因不可抗力导致的费用和工期延误要如何承担责任
来源:法律编辑整理 时间: 2023-04-27 09:40:18 170 人看过

因不可抗力导致的费用和工期延误由双方按以下的方法分别承担:

1、工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损害,由发包人承担;

2、发包人、承包人人员伤亡由其所有单位负责,并承担相应费用;

3、承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;

4、停工期间,承包人应工程师的要求留在施工场的的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;

5、工程所需清理、修复费用,由发包人承担;延误的工期相应顺延。

因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行言的相应责任。

相关法律知识:

《中华人民共和国建筑法》中有关规定的内容

第七十四条建筑施工企业在施工中偷工减料的,使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的,或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的,责令改正,处以罚款;情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书;造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的,负责返工、修理,并赔偿因此造成的损失;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第七十五条建筑施工企业违反本法规定,不履行保修义务或者拖延履行保修义务的,责令改正,可以处以罚款,并对在保修期内因屋顶、墙面渗漏、开裂等质量缺陷造成的损失,承担赔偿责任。

第七十六条本法规定的责令停业整顿、降低资质等级和吊销资质证书的行政处罚,由颁发资质证书的机关决定;其他行政处罚,由建设行政主管部门或者有关部门依照法律和国务院规定的职权范围决定。

依照本法规定被吊销资质证书的,由工商行政管理部门吊销其营业执照。

第七十七条违反本法规定,对不具备相应资质等级条件的单位颁发该等级资质证书的,由其上级机关责令收回所发的资质证书,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第七十八条政府及其所属部门的工作人员违反本法规定,限定发包单位将招标发包的工程发包给指定的承包单位的,由上级机关责令改正;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第七十九条负责颁发建筑工程施工许可证的部门及其工作人员对不符合施工条件的建筑工程颁发施工许可证的,负责工程质量监督检查或者竣工验收的部门及其工作人员对不合格的建筑工程出具质量合格文件或者按合格工程验收的,由上级机关责令改正,对责任人员给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任;造成损失的,由该部门承担相应的赔偿责任。

