不可抗力索赔费用有哪些
来源:法律编辑整理 时间: 2023-03-04 22:12:12 149 人看过

因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。

(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担;

(2)发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;

(3)承包人施工机械设备的损失及停工损失,由承包人承担;

(4)停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用,由发包人承担;

(5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担。

一、工程施工总承包合同含哪些款

(一)发包人的主要义务

1、发包人应当按照合同约定作好施工前的准备工作,保障施工所需的工作条件。

2、发包人应按合同约定向承包人提供施工的基础条件,保障施工的正常进行。

3、发包人中途停建、缓建或变更设计的因承担相应的违约责任。

4、发包人应当按合同约定的日期根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时验收。

5、按合同约定支付工程款是发包人的主要义务。

6、隐蔽工程在隐蔽以前,承包人通知发包人检查,而发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求发包人赔偿停工、窝工等损失。

(二)承包人的主要义务

1、按照约定工程质量、期限交付建筑工程是承包人的基本义务。

2、承包人应对发包人提供的原材料、设备应妥善保管。

3、承包人应随时接受发包人对作业进度、质量进行的检查。

二、关于工程质保金的规定有哪些?

《住房城乡建设部财政部关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》

第七条

发包人应按照合同约定方式预留保证金,保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的,保函金额不得高于工程价款结算总额的3%。

第八条

缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,在承包人提交竣工验收报告90天后,工程自动进入缺陷责任期。

第九条

缺陷责任期内,由承包人原因造成的缺陷,承包人应负责维修,并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用,发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除,费用超出保证金额的,发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后,不免除对工程的损失赔偿责任。

由他人原因造成的缺陷,发包人负责组织维修,承包人不承担费用,且发包人不得从保证金中扣除费用。

第十条缺陷责任期内,承包人认真履行合同约定的责任,到期后,承包人向发包人申请返还保证金。

第十一条

发包人在接到承包人返还保证金申请后,应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议,发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的,发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人,逾期未返还的,依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复,经催告后14天内仍不予答复,视同认可承包人的返还保证金申请。

