建筑工程有哪些索赔条件-法师兄

建筑工程有哪些索赔条件

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-06 11:32:14 307 人看过

1.构成施工项目索赔条件的事件发生；2.与合同对照，事件造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接经济损失；3.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。

一、施工索赔程序

施工索赔的程序参照如下，首先索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知；在之后28天内，向监理工程师提交补偿经济损失和延长工期的索赔报告及有关资料；其次等监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知，在索赔事件终了后28天内，最后向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。

二、建筑工程项目索赔程序是什么

承包人首先提出索赔意向，然后持证明索赔事件发生的有效证据和依据正当的索赔理由，按照合同约定的时间向发包人递交索赔通知，发包人应按照合同约定的时间对承包人提出的索赔进行答复和确认，最后根据招标文件及合同要求中有关规定提出索赔意向书，意向书中应包含索赔桩号(结构物名称)、索赔事由及依据、事件发生起算日期和估算损失，无须附有详细的计算资料和证明。

三、工程索赔条件是什么

工程索赔成立的条件：1.发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。2.因工程变更，造成时间和费用的损失。3.缩短工期而造成承包人的费用增加。4.非承包人的原因暂时停工。5.延期支付造成承包人的损失。6.不可抗力。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

代理
天津西青建筑工程条件有哪些

一、办理条件申请条件包括：建设项目应符合城乡规划要求，同时满足国家安全、水利、气象、防震等法律、法规的有关规定。完成核定用地图。申请条件：《天津市城乡规划条例》（2012年修正）第43条二、办理材料材料名称材料形式材料详细要求必要性及描述备注下载现势地形图2份和电子文件原件原件1份，复印件0份必要核定用地图纸质文件和电子文件（包括DWG和SHP两种格式），现势地形图标明拟建项目用地范围的1/500、1/2000或1/10000，图纸应包括单位名称，保证地形图的现势性、准确性。申报单位（人）委托代理的，提交授权委托书及被委托人身份证复印件,同时交验原件原件原件1份，复印件1份必要应使用全市统一格式的《委托书》涉及危害气象探测环境的项目应提交气象管理部门书面意见原件原件1份，复印件0份必要取得气象管理部门书面意见。规划条件申报表（建筑工程）原件原件1份，复印件0份必要申请表可到天津市（区）行政

2023-05-11

71人看过
建筑工程索赔
建筑工程索赔费用有哪些？索赔的时限是多久呢？

费用索赔：费用索赔以补偿实际损失为原则，对发包人不具有任何惩罚性质。实际损失包括直接损失和间接损失两个方面。因此，所有干扰事件引起的损失以及这些损失的计算，都应有详细的具体证明，并在索赔报告中出具这些证据。律师提醒您：没有证据，索赔要求不能成立。(1)人工费。对于索赔费用中的人工费部分包括：人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用。法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。(2)材料费。对于索赔费用中的材料费部分包括：由于索赔事项的材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用。(3)施工机械使用费。对于索赔费用中的施工机械使用费部分包括：由于完成额外工作增加的机械使用费;非施工单位责任的工效降低增加的机械使用费;

2023-05-22

180人看过
法律综合知识
工程窝工怎么索赔,工程停工索赔条件有哪些

一、工程窝工怎么索赔1、建设工程因发包人原因造成停工、缓建的，承包人可以向发包人因窝工产生的相关费用和实际造成的损失。2、《中华人民共和国民法典》第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、工程停工索赔条件有哪些索赔条件，又称干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件.通常承包商可以索赔的事件有：1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失；2、因工程变更(含设计变更，发包人提出的工程变更，监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失；3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加；4、发包人延期支付期限造成承包人的损失；5

2023-04-19

446人看过
建筑工程索赔
建筑工程索赔费用包括哪些方面？

1、人工费指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。在索赔费用中还包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的等损失费的累计，其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算，而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算，窝工费的标准双方应在合同中设定。2、设备费可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自由时，按照机械折旧费计算索赔费用;当施工机械是企业从外部租赁时，索赔费用的标准按照设备租赁费计算。3、材料费材料费的索赔包括：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非承包人责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存的费用。材料费中应包括运输费、仓储费，以及合理的损耗费用

2023-04-16

93人看过

法律综合知识
建筑工程索赔涉及哪些方面内容

一、建筑工程索赔涉及哪些方面内容工程索赔的内容有：人工费、材料费、施工机械使用费、分包商的索赔费、现场管理费、利息（一般按照中央银行贴现率加三个百分点的利率）、总部（企业）管理费、利润损失。当事人可以根据索赔事件的实际增加天数确定索赔工期，根据索赔工期确定索赔费用。二、建筑工程索赔的特点是什么1.索赔是双向的，不仅承包人可以向发包人索赔，发包人同样也可以向承包人索赔。2.只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔。3.索赔是一种未经对方确认的单方行为。三、建筑工程索赔时效是怎么规定的1.业主未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由业主承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包商不能及时得到合同价款及承包商的其他经济损失，承包商可按下列程序以书面形式向业主索赔:（1）索赔事件发生后28天内，向业主方发出索赔意向通知。（2）发出索赔意向通知后28天内，向业主提出补偿经济损