第八十条在建筑物的合理使用寿命内,因建筑工程质量不合格受到损害的,有权向责任者要求赔偿。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月19日 19:04
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多不可抗力相关文章
  • 担保人不可抗力因为什么要承担违约责任
    根据我国民法典的有关规定,不可抗力属于法定的免责事由,不用承担违约责任。《中华人民共和国民法典》第一百八十条:因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。作为担保人需要承担什么责任作为担保人需要承担责任有下列两种:1、一般保证责任。就是在债务人不能清偿到期债务时,担保人要为其承担该责任;2、连带保证责任。即当债务已到清偿期,债权人有权要求债务人或保证人偿还债务。当保证为一般保证时,保证人有先诉抗辩权,即保证人在债权人未就债务人的财产申请强制执行或执行担保物权未果前,拒绝债权人的请求偿还的权利。连带保证人没有这种权利。撤消担保人的责任:同一债权既有保证又有物的担保的,债权人在主合同履行届满后怠于行使担保物权,致使担保物的价值减少或者毁损、灭失的,视为债权人放弃部分或者全部物的担保,保证人在债权人放弃权利的范围内减
    2023-08-02
    179人看过
  • 建筑不可抗力因素导致的损失由谁承担
    基于以下条款约定,涉讼合同各方对于工程自身的损害,或因上述损害造成的第三方人员伤亡与财产损失,以及运输至施工现场的材料及待安装设备的损耗损毁等相关责任问题,均有发包人承担全部赔偿责任。同时,附件文件内详细规定了施工过程中,发包人、承包人各自的人员伤亡责任划分,以及由此产生的相关费用分担原则。在执行此类操作时,承包人应对施工机械设备损坏及停工期间的经济损失自行承担。在停工期间,若发包人要求承包人需留驻施工场地进行必要的管理工作或者护卫职责,则由此引发的管理人员及保卫人员的工资成本由发包人负担。工程完工后所需要的清理及修复费用亦由发包人支付。值得注意的是,工程本身所引发的损害责任由业主方全权承担;同样地,与其直接关联的人员伤亡情况及其涉及的费用问题也由其所在方负责处理及承担相应的财务支出。此外,施工方所承受的机械设备损害及停工带来的各项经济损失,必须由施工方自行负责承担。此外,工程完成后,其所
    2024-05-09
    494人看过
  • 应对不可抗力:明确房屋工费承担责任
    因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。1.工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;2.发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;3.承包人的施工机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;4.停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;5.工程所需清理、修复费用,由发包人承担。合同中的不可抗力有哪些情况合同中的不可抗力包括:不可抗力是不可预见、不可避免、不可克服的客观情况;不可抗力是人类不可抗力,包括一些自然现象有地震、台风、洪水、海啸等,一些社会现象,比如战争等;不可抗力是一种独立于人的行为,不受当事人意志支配的现象,是各国法律免责的原因。除法律另有规定外,不可抗力还将部分或全部免除当事人的责任。《中华人民共和国民法典》第一
    2023-07-17
    162人看过
  • 发包人原因导致工期延误,承包人如何维权?
    发包人导致工期拖延的,承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后,任何一方都应该严格遵守合同约定,积极履行合同,要是一方违约的,另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中,因为发包人原因导致工期拖延的如下情况,承包人可以索赔:1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件,拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续,导致建设行政主管部门勒令停工的。承包人与发包人之间纠纷的处理方式由前段分析可知,挂靠者和被挂靠者之间纠纷能以解决以发包人和承包人纠纷的解决为基础,所以当承包人与发包人因为工程款产生纠纷时,可以根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定,请求法院的判决。具体规定如下:“建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持。”“建设工程施
    2023-07-24
    62人看过
  • 交房延期后遇不可抗力责任如何划分
    根据相关法律法规之规定,对于逾期交房的违约责任应明确如下所示:如果开发商未能在买受人两次书面催告后的三个月内完成房屋交付工作,且未向买受人提供合理的解释说明,买受人有权依法要求开发商承担相应的赔偿责任,即支付逾期时间范围内相应的经济损失补偿。此外,若开发商在经买受人第二次书面催告后的三个月内仍无法如期履行交房义务,而又未能给出正当、合理的原因解释,那么买受人有权利选择单方面解除购房合同,并向开发商提出退房要求。《民法典》第五百六十三条有下列情形之一的,当事人可以解除合同:(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;(二)在履行期限届满前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(三)当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;(五)法律规定的其他情形。以持续履行的债务为内容的不定期合同,当事人可以随时
    2024-08-17
    78人看过
  • 因违约导致二次施工措施费如何承担赔偿责任
    根据民法典规定,因违约导致二次施工措施费的损害赔偿金额以实际造成的损失为限。《中华人民共和国民法典》第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。二次施工措施费应否赔偿二次施工措施费如果是由于一方当事人未按约定履行合同产生的,需要违约方进行赔偿。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十九条当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息,或者不履行其他金钱债务的,对方可以请求其支付。《中华人民共和国民法典》第五百八十条当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的,对方可以
    2023-08-11
    76人看过
  • 不可抗力下人为隐患致损应承担的责任
