(1)不同类型工程拖期的处理原则。工程拖期可以分为可原谅的拖期和不可原谅的拖期。可原谅的拖期是由于非承包商原因造成的工程拖期,不可原谅的拖期一般是承包商的原因而造成的工程拖期。这两类工程拖期的处理原则及结果均不同,详见表1。(2)共同延误下的工期索赔的处理原则在实际施工过程中,工期拖期很少是只由一方造成的,往往是两、三种原因同时发生(或相互作用)而形成的,故称为共同延误。在这种情况下,要具体分析哪一种情况延误是有效的,应依据以下原则:①首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的,即确定初始延误者,它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间,其他并发的延误者不承担拖期责任。②如果初始延误者是业主,则在业主造成的延误期内,承包商既可得到工期延长,又可得到经济补偿。③如果初始延误者是客观原因,则在客观因素发生影响的时间段内,承包商可以得到工期延长,但很难得到费用补偿。2.工期
    2023-06-05
    281人看过
  • 承包商工程索赔的方法与对策
    在建筑行业日益残酷竞争的今天,“低中标,高索赔”已成为建筑商打开市场的金钥匙。所谓工程索赔,是指在施工合同履行过程中,承包人因非自身因素或者发包人不履行合同或者未能正确履行合同,给承包人造成经济损失,承包人根据法律、合同的规定向发包人提出经济补偿。索赔事件的发生,可能是发包人的行为引起,也可能是第三人的行为引起,还可能是不可抗力造成的,但一定要有造成损失的后果才能提出索赔。承包人所受到的损失与发包人的行为,不一定存在法律上的因果关系。工程索赔也是在施工过程中,在发包人拒绝签证的情况下,建筑商在约定期限内向发包方提出索赔请求的一种权利。一、工程索赔的情形1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件。发包人须按合同约定的时间和要求向承包人提供“三通一平”的施工场地,即水通、电通、施工道路通,并办好施工所需各种证件、批件及有关申报批准手续,向承包人提供施工场地地下管网线
    2023-06-10
    206人看过
  •  工程结算审计的范围包括哪些方面?
    工程结算中需要注意的问题包括:1)随着工程量的增加,建筑安装工程量的审核成本也会增加。审核应抓住重点进行详细计算和核对,其他子项目可进行一般审核。2)审核竣工结算时,必须仔细发现问题。审核施工单位报告的竣工结算时,一定要小心,注意是否有遗漏的项目,是否有扣除而不扣除的情况。3)注意新项目的计算。一些变化表面上看似是新项目,实际上已经包含在招标文件中,这样的项目不应该计量。根据结算审核经验,由于经济利益的驱动,各施工单位提高的工程结算将超过实际成本的15%左右。因此,在审核结算时需要注意以下几点:(1)随着工程量的增加,建筑安装工程量的审核成本也会增加。根据设计图纸、定额和工程量计算规则,专业设备材料表、建筑物、构筑物和总图运输清单将对计算出的工程量计算表进行审核,主要是检查工程量是否有漏算、重算和错算。审核应抓住重点进行详细计算和核对,其他子项目可进行一般审核。(2)审核竣工结算时,必须仔
    2023-11-12
    119人看过
  • 施工费用索赔的组成及计算是怎样的
    【工程索赔】施工费用索赔的组成及计算费用索赔都是以补偿实际损失为原则,实际损失包括直接损失和间接损失两个方面。其中要注意的一点是索赔对建设单位不具有任何惩罚性质。因此,所有干扰事件引起的损失以及这些损失的计算,都应有详细的具体证据,并在索赔报告中出具这些证据。没有证据,索赔要求不能成立。1.索赔费用的组成(1)人工费。对于索赔费用中的人工费部分包括:人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用、由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用、法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。(2)材料费。对于索赔费用中的材料费部分包括由于索赔事项的材料实际用量超过计划用量而增加的材料费、由于客观原因材料价格大幅度上涨、由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用。(3)施工机械使用费。对于索赔费用中的施工机械使用费部分包括由于完成额外工作增加
    2023-05-04
    65人看过
  • 建筑工程索赔怎么计算
    建筑工程索赔
    1、总费用法计算出索赔工程的总费用,减去原合同报价,即得索赔金额。这种计算方法简单但不尽合理,因为实际完成工程的总费用中,可能包括由于承包人的原因(如管理不善,材料浪费,效率太低等)所增加的费用,而这些费用是属于不该索赔的;另一方面,原合同价也可能因工程变更或单价合同中的工程量变化等原因而不能代表真正的工程成本。凡此种种原因,使得采用此法往往会引起争议,故一般不常用。2、修正的总费用法原则上与总费用法相同,计算对某些方面作出相应的修正,以使用结果更趋合理,修正的内容主要有:一是计算索赔金额的时期仅限于受事件影响的时段,而不是整个工期。二是只计算在该时期内受影响项目的费用,而不是全部工作项目的费用。三是不直接采用原合同报价,而是采用在该时期内如未受事件影响而完成该项目的合理费用。根据上述修正,可比较全理地计算出索赔事件影响,而实际增加的费用。3、实际费用法实际费用法即根据索赔事件所造成的损失
    2023-04-02