2023-06-10

110人看过
建筑工程索赔
如何在建筑工程索赔

债权本身是一个比较宽泛的概念：“作为法定所有人，根据自己的权利主张一定的资格、财产、金钱等”。施工索赔是指承包人因非自身原因造成的超出合同规定范围的额外工作或损失所需的费用和时间的赔偿。也就是说，超出原合同规定的行为给承包人带来的损失，无论是在时间上还是在经济上，只要承包人认为不能从原合同规定中获得额外的费用，得到经济和时间补偿的人有权得到补偿向业主索赔。因此，索赔是一种正当的索赔，这是一种应当寻求的合理的报酬，而不是一种无理的利益争夺。一般来说，施工索赔是指承包人向业主提出的要求，属于狭义索赔。从广义上讲，索赔应当包括承包人向发包人提出的索赔和发包人向承包人提出的索赔。后者一般称为反诉，这两种情况往往并存。根据国际工程建设索赔标准，索赔和反索赔一般是根据索赔对象来界定的。一般情况下，承包人就非承包人原因给承包人造成的实际损失向业主提出的经济补偿或工期延长，称为“索赔”。业主就承包商违约给

2023-05-02

115人看过
有限责任公司
注册工程建筑公司的条件有哪些

一、注册工程建筑公司的条件有哪些普通的有限责任公司，最低注册资金3万元，需要2个（或以上）股东，从06年1月起新的公司法规定，允许1个股东注册有限责任公司，这种特殊的有限责任公司又称一人有限公司（但公司名称中不会有一人字样，执照上会注明自然人独资），最低注册资金10万元。如果你和朋友、家人合伙投资创业，可选择普通的有限公司，最低注册资金3万元；如果只有你一个人作为股东，则选择一人有限公司，最低注册资金10万元。需要材料：《企业法人营业执照》原件、复印件各一份，《组织机构统一代码证》原件、复印件各一份，《验资报告》原件、复印件各一份，企业章程或协议书或可行性研究报告或合同书原件、复印件各一份，法定代表人、财务负责人和办税人员的《居民身份证》原件、复印件各一份，经营地的房产权或使用权或租赁证明（加贴印花税）原件、复印件各一份。二、注册建筑公司费用怎么计算办理注册公司政府收费清单1.注册资本10

2023-06-05

215人看过
不完全履行
建筑工程上的反索赔包括哪些项目

发包人反索赔，即发包人向承包人提出索赔，是指承包人因不履行或不完全履行约定义务，或因承包人行为给发包人造成损失时，发包人为维护自身利益向承包人提出索赔。项目反索赔依据如下：《合同条件》第三十一条规定，乙方不能按合同工期完成，施工质量不符合设计施工规范要求，或者发生其他使合同无法履行的行为，甲方代表可以通知乙方按照协议条款支付违约金，赔偿因违约给甲方造成的损失。也就是说，发包人可以向承包人索赔。在这种索赔中，发包人往往处于主动地位，可以从应付工程款中扣除，甚至可以保留承包人的材料和设备作为抵押。此外，《建筑法》第五十八条规定，施工企业应当对工程的施工质量负责。施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准进行施工，不得偷工减料。原设计单位负责工程设计的修改，施工企业不得擅自修改工程设计。建筑工程索赔程序是怎样的建设工程索赔程序是：1、索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知；2、发出

2023-08-18

384人看过

保险公司
建筑工人事故索赔流程

＞［提要］凡在我市从事建筑施工活动的建筑施工企业，一旦有各类安全事故发生都必须在事故发生的三个工作日之内将事故报告及事故现场照片上报昆山市建筑安全监督站；达到事故级别和重大安全事故，建筑施工企业必须在第一时间内向昆山市建筑安全监督站上报事故信息。．．。撞墙事故索赔程序（一）、报案1、带保险单、行驶证、驾驶证开您的车到保险公司。2、在理赔部填写《车辆出险登记表》《出险通知书》。（二）、定损带《车辆出险登记表》找理赔部定损人员以确定修理项目和费用。定损后，会给您一张《定损单》。不要遗漏修理项目；修理费不能定得太低。（三）、修车1、把车、《定损单》一起交修理厂，修理厂按《定损单》修车，并给您一张《提车单》作提车证明。2、车修好后，凭《提车单》支付修理费后提车，并向修理厂索要：《修车发票》《托修单》《施工单》《材料单》（均须盖修理厂公章）。（四）、开事故证明若损失不大，可任意找人写一个《第三方证明

