因疫情导致建设工程合同违约的责任承担问题-法师兄

因疫情导致建设工程合同违约的责任承担问题

来源：互联网时间： 2024-04-21 05:56:31 321 人看过

律师解答：

可以主张免除或部分免除责任。

1、根据疫情防控要求，建设工程停工或者迟延复工，由此导致逾期竣工的，施工人可以不可抗力为由主张免除或者部分免除逾期竣工的违约责任。

2、但其应按合同约定的程序，及时向监理、业主方提交相应签证单，办理相关确认手续。

《民法典》第五百九十条

当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

工资
因疫情导致的工资发放问题

如果新冠肺炎患者、疑似病人或密切接触者由于被隔离治疗或隔离观察等隔离措施而无法正常工作, 企业应支付劳动者在此期间的工资报酬。隔离期结束后，对仍需停止工作进行治疗的患者，企业按照劳动者患病的医疗期有关规定支付其病假工资。如果新冠肺炎患者、疑似病人或密切接触者由于被隔离治疗或隔离观察等隔离措施而无法正常工作,企业应支付劳动者在此期间的工资报酬。隔离期结束后，对仍需停止工作进行治疗的患者，企业按照劳动者患病的医疗期有关规定支付其病假工资。隔离期工资发放政策根据素材1中的内容，被隔离员工在隔离期间仍然可以获得正常劳动支付的工资。但是，如果员工需要停止工作治疗，则根据《传染病防治法》第四十一条的规定，所在单位不能停止支付其隔离期间的工作报酬。因此，被隔离员工的工资应该按照相关规定正常发放。不同企业和行业可能有各自的规章制度和操作流程。因此，在制定相关策略和实施计划时，应充分考虑

2023-09-21

97人看过
法律综合知识
因无法贷款导致合同违约什么人承担责任？

一、因无法贷款导致合同违约什么人承担责任要分情况讨论。按照相关法规：规定，因当事人自身原因导致买受人未能与银行订立商品房担保贷款合同致双方无法继续履行购房合同的，对方当事人可以请求解除合同及损失赔偿。非因当事人双方的事由未能订立商品房担保贷款合同并导致购房合同不能继续履行的，当事人可以请求解除合同，出卖人应当将收受的购房款本金及其利息或者定金返还买受人。二、无法贷款的原因1、个人银行负债较高。一般来说，申请贷款人的总收入至少达到贷款还款数额的1．2倍，银行才会同意放款。由此可见，借款人在申请贷款前一定要根据各大银行规定的收入负债比率，合理评估自己能获批的最大贷款额。不过，需要特别说明的是，各家银行对收入负债比率的规定有所不同，借款人还需跟银行分管信贷审批的工作人员进行详细咨询才行，一般银行为收入比的1．2倍，某些商业银行能够给予2倍－5倍收入比的贷款额。2、为他人做贷款担保也会影响自己审批

2024-01-16

101人看过
仲裁机构
建筑工程预约合同违约可以不承担违约责任吗

合同违约必须承担违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条【预期违约责任】当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。第五百七十九条【金钱债务实际履行责任】当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。第五百八十条【非金钱债务实际履行责任及违约责任】当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以请求履行，但是有下列情形之一的除外：（一）法律上或者事实上不能履行；（二）债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高；（三）债权人在合理期限内未请求履行。有前款规定的除外情形之一，致使不能实现合同目的的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求终止合

2023-03-31

380人看过
迟延履行
第三方原因导致的违约及责任承担

违约是由第三人造成的，为因第三人原因造成的违约。因第三人原因造成一方当事人违约的，如第三人迟延交货造成一方当事人迟延履行的，该当事人应当承担违约责任。该当事人承担违约责任后，应当向第三人追偿。第三人原因构成意外事故致使一方当事人违约，且第三人无力赔偿的，损失由双方当事人分担。合同违约纠纷的原因是什么合同是双方当事人协商一致的结果。既然双方当事人在自愿，平等的基础上订立了合同，那么、按合同履行义务应当是毫无疑问的。然而，合同签订后，一方当事人可能会因为种种原因而主观上不想履行或不想完全履行合同。例如，买卖合同中，买方与卖方签了购销钢材的合同之后，合同所确定的钢材价格上涨，卖方见如果仍按合同规定的价格交给买方，就会损失一大笔钱，于是，卖方就想提价，或毁约，或以支付违约金的方式不履行合同。买方则不同意，坚持按事先规定的价格购买，双方遂起纠纷。再如，技术实施许可合同中，技术转让方已经与另一方签订了