    169人看过
  • 工程索赔数额如何计算
    建筑工程索赔
    一、工程索赔数额如何计算1、实际费用法实际费用法是计算工程索赔时最常用的一种方法。王志涛律师表示这种方法的计算原则是以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据,向业主要求费用补偿。用实际费用法计算时,在直接费的额外费用部分的基础上,再加上应得的间接费和利润,即是承包商应得的索赔金额。但王志涛律师表示,由于实际费用法所依据的是实际发生的成本记录或单据,所以在施工过程中,系统而准确地积累记录资料是非常重要的。2、总费用法总费用法就是当发生多次索赔事件以后,重新计算该工程的实际总费用,王志涛律师表示这实际总费用减去投标报价时的估算总费用,即为索赔金额,表明了索赔金等于实际总费用减去投标报价估算总费用。不少人对采用该方法计算索赔费用持批评态度,因为实际发生的总费用中可能包括了承包商的原因,所以这种方法只有在难以采用实际费用法时才应用。3、修正的总费用法修正的总费用法是对总费用法的改进,即在总费用
    2023-06-07
    419人看过
  • 公路工程索赔流程包括哪些?
    公路工程索赔的步骤有:1、当索赔事件发生后,及时在合同规定的时限内向监理工程师提出索赔意向书,意向书应根据合同要求抄送、抄报相关单位;2、承包人应该做好索赔事件的当时记录并予以保存。一、工程索赔通知书期限多久工程索赔期限是14至28天。工程合同价款的索赔期限是14天,导致工期延误索赔期限是28天。法律规定,在工程设计变更确定后14天内,设计变更涉及工程价款调整的,由承包人向发包人提出,经发包人审核同意后调整合同价款。因此工程变更索赔有效期是14天。二、暴雨水浸后停工应该如何向职工索赔对于暴雨水浸造成停工的应在索赔事件发生28天内,向工程师发出索赔意向通知;发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料;工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后,于28天内给予答复,或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。三、建设工程委托监理人的主要责任有哪些呢1、监
    2023-06-22
    113人看过
  •  工程承包费用由谁来计算?
    该段内容讲述了承包商在工程预算中需要承担的费用,包括土建安装工程、装饰工程、园林建筑工程和绿化工程的预算费用。这些费用分别大约在2到5个单位,不少于2500元至3000元不等。承包商通常需要承担工程预算费用。土建安装工程的预算费用大约在2到5个单位,不少于2500元;装饰工程的预算费用大约在3到5个单位,不少于3000元;园林建筑工程预算费用大约在3到5个单位,不少于3000元;绿化工程的预算费用大约在3%到4个单位,不少于3000元。 工 程 预 算 费 用 由 哪 方 承 担 ?根据《中华人民共和国预算法》第六十七条,工程预算费用由建设单位承担。这意味着,在工程项目实施过程中,建设单位需要承担工程预算费用,并确保项目按照预算进行。同时,施工单位也需要按照预算进行施工,并在工程竣工后,将实际支出与预算进行对比,并将差异报告给建设单位。承包商通常需要承担工程预算费用,而建设单位则需承担工
    2023-09-03
    316人看过
  • 赔偿费用包含的内容及法律规定的计算方法
    交通事故当中赔偿义务人(肇事者、保险公司)给予受害者的赔偿所包含的项目,主要包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费。受害人因伤致残的,残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费,以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗费,赔偿义务人也应当予以赔偿。1、残疾赔偿金,对受害人因人身遭受损害致残而丧失全部或者部分劳动能力的财产赔偿。根据受害人丧失劳动能力程度或者伤残等级,按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入标准,自定残之日起按二十年计算。但六十周岁以上的,年龄每增加一岁减少一年;七十五周岁以上的,按五年计算。残疾赔偿金=受诉法院所在地上一年度城镇(农村居民)人均收入伤残系数赔偿年限2、残疾辅助器具费按照普通适用器具的合理费用标准计算。伤情有特殊需要的,可以参照辅助器具配制机构的意见确定相应的合理费用标准。
    2023-03-02
    107人看过
  • 日工资的计算是否应包括社保费用
    日工资最后结算成为月收入。所以,月收入应含有公司缴纳的社保部分。建议具体计算方法应咨询公司的劳资部门。一、工资的计算方法制度工作日的计算扣除了国家的法定节假日,具体计算方法为:年工作日:365天-104天(为一年52周的双休日)-11天(法定节假日)=250天月工作日:250天÷12月=20.83天/月工作小时数:月、年的工作日×每日的8小时"制度计薪日"即用于日工资的计算的月计薪天数,在工资发放的时候与许多考勤项目相关,如扣除事假、病假工资,加班费计算,工作不足一个月时的工资计算等等,都与"制度计薪日"及日工资数相关。月计薪天数、日工资、小时工资的折算方法为:月计薪天数:(365天-104天)÷12月=21.75天(不扣除11天的法定节假日)日工资:月工资收入÷月计薪天数小时工资:月工资收入÷(月计薪天数×8小时)法定节假日加班工资总结:通过以上分析,大家应当明确以下几个概念与观点:(1