2023-07-02

443人看过
建筑工程索赔
签署建筑工程索赔合同的注意事项有哪些

1、索赔时效。索赔事件发生后，承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。2、承包人必须按照合同约定的程序进行，否则可能会丧失索赔利益的实现。3、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。4、施工索赔是单方主张权利要求，经对方签字确认后即成为工程签证，在双方未能协商一致的情况下，通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。一、施工可以顺延工期情况1、发包人未按合同约定时间开工的，以实际开工时间作为工期的起算点，工期向后顺延相应迟延开工的时间。2、虽然进场，但开工条件不具备的。如达不到开工的客观条件或者法定条件，如工地未满足合同约定的开工要求，法律上相关审批手续未办妥等。3、发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的。4、发包人未按合同约定支付工程款的。5、发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的。6、设计变更，导致工程量增加的。7、发包人提供的测量基准点、基准线和水准点、勘察报告及其他书面资料存

2023-03-12

478人看过
合同条款
建筑工程工期索赔的依据是什么，索赔需要满足什么条件

一个完整的项目之中包含了诸多子项目，需要各方当事人协调合作，共同努力，以求在限定工期内高质量的完成工程。但在现实生活中，由于不能再限定工期内完成工程项目的现象层出不穷，此时发包方可以根据具体情况判断建筑工程工期索赔的依据是否满足，在向人民法院提起诉讼。工期索赔，一般是指承包商依据合同对由于非自身的原因而导致的工期延误向业主提出的工期顺延要求。一、工期索赔的具体依据承包商向业主提出工期索赔的具体依据主要有：(1)合同约定或双方认可的施工总进度规划;(2)合同双方认可的详细进度计划;(3)合同双方认可的对工期的修改文件;(4)施工日志、气象资料;(5)业主或工程师的变更指令;(6)影响工期的干扰事件;(7)受干扰后的实际工程进度等;二、《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2020-0201)确定的可以顺延工期的条件《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)第7.5.1项规

2023-05-01

425人看过
法律综合知识
竣工验收建筑工程的条件是哪些

一、竣工验收建筑工程的条件是哪些1．完成建设工程设计和合同约定的各项内容；2．有完整的技术档案和施工管理资料；3．有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；4．有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；5．有施工单位签署的工程保修书。二、建筑工程竣工验收内容有哪些1．检查工程是否按批准的设计文件建成，配套、辅助工程是否与主体工程同步建成；2．检查工程质量是否符合国家和铁道部颁布的相关设计规范及工程施工质量验收标准；3．检查工程设备配套及设备安装、调试情况，国外引进设备合同完成情况；4．检查概算执行情况及财务竣工决算编制情况；5．检查联调联试、动态检测、运行试验情况；6．检查环保、水保、劳动、安全、卫生、消防、防灾安全监控系统、安全防护、应急疏散通道、办公生产生活房屋等设施是否按批准的设计文件建成、合格，精测网复测是否完成、复测成果和相关资料是否移交设备管理单

2023-07-14

56人看过

建筑工程索赔
建筑工程中索赔报告应包含哪些内容？

建筑工程索赔报告包含的内容有：1、总论部分，是索赔报告的开始部分；2、合同引证以及索赔额计算部分；3、期延长论证；证明中从论据到论题的推演。通过推理形式进行，论证必须遵守推理的规则；4、证据部分，包括了该索赔事项所涉及的一切有关证据以及对这些证据的说明。工程索赔的依据和证据提出索赔的依据主要有以下几方面：1、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录，经认可的施工进度计划书，工程图纸及技术规范等。2、双方往来的信件及各种会议，会谈纪要。3、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件（施工记录备忘录施工月报施工日志等）及工程照片。4、气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明。5、国家有关法律法令政策性文件。6、发包人或者工程师签认的签证。7、工程核算资料，财务报告，财务凭证等。8、各种验收报告和技术鉴定。9、工

2023-07-18

306人看过
法律综合知识
2024建筑工程分包过程中有哪些限制条件

一、建筑工程分包过程中有哪些限制条件工程分包具有以下限制条件：除非总承包合同中约定的分包外，必须经发包人同意。承包人只能将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人必须是具备相应资质条件的单位。第三人与承包人共同对发包人承担连带责任。比如《建筑法》中第十二条规定，从事建筑活动的建筑施工企业、勘探单位、设计单位和工程监理单位，应当具备下列条件：有符合国家规定的注册资本；有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；有从事相关建筑活动所应有的技术装备；法律、行政法规规定的其他条件。二、工程分包的含义“工程分包”是指获得整个工程或区段工程合同的承包人，按照国际惯例将该工程按专业性质或工程范围再分包给若干家分包人承担施工任务，一般为分包人直接与承包人签订分包合同。建筑工程分包合同是指从事工程总承包的单位将所承包的建设工程的一部分依法分包给具有相应资质的承包单位，该承包人不退出承包关系，

2023-12-16

120人看过