    不可抗力下人为隐患致损应承担的责任如果当事人的行为给他人的人身财产安全造成了隐患,即使该隐患是在洪水或其他不可抗力的作用下造成了人身或财产损害,也应该承担相应的民事责任。案例介绍:原告周晓学的房屋后面的山上有一座寺庙叫肖仙寺,是周围信徒群众从事宗教不可抗力下人为隐患致损应承担的责任如果当事人的行为给他人的人身财产安全造成了隐患,即使该隐患是在洪水或其他不可抗力的作用下造成了人身或财产损害,也应该承担相应的民事责任。案例介绍:原告周晓学的房屋后面的山上有一座寺庙叫肖仙寺,是周围信徒群众从事宗教活动的场所。2004年在被告周小平召集下成立了肖仙寺理事会,肖仙寺理事会有周小平、周勋章、周珠妹、周牛妹、周菊兰、周济民、张尚梅、周细徕(中途退出)等人。肖仙寺理事会成立的目的是为了方便信徒群众出入寺庙,修建一条通往山顶肖仙寺的简易公路,修路的资金来源于信教群众的捐赠。2004年11月,被告周小平、周勋
    2023-06-08
    487人看过
  • 什么是不可抗力,不可抗力下是否承担责任
    不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。不可抗力是独立于人的行为之外,不受当事人意志所支配的现象,是人力所不可抗拒的力量。通常况下,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。但法律规定因不可抗力不能履行民事义务,也要承担民事责任的则需要依法承担民事责任。因此法律作了除外规定。具体什么情况下应承担民事责任、承担责任的程度等要依照法律的规定确定。《民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
    2024-05-06
    90人看过
  • 因不可抗力造成他人损害的是否需要承担责任
    因不可抗力造成他人损害的不需要承担责任。一、无过错责任,过错推定责任和过错推定责任的区别无过错责任不具有对违法行为的制裁性,而在于对受害人提供补偿,补偿功能是它的一个很重要的法律特征,而过错推定仍然是以过错为归责原则,只是法律加大了加害人的注意义务,因此过错推定还是具有一般民事责任的教育、惩罚等性质。无过错责任往往和保险制度联系在一起,通过保险制度实现损害分配的社会化,而过错推定责任因为法律加大了加害人的注意义务,加害人未能尽到义务,所以要对受害人提供补偿,它并不以保险制度而分配损失。无过错责任并不考虑当事人的过错,一旦损害发生,就应承担责任。并不存在免责的事由,而过错推定承认加害人有反驳的机会,在存在不可抗力时,也有机会免责,所以它并不是一种纯粹的归责方法。无过错责任并不需要双方当事人对有无过错举证,而只要有因果关系的存在。在行为人不能证明他们没有过错的情况下,推定行为人有过错,应承担赔
    2023-03-29
    187人看过
  • 装修工期延误的责任是由谁承担
    一、装修工期延误的责任是由谁承担装修公司延误工期,应当由装修公司承担责任。承担违约责任的方式有承担违约金、赔偿损失以及解除合同等。若是双方可以达成合意的,可以签订补充协议。法律依据;《民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。二、装修合同应包含哪些条款装修合同应包含以下条款:1.合同双方的基本信息;2.房屋地点、面积;3.装修风格、具体内容;4.装修款的金额、支付方式与期限;5.竣工期限、验收标准;6.违约责任;7.纠纷解决办法。根据《民法典》第四百七十条的规定,合同的
    2023-10-17
    442人看过
  • 不可抗力损失如何承担,不可抗力构成要件
    不可抗力造成的损失承担方法是对于因为不可抗不能履行合同的,需要及时的通知对方,减少给对方造成的损害,并且在合理的期限提供证明。不可抗力的构成要件是不可预见还有避免的。一、不可抗力损失如何承担因不可抗力造成他人损失的,不承担责任,但法律另有规定的,依照其规定处理。同时,因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第五百九十条【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不
    2023-06-05
    93人看过
  • 什么因素可以导致承运人不承担责任
    一、什么因素可以导致承运人不承担责任可以导致承运人不承担责任的因素如下:1.船长、船员、引航员或者承运人的其他受雇人在驾驶船舶或者管理船舶中的过失:2.火灾,但是由于承运人本人的过失所造成的除外;3.天灾,海上或者其他可航水域的危险或者意外事故;4.战争或者武装冲突;5.政府或者主管部门的行为、检疫限制或者司法扣押;6.罢工、停工或者劳动受到限制;7.在海上救助或者企图救助人命或者财产;8.托运人、货物所有人或者他们的代理人的行为;9.货物的自然特性或者固有缺陷;10.货物包装不良或者标志欠缺、不清;11.经谨慎处理仍未发现的船舶潜在缺陷;12.非由于承运人或者承运人的受雇人、代理人的过失造成的其他原因。承运人依照前款规定免除赔偿责任的,除第(二)项规定的原因外,应当负举证责任。二、承运人责任有哪些1.不按合同规定的时间和要求配车(船)发运的,承运人应偿付托运人违约金元。2.承运人如将货物
    2023-05-25
    209人看过
  • 合同毁约原因是不可抗力因素要承担违约责任吗
    一、合同毁约原因是不可抗力因素要承担违约责任吗?合同毁约原因是不可抗力因素的话一般是不承担违约责任的,《民法典(自2021年1月1日施行)》规定,以下情形不能履行合同的不承担违约责任的:1、因不可抗力致使不能实现合同目的。不可抗力因素包括自然灾害、战争、社会异常事件等。不可抗力事件的发生,对履行合同的影响可能有大有小。有时只是暂影响合同的履行,当事人可以通过延期履行实现合同目的,但不能滥用单方解除权。因不可抗力事由而单方解除合同的一方当事人必须承担举证责任,说明自己行使解除权的法律事实已经发生。2、在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表示表明不履行主要债务。主要债务是指根据合同的约定,当事人应当承担债务的大部分或者对债权人权利有重要或者根本性影响的部分。3、因当事人一方迟延履行主要债务,经催要后合理期限内仍未履行。4、当事人一方迟延覆行债务或者有其它违约行为致使不能实现合
    2023-06-01
    321人看过
  • 意外事件和不可抗力一般需要承担责任吗?
    由于不可抗力和意外事件造成他人损害的,不是犯罪,现行刑法已经对此作了明文规定,行为在客观上虽然造成了损害结果,但是不是处于故意或者过失,而是由于不能抗拒或者不能预见的原因引起的,不是犯罪。也就是说,由于不可抗力和意外事件造成他人损害的,不是犯罪,行为人无需承担刑事责任。《刑法》第十六条不可抗力和意外事件是指,行为在客观上虽然造成了损害结果,但是不是出于故意或者过失,而是由于不能抗拒或者不能预见的原因所引起的,不是犯罪。
    2024-04-28
    437人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。... 更多>