    2023-02-19
    255人看过
  • 工程延期对监理费的索赔方法
    工程延期后监理费的索赔方式有:1、如果合同中有相关约定的,当事人可要求对方按合同约定进行赔偿;2、如果合同没有约定的,当事人可与对方就监理费用进行协商;3、如不能协商一致的,当事人可依法向人民法院起诉。简易工程延期手续办理工程延期的手续为:1、通知监理工程师并提交详细的申述报告;2、监理工程师进行调查核实,确定工程延期时间,尽快作出决定;3、延期事件结束后,承包单位向监理工程师提交最终的详情报告;4、监理工程师对详情报告进行复查,与业主和承包单位协商,以此确定延期时间。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十六条人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百二十二条的起诉,必须受理。符合起诉条件的,应当在七日内立案,并通知当事人;不符合起诉条件的,应当在七日内作出裁定书,不予受理;原告对裁定不服的,可以提起上诉。
    2023-08-14
    259人看过
  • 劳动法死亡赔偿计算方法,工伤死亡索赔流程是如何的
    一、劳动法死亡赔偿计算方法劳动法死亡赔偿计算方法,是按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收人或者农村居民纯收人标准,按20年计算的。但60周岁以上的,年龄每增加1岁减少1年;75周岁以上的,按5年计算。具体计算公式为:1.死亡赔偿金(60周岁以下人员)=受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收人或者农村居民纯收人×20年;2.死亡赔偿金(60周岁以上人员)=受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收人或者农村居民纯收入×(20年—增加岁数);3.死亡赔偿金(75周岁以上人员)=受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收人或者农村居民纯收人×5年。二、工伤死亡索赔流程是如何的工伤死亡索赔流程是:取得社保行政部门或者劳动保障行政部门作出的工伤鉴定报告;申请劳动能力鉴定;有工伤保险的,其近亲属可从死亡职工的工伤保险基金中领取丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金,无保险的则向单位
    2023-06-28
    288人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 怎么计算工程索赔律师费用
      河南在线咨询 2023-05-26
      1、按件收费收取 (1)无财产争议:6000元-20000元之间; (2)法律文书:600元-2000元之间; (3)律师见证:2000元-10000元之间; (4)代办公证:1500元-3000元之间。 2、民事案件收费 (1)一审争议标的在10万元以下:部份7%,但不少于5000元; (2)一审争议标的在10万元以上但在100万元以下:部分6%; (3)一审争议标的在100万元以上但在500万
    • 2023年工程索赔费用怎么计算?
      青海在线咨询 2023-06-12
      1、索赔费用的组成。 (1)人工费。对于索赔费用中的人工费部分包括:人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用。 法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。 (2)材料费。对于索赔费用中的材料费部分包括:由于索赔事项的材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非施工单位责任工程
    • 分包工程中的工伤赔偿计算方法
      浙江在线咨询 2023-06-07
      应该由你手下的包工头承担责任,现在受伤工人找到你了,按法律规定,你与手下的小包工头是连带责任,你确实有义务承担赔偿责任,但你在承担赔偿责任后,可以向小包工头追偿。事实上,对你而言,很好的办法是让有资质的总包来负责。因你没有资质,诉讼时,法庭一般认定你的分包合同是无效的,这将导致总包承担过错责任。
    • 工程索赔费用包括哪,具体的规定是什么
      西藏在线咨询 2023-08-27
      工程索赔费用包括人工费、材料费、施工机械使用费、分包商的索赔费、现场管理费、利息(一般按照中央银行贴现率加三个百分点的利率)、总部(企业)管理费、利润损失。当事人可以根据索赔事件的实际增加天数确定索赔工期,根据索赔工期确定索赔费用。
    • 费用计算主要包括几方面,怎么计算的
      新疆在线咨询 2022-10-30
      (三)对定销商品房(含动迁安置房等)不配备电梯的房屋,购房人按40元/平方米(按房屋建筑面积计)交存。“产权转移书据”税目税率为万分之五,计税依据为书据中所载的金额,买卖双方均要交纳;平方米(按房屋建筑面积计)交存.维修基金1、居民住宅每套80元,如有共有权证增收工本费10元/、许可证照”税目适用5元/件的定额税率:(一)购买不配备电梯房屋的购房人按75元/平方米(按房屋建筑面积计)交存。(二)购