第十二条发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的,按承包合同约定的争议和纠纷解决程序处理。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月09日 20:25
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多不可抗力相关文章
  • 索赔不可抗力停工是否有法律依据
    不可抗力原因造成的停工可以索赔。不可抗力因素造成停工属于业主责任可以索赔工期,但是费用不能索赔。根据相关规定,当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任;因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。非因劳动者原因造成企业停工停产时怎样支付工资?根据原劳动部《工资支付暂行规定》(劳部发〔1994〕489号)规定,对于非因劳动者原因造成企业停工停产的,企业应按两种情况分别支付劳动者工资。一种情况是企业停工停产在一个工资支付周期内的,应按劳动合同规定的标准支付劳动者工资。另一种情况是企业停工停产超过一个工资支付周期的,若劳动者提供了正常的劳动,则支付给劳动者的劳动报酬不得低于当地的最低工资标准;若劳动者没有提供正常劳动,应按国家有关规定办理《中华人民共和国民法典》第五百九十条(一)当事人一方因不可抗力不能履
    2023-07-05
    228人看过
  • 延期交房因不可抗力如何索赔
    关于开发商因逾期交付房屋所应支付的违约补偿,具体放方式主要涵盖但不仅限于如下几类:若因可抗拒之事发生导致延迟交房的结果,鉴于这并非由开发商本身出于有意之过失造成,因此一般情况下并不存在收取赔偿金的合法合理性;然而,若开发商的延迟交付行为系非正常状态,那么购房者依法享有根据购房合同中的违约条款向开发商寻求相应补偿的权利;倘若购房合同中并未明确规定逾期交付的违约责任,在此情形之下,我们通常会建议参照该房产所在地段同期类似房屋的租金水平,设定相应的赔偿金额。至于开发商应支付的逾期交房违约补偿,其实际交付流程可以细化为以下几个环节:首先,开发商有义务在合同规定的交房日期之后的两个月内,向业主提交逾期交房的违约补偿款项;其次,若开发商未能在两个月内如期支付此笔费用,购房者有权发出书面通知,并与开发商协商确定合同最终的履行期限,以此来督促开发商尽快恢复对该合同的正常履行;最后,如果买方的催促通知经过三
    2024-08-13
    231人看过
  • 不可抗力如何进行认定,不可抗力的特点有哪些?
    一、不可抗力如何进行认定不可抗力的认定包括:1.主观要件,即不可抗力的发生是当事人无法预见和不可能预见的。也就是说当事人在签订合同时,无法知道事件要在何时、何地发生,也无法预先知道发生的情况如何。如果能事先预料、预测、预报,并能提前采取措施避免的,则不能认为是不可抗力。2.客观要件,即在现有条件下,当事人所具备的物质力量和技术力量对事件的发生是不可避免和不可克服的。如果从现实条件来看,当事人能够采取措施避免和消除事件的发生,则不能认为是不可抗力。3.在结果上,事件的发生必然导致合同的部分或全部不履行以及延迟履行,或者是标的物部分或全部毁损。如果某种客观情况的出现,并不构成履行合同的障碍,就不能把它当成不可抗力看待。因此,判断一种客观情况是否属于不可抗力,必须用以上三个要件作为衡量的标准,只有同时具备三个要件的客观情况才能认定是不可抗力事件,如果缺少其中的要件,就不能适用法律规定的不可抗力的
    2023-06-07
    337人看过
  • 延期交房有哪些不可抗力
    一、延期交房有哪些不可抗力1.由于自然界中的不可抗力因素,诸如火灾、地震以及风暴等带来的意外影响所引发的延迟交付问题;2.源于社会领域中的特定场景,比如战乱等各种社会不稳定因素导致的交付延期情况;3.因政府推行新的行政规章制度和其他相关政策性文件而直接导致的房屋交付时间延后的状况。《中华人民共和国民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。二、延期交房有哪些法律后果延期交房的的法律后果具体如下:1、开发商应当依照购房合同的约定承担违约责任。开发商延期交房的,经购房人催告后,要是在三
    2024-07-19
    465人看过
  • 不可抗力原因造成停工能索赔吗?
    不可抗力原因造成的停工可以索赔。不可抗力因素造成停工属于业主责任可以索赔工期,但是费用不能索赔。根据相关规定,当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任;因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。一、不可抗力因素合同怎么写不可抗力因素合同上应当写明出具的证明文件的时间以及方式;发生不可抗力之后责任的承担;不可抗力的具体情形;不可抗力事件发生后通知对方的期限等。根据相关法律规定,因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。二、合同不能履行可解除吗合同不能履行可以解除合同。如果是因为一方过错原因造成合同不能履行的,由过错方承担合同不能履行的违约责任或赔偿责任;如果是因为不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任。当事人迟延履行
    2023-03-09
    92人看过
  • 民法典的不可抗力有哪些,法律上不可抗力的认定
    一、民法典的不可抗力有哪些1、不可抗力的种类哪些事件属不可抗力,我国法律没有作出具体列举式的规定。理论界将其划分为三类:(1)自然灾害。尽管随着社会科学技术的进步,人类逐步提高对自然灾害的预见能力(如预测地震、台风),但是,人类仍无法抗拒它。而且在现实生活中,自然灾害严重影响着人们的生活和生产,阻碍着合同的履行。(2)政府行为。合同当事人往往很难预见政府的政策,法律或行政措施的变化,若当事人在合同签订之后,政府颁布新的政策、法律或采取新的行政措施,导致合同不能履行,应免除债务人不履行合同的责任。如政府干预、禁令、禁运等等。(3)社会异常事件。主要是指阻碍合同履行的一些偶发事件,如战争、罢工、骚乱等。各国对不可抗力事件的规定,宽严不一。一般地说,将自然灾害、战争、严重的动乱和灾害性事故看成不可抗力事件是各国一致的,而对上述事件以外的人为障碍,如政府干预、不颁发许可证、计划变更、罢工、市场情况
    2023-04-19
    257人看过
  • 不可抗力造成的损失赔偿哪些
    一、不可抗力造成的损失赔偿哪些不可抗力因素造成合同违约的,违约方不需要承担违约责任,所以一般不需要赔偿,但法律另有规定除外。《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第五百九十条【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。二、不可抗力因素的构成不可抗力因素之一:不可预见性合同当事人对于不可抗力事件的发生必须根本无法预见。如果能预见,或应该能够预见,则不构成不可抗力,例如某船运输一批货物从一海港到另一海港,船长出海前未听广播天气预报即开船,结果遇上
    2023-05-06
    117人看过
  • 不可抗力造成的工期延误可以索赔吗