    #不可抗力
    相关咨询
    • 建设工程中,因不可抗力事件导致费用的承担原则是什么
      新疆在线咨询 2022-10-14
      1、工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担; 2、发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用; 3、承包人施工机械设备的损失及停工损失,由承包人承担; 4、停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用,由发包人承担; 5、工程所需清理、修复费用,由发包人承担。 风险提示:不可抗力条
    • 因误诊导致他人伤残的应承担何种责任?
      宁夏在线咨询 2022-10-20
      本案属于因误诊导致医疗事故而引发的民事侵权行为。所谓医疗事故是指在诊断护理过程中,因医护人员诊疗护理过失,直接造成病人死亡、残疾、组织器官损伤导致功能障碍的事件。—般情况下,误诊导致医疗事故,必须具备四个构成要件:一是医疗机构及其医务人员与患者之间存在医疗服务关系;二是医疗机构及其医务人员的医疗行为存在过失;三是患者受到损害后果:四是医疗行为与损害结果之间存在因果关系。只要具备上述四个要件,医院就
    • 因发包人导致工期延误的承包人如何索赔
      广西在线咨询 2023-03-05
      发包人导致工期拖延的,承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后,任何一方都应该严格遵守合同约定,积极履行合同,要是一方违约的,另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中,因为发包人原因导致工期拖延的如下情况,承包人可以索赔: 1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。 2、发包人拖延提供施工条件,拖延提供场地、图纸等。 3、发包人逾期提供甲供材料。 4、发包人未办理建设行政审批手续,导致建设
    • 由于不可抗力引起的工期延期由谁承担违约责任
      北京在线咨询 2022-10-10
      如果确实是不可抗力,都不承担,顺延工期。有的合同也会有约定的
    • 因工受伤导致的误工费,由谁承担?
      山西在线咨询 2022-04-13
      工伤期间、误工费由所在单位负责。 按《工伤保险条例》第三十三条规定,工伤职工停止工作,治疗工伤期间,按遭受事故伤害前工资福利待遇不变,由所在单位按月支付。 停工留薪期按治疗工伤医疗机构书面证明确认,满一年的,由劳动能力鉴定委员会确认。 《工伤保险条例》 第三十三条职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的,在停工留薪期内,原工资福利待遇不变,由所在单位按月支付。 停工留薪期一般不