2023-07-17

407人看过

违约金
因施工人原因致建设工程质量不符合约应承担哪些法律责任

建设工程的施工人为保证工程的施工质量，必须做到严格按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。工程设计图纸是建设设计单位根据工程的功能、质量等方面的要求所做出的设计工作的最终成果，其中的施工图是对建设工程的建筑物、设备、管线等工程对象物的尺寸、布置、选用材料、构造、相互关系、施工及安装质量要求的详细图纸和说明，是指导施工的直接依据。进行建设工程的各项施工活动，包括土建工程的施工、给排水系统的施工、供热供暖系统的施工等，都必须按照相应的施工图纸的要求进行。建设工程施工人除必须严格按照工程设计图纸施工外，还必须按照建设工程施工的技术标准的要求进行施工。施工技术标准是施工作业人员进行每一项施工操作的技术依据，包括对各项施工准备、施工操作工艺流程和应达到的质量要求的规定。从现实情况看，工程施工中的偷工减料行为，是造成建设工程质量的通病，是发生重大质量事故的重要原因。所谓的“偷工”是指不按施工

2023-06-15

64人看过
法律综合知识
违约责任的承担方式有什么？建设施工合同违约责任条款怎样约定？

一、违约责任的承担方式有什么？根据《民法典》的规定，违反合同承担法律规定的或合同约定的违约责任有以下几种方式。（1）继续履行。即由人民法院或者仲裁机关作出要求继续履行的判决或下达特别履行命令，强迫债务人在指定期限内履行合同债务。（2）支付违约金。即合同当事人在合同中约定的，债务人不履行或者不适当履行合同义务时，向对方当事人支付一定数额金钱。（3）损害赔偿。即因合同一方当事人的违约行为而给对方当事人造成财产损失时，违约方向对方支付经济补偿。（4）支付定金。即合同当事人为了确保合同的履行，依据法律规定或者当事人的约定，由当事人一方按照合同标的额的一定比例，给付对方当事人金钱。（5）其他补救措施。二、建设施工合同违约责任条款怎样约定？违约责任可在法律允许的范围内由当事人约定。当事人既可以在合同中约定违约的责任形式，也可以约定违约责任的范围及损失的计算方法。具体表现在当事人可事先约定违约金的数额、

2024-01-13

387人看过
扶养
责任承担问题：如何处理因车祸导致的死亡责任？

车祸造成死亡的责任是：1、交通事故致人死亡，死亡一人或者重伤三人以上，对事故负全部或者主要责任；死亡三人以上，对事故负同等责任的，构成交通事故罪；2、交通事故逃逸致人死亡，机动车所有人、承包人或者乘客指示肇事者逃逸，造成被害人因未得救而死亡的，以交通事故罪共犯论处。车祸造成死亡结果的赔偿标准交通事故造成受害人死亡的赔偿范围包括丧葬费、被扶养人生活费、死亡赔偿费以及受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费、住宿费和误工损失等其他合理费用。1、死亡赔偿金。按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入标准，按二十年计算。但六十周岁以上的，年龄每增加一岁减少一年；七十五周岁以上的，按五年计算。2、被扶养人生活费。被扶养人生活费根据扶养人丧失劳动能力程度，按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出和农村居民人均年生活消费支出标准计算。被扶养人为未成年人的，计算至十八周岁；被

2023-07-07

195人看过
债权人
因第三人导致合同不能履行的违约责任谁来承担

在因第三人的行为造成债务不能履行的情况下，债务人仍应向债权人承担违约责任，债务人为第三人的行为负责，既是合同相对性原则的体现，也是保护债权人利益所必须的。一、债权人撤销权有哪些主观构成要件如果债务人是通过有偿的方式转让财产的，须债务人或第三人具备主观上的恶意，如债务人以明显不合理的价格转让财产的行为，债权人才可行使撤销权。如果债务人放弃到期债权或以无偿的方式转让财产给第三人的，将不以债务人或第三人主观上具备恶意为要件，债权人可以行使撤销权。因为债务人的无偿行为明显损害了债权人的利益，且撤销无偿行为并不会对第三人造成其他损害，所以法律应当优先保护债权人的合法债权。二、债务加入的法律效果如何1、对债权人的效力。根据上述对债务加入性质的分析，债务加入关系中存在两个相互依存的债权债务关系，其法律效果是使债权人的债权进一步得到保障，故债权人可以向原债务人主张权利，同时也可以向第三人主张清偿。另一方面