    一、不可抗力造成的工期延误可以索赔吗不可抗力造成的工期延误可以索赔。不可抗力因素造成停工属于业主责任可以索赔工期,但是费用不能索赔。根据相关规定,当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任;因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。二、工程变更引起的索赔包括哪些情形工程变更引起的索赔根据发生的原因不同,分六种情形:1.外部环境:由于业主供图、供料、村民干扰等原因造成停工、赶工费用损失而产生的费用。2.不可抗力:因地质条件、恶劣气候等现场条件变化引起的以及地震、洪涝等其他不可抗力造成的损失。3.工期变化:由于业主要求提前竣工或由于业主原因导致工期延误而引起的施工费用增加。4.价格变化:物价上涨超过一定幅度、物资运输价格或方案发生变化等增加的费用。5.工程保险:施工单位在遭受损失时,根据投保的内容,在规
    2023-04-11
    301人看过
  • 因不可抗力灭失的如何处理,不可抗力的范围有哪些
    一、因不可抗力灭失的如何处理标的物因不可抗力灭失损失的处理方式为,无过错方不承担损害赔偿责任;但需要提出证明,否则承担损害赔偿责任。逾期未提货,标的物因不可抗力灭失,逾期未提货的一方应当承担逾期的违约责任,不可抗力造成的损失,如果合同有规定的依合同规定办。合同没有规定的,协商解决,协商不成,任何一方都可以向人民提讼。二、不可抗力的范围有哪些不可抗力的范围:1.自然灾害包括地震、洪水、海啸、火灾等,因自然灾害导致合同不能履行的,应使当事人被免除合同责任。2.政府行为它是指当事人的合同订立以后,政府当局颁布新的法律、政策、行政措施而致使合同不能履行。当然,对政府行为的外延必须作限制性解释,所谓政府,仅指那些具有行政规章制定权、实施权的政府部门,如国务院、国务院各部委、省政府、市政府等,而不包括各级政府下设的局、处、科、室进行日常工作颁发的文件。3.社会异常事件主要是指一些偶发的事件阻碍合同的履
    2023-02-09
    251人看过
  • 建筑工程不可抗力索赔原则是什么?
    一、什么是不可抗力?不可抗力是一项免责条款,是指合同签订后,发生了合同当事人无法预见、无法避免、无法控制、无法克服的意外事件(如战争、车祸等)或自然灾害(如地震、火灾、水灾等),以致合同当事人不能依约履行职责或不能如期履行职责,发生意外事件或遭受自然灾害的一方可以免除履行职责的责任或推迟履行职责。不可抗力主要包括以下几种情形:1、自然灾害、如台风、洪水、地震;2、政府行为,如征收、征用3、社会异常事件,如罢工、骚乱。暴雨具体情况需要具体分析,并不只有一种理解,关键在于区分暴雨事件的性质,而不在于天气现象本身:第一种情况:如果属于施工工程所在地正常的季节性暴雨,则施工单位无权就此提起施工索赔。因为,正常季节性暴雨对工程施工工期和费用的影响已经包含在工程定额造价之内,也包括在投标报价之内,属施工排水性质。第二种情况:由台风引起的暴雨,此类情况应为不可抗力性质,因为台风雨属于台风引起的自然灾害性
    2023-03-20
    392人看过
  • 何为不可抗力构成不可抗力应具备哪些条件
    一、何为不可抗力构成不可抗力应具备哪些条件在法律上,不可抗力通常指的是在合同履行过程中,因自然灾害、战争等无法预见、避免且不能克服的客观情况。构成不可抗力需满足以下条件:1.不可抗力事件必须是当事人在订立合同时无法预见的。这意味着当事人在签订合同时,无法预知该事件是否会发生。这种预见性是以当事人所具备的合理注意力和知识水平为标准的。2.不可抗力事件必须具有不可避免性。即无论当事人采取何种措施,都无法避免该事件的发生。这种不可避免性体现了不可抗力事件的客观性和不可控性。3.不可抗力事件必须具有不可克服性。这意味着当事人即使采取了合理的措施,也无法克服该事件对合同履行所造成的影响。这种不可克服性体现了不可抗力事件的严重性和破坏性。4.不可抗力事件必须发生在合同签订之后、终止以前,即合同的履行期间内。这是因为只有在合同履行期间内发生的事件,才可能对合同的履行产生影响,从而构成不可抗力。二、不可抗
    2024-07-26
    252人看过
  • 买保险不可抗力赔不赔
    法律综合知识
    一、买保险不可抗力赔不赔实际上,尽管某些“不可抗力”因素引发的损失难以避免,但这些损失仍然有可能得到合理的理赔。然而,要准确判断究竟能否获得补偿,则需要我们仔细查阅相关的保险条款方可为之。如果合同的一方由于不可抗力原因无法履行合同义务,那么应当依据这种不可抗力所产生的实际影响,给予其部分或全部的责任免除,除非在此之外,法律另有限制性规定。当由于不可抗力而导致无法履行合同时,合同的当事方应尽快通知另一方有关情况,以尽可能地减少这种实际情况对另一方可能带来的损失。另外,他们还应该在合理的期间内向对方提供相应的证明文件。《中华人民共和国保险法》第十四条保险合同成立后,投保人按照约定交付保险费,保险人按照约定的时间开始承担保险责任。二、买保险受益人未成年需要出生证明么在实际操作中,确立保险受益人所需的具体信息主要包含受益人的姓名与身份证号码,当涉及受益人为未成年人时,则需补充相应的出生证明复印件及
    2024-07-04
    251人看过
  • 车祸赔偿有哪些费用,怎么索赔
    一、车祸赔偿怎么索赔1、公安机关处理交通事故,应当在查明交通事故原因、认定交通事故责任、确定交通事故造成的损失情况后,召集当事人和有关人员对损害赔偿进行调解。2、损害赔偿的调解期限为三十日,公安机关认为必要时可以延长十五日。对交通事故致伤的,调解从治疗终结或者定残之日起开始;对交通事故致死的,调解从规定的办理丧葬事宜时间结束之日起开始;对交通事故仅造成财产损失的,调解从确定损失之日起开始。3、经调解达成协议的,公安机关应当制作调解书,由当事人和有关人员、调解人签名,加盖公安机关印章后即行生效。公安机关应当将调解书分别送交当事人和有关人员。调解期满后未达成协议的,公安机关应当制作调解终结书,由调解人签名,加盖公安机关印章,分别送交当事人和有关人员。4、经调解未达成协议或者调解书生效后任何一方不履行的,公安机关不再调解,当事人可以向人民法院提起民事诉讼。二、车祸赔偿有哪些费用交通事故索赔费用包
    2023-02-07
    490人看过
  • 不可抗拒力量是指哪些
    法律综合知识
    一、不可抗拒力量是指哪些不可抗拒力量是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。理论上通常认为不可抗力包括:1.重大的自然灾害。如重大的地震、海啸、台风、海浪、洪水、蝗灾、风暴、冰雹、沙尘暴、火山爆发、山体滑坡、雪崩、泥石流等。刚刚发生在我国四川汶川的大地震,就属于这种类型。2.重大的社会非正常事件。这类事件往往指社会异常的、突发的事件,既非自然灾害,也不属于政府行为,如战争、武装冲突、罢工、骚乱、暴动等。这些事件虽然是人为的,但对局外的民事关系的当事人而言,这些事件则是既不能预见也不能避免与克服的,因此属于不可抗力。3.有些情况下,政府行为对民事当事人民事活动的影响,类似于不可抗力,应当比照不可抗力处理。二、不可抗力和意外事件要承担刑事责任吗不可抗力和意外事件不需要承担刑事责任。由于不可抗力和意外事件造成他人损害的,不是犯罪:现行刑法已经对此作了明文规定,行为在客观上虽然造成了损害结果,
    2023-06-30
    309人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。... 更多>