2023-03-20

446人看过

继续履行
导致违约责任的原因

违约责任的构成要件，是指违约责任的成立所必须具备的条件。违约责任的构成要件有两个：一是有违约行为；二是无免责事由。前者为违约的积极要件，后者为违约的消极要件。违约责任的构成要件可分为一般构成要件和特殊构成要件。违约责任是违反合同的民事责任的简称，是指合同当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所应承担的民事责任。违约责任的构成要件如下：（1）有违约行为；（2）有损害事实；（3）违约行为与损害事实之间存在因果关系；（4）无免责事由。前者称为违约责任的积极要件，后者称为违约责任的消极要件。此处仅讨论其积极要件，即违约行为。违约责任的特征与构成要件包括哪些违约责任的特征：违约责任主体特定、约定优先、财产性责任等。违约责任的构成要件包括：1、当事人主观上具有违反合同的故意；2、该合同已经依法成立生效；3、违约行为导致合同另一方除产生损失；4、其他构成要件。《中华人民共和国民法典》第五百

2023-07-05

225人看过
法律综合知识
情势变更导致合同解除，是否还需承担违约责任

当因情势所迫导致合同彻底无法执行，或者继续履行会对其中一方带来极其不公的后果时，根据现行法律法规，该合同便有理由被解除。因此，当事双方无需承担任何形式的违约责任。所谓“情势变更”，意指合同签订之后，契约的基本境况出现了由当事人在订立合同时无法预见到的，且并不属于商业经营中常见的风险范畴的重大变动。若在这种情况下，持续执行合同将对一方当事人产生极为不利的影响并严重损害其权益，那么受到不利影响的另一方可与对方进行进一步的协商和谈判。如若在合理期限内未能达成共识，当事人便可向当地人民法院或仲裁机构提出申请，要求对原有的合同条款进行修订甚至是全部解约。当地人民法院或者仲裁机构应依据具体案例的实际情况，充分考虑公平原则，来决定是否对合同进行修正或者予以废除。《民法典》第五百六十三条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或

2024-07-22

372人看过
法律综合知识
在建设工程施工合同中，疫情能否构成工期延误违约责任的免责事由？

因疫情原因导致无法开工，在市住建委发布通知所述期间的，因该情况属于不能预见、不能避免及不能克服的事项，该期间应予以扣除。如另行通知开复工时间后，其他政府文件限制人员流动导致无法保障施工的，施工单位可根据实际情况主张适用公平原则减轻或免除违约责任。【来源：天津律师协会】版权归原作者所有

2023-12-09

397人看过
工程施工合同
建设工程施工合同未写违约责任违约如何处理?

1.依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定：当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。一、工程欠款利息标准计算问题工程建造的时候，由于工程量比较大，工程款也是非常的巨大，往往开发商无法一次性付清工程款给施工方，都是分期支付工程款。如果到了约定时间还没有给工程款，就需要计算利息。那么，工程欠款利息的计付标准如何?《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第17条规定：当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。所以，对于工程欠款利息的计付标准，当事人首先可以自行约定，如果没有约定的，就参考央行发布的同期同类贷款利率标准处理。此外，该解释第6条还规定：当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求

2023-03-14

241人看过

迟延履行
受疫情影响导致买卖合同迟延履行企业如何承担违约责任

在本次疫情事件构成不可抗力的情形下，当事人能否在个案中减轻或者免除自身的法律责任，需要考虑如下因素：一、当事人在订立合同当时不可预见本次疫情事件。在疫情形势明朗、防控措施实施后订立的合同，一般认为当事人已有相当预期，在无其他因素情形下仍应承担相应责任。二、迟延履行或者履行不能系受政府防控措施直接导致或者疫情影响企业自身经营不能等客观因素。三、鉴于政府启动重大突发公共卫生事件响应至措施解除为社会公知性事实，不可抗力的影响期间可以此为基础，企业亦可自行举证证明其因突发疫情与政府防控措施影响导致企业自身经营不能及恢复经营的期间。

2023-06-14

171人看过
法律综合知识
违反合同会导致哪些责任的承担

一、违反合同会导致哪些责任的承担违反合同承担的法律责任有继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等。根据《民法典》第五百七十七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十二条规定，履行不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。二、合同违约起诉的时效是多久合同违约起诉期限是三年。民事合同诉讼时效适用于一般的时效规定，诉讼时效期间为三年，诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。三、合同违约类

2023-11-11

88人看过