    #不可抗力
    相关咨询
    • 不可抗力可以索赔工期吗?
      内蒙古在线咨询 2023-10-14
      索赔是一种正当的权利要求,它是业主、监理工程师和承包商之间一项正常的、大量发生而普遍存在的合同管理业务,是一种以法律和合同为依据、合情合理的行。 因不可抗力导致的费用和工期延误由双方按以下的方法分别承担: 1、工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损害,由发包人承担; 2、发包人、承包人人员伤亡由其所有单位负责,并承担相应费用; 3、承包
    • 如何做好不可抗力索赔
      青海在线咨询 2023-11-29
      法律分析 因不可抗力造成损失的,当事人可以通过与对方协商或者诉讼等方式进行索赔,但合同中通常均包括不可抗力的免责情形。《民法典》规定,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。
    • 不可抗力的法律对不可抗力有哪些评定
      黑龙江在线咨询 2023-11-07
      自然灾害,包括地震、洪水、海啸、火灾等;政府行为,它是指当事人的合同订立以后,政府颁布新的法律、政策、行政措施而致使合同不能履行;社会异常事件,主要是指一些偶发的事件阻碍合同的履行。
    • 合同具有哪些不可抗力
      江西在线咨询 2023-08-26
      合同中的不可抗力包括以下几种: 1、重大的自然灾害。如重大的地震、海啸、台风、海浪、洪水; 2、重大的社会非正常事件。合同法所称的不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
    • 工程不可抗力怎样索赔最合理
      福建在线咨询 2023-07-01
      因不可抗力不能履行合同的,除金钱债务的迟延履行责任和迟延履行期间发生不可抗力两种情况外根据不可抗力的情况可以部分或全部免除责任。因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。 (1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担 (2)发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用 (3)承