固定总价合同材料上涨怎么办-法师兄

固定总价合同材料上涨怎么办

来源：互联网时间： 2023-06-25 09:35:47 272 人看过

已签订固定总价合同，风险基本上在施工单位一方。我们认为，如果合同约定有备料款，且发包人严格按照合同约定的时间、金额支付了备料款，则施工单位应当在合同签订后至开工前期备好主要材料，现施工单位以材料涨价为由拖延工期无任何理由，其行为已构成违约。发包人可以发函要求施工单位按照合同约定的工期赶抢施工进度，如果施工单位拒不采取措施，工程进度依旧严重滞后，则发包人可以视情况采取诉讼程序维权。

一、以拖延结算为由拒付工程款的如何处理

建设工程施工合同中发包人的主要合同义务是按照合同约定支付工程价款，承包人的主要合同义务是按照合同约定的时间和要求完成工程建设，交付工程。若承包人未按照合同约定时间交付工程的，应承担相应违约责任。另外，因发包人未按照约定支付价款的，法律直接赋予承包人就建设工程折价、拍卖价款享有优先受偿的权利，承包人也不能直接采取扣押、留置等方式拒绝交付建设工程。

二、工程合同是否需要约定保修

工程合同需要约定保修。根据我国法律规定，建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。法律规定了一部分质量保修范围和质量保证期，但也有由双方约定的部分，发包人应当特别注意在合同中约定建设工程的质量保修范围和质量保证期。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多要约相关文章

仲裁委员会
租金固定上涨在合同怎么体现

一、租金固定上涨在合同怎么体现出租方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，以下简称甲方承租方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，以下简称乙方根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确甲、乙双方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。第一条甲方将自有的坐落在＿＿＿＿＿＿市＿＿＿＿＿＿街＿＿＿＿＿＿巷＿＿＿＿＿＿号的房屋＿＿＿＿＿＿栋＿＿＿＿＿＿间，建筑面积＿＿＿＿＿＿平方米、使用面积＿＿＿＿＿＿平方米，类型＿＿＿＿＿＿，结构等级＿＿＿＿＿＿，完损等级＿＿＿＿＿＿，主要装修设备＿＿＿＿＿＿，出租给乙方作＿＿＿＿＿＿使用。第二条租赁期限租赁期共＿＿＿＿＿＿个月，甲方从＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿日起将出租房屋交付乙方使用，至＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿日收回。乙方有下列情形之一的，甲方可以终止合同，收回房屋：1、擅自将房屋转租、分租、转让、转借、联营、入股或与他人调剂交换的；2、利用承租房

2023-04-30

312人看过
仲裁机构
暂定总价合同怎么约定总价

暂定总价合同，就是可调总价合同，至于总价随工程量变动而变动，还是随着单价变动而变动，还是都可以调，要看合同进一步约定。如果没约定，就是都可以调整。一般这样的少，一般会约定单价不变或者工程量不变，或者只允许变更。一、无偿代建项目需要签订哪些合同无偿代建项目一般需要签订双方所约定的合同，且必须要慎得双方的同意才能受到法律的保护。合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同一般是所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。狭义合同指一切民事合同。还有最狭义合同仅指民事合同中的债权合同。二、签订民用建筑工程设计合同的注意事项（一）关于委托人与设计人1、委托人的主体资格、履约能力即资金问题。2、设计人的资质情况、施工能力、社会信誉、财务情况。（二）合同价款应注意1、合同价款的填写，应依据建设部第107号令第11条规定，招标工程的合同价款由发包人、承包人依

2023-03-01

204人看过
仲裁机构
固定总价合同价格调整的合法性

固定总价合同一般情况下是不可以调整价格的。固定总价合同指的是为供货方提供一个完成任务的固定价格的合同。履行合同的承包商必须要承担完成工作的责任而且是不管完成工作的成本是多少。在这种合同当中，价格是保持不变的，除非采购双方都同意进行改变，对项目团队是低风险的，项目团队不用付出多于固定价格的部分。固定总价合同变更部分需要具备哪些条件合同变更的要件合同变更须具备以下条件（1）原已存在有效的合同关系合同变更是在原合同的基础上，通过当事人双方的协商或者法律的规定改变原合同关系的内容。因此，无原合同关系就无变更的对象，合同的变更离不开原已存在合同关系这一前提条件。同时，原合同关系若非合法有效，如合同无效、合同被撤销或者追认权人拒绝追认效力未定的合同，合同便自始失去法律约束力，即不存在合同关系，也就谈不上合同变更。（2）合同变更须依当事人双方的约定或者依法律的规定并通过法院的判决或仲裁机构的裁决发生合同

2023-07-01

262人看过
业主
固定总价合同有什么法律规定

固定总价合同是为供货方提供一个完成任务的固定价格的合同。履行合同的承包商必须承担完成工作的责任而不管完成工作的成本是多少。在这种合同中，价格保持不变，除非采购双方均同意改变。对项目团队是低风险的，因为不管项目实际耗费了供应商（包括分包商）多少成本，项目团队都不必付出多于固定价格的部分。但对供应商来说，这种合同是高风险的，因为如果完成项目后的成本高于原计划成本，供应商将只能赚到比预计要低的利润，甚至出现亏损。一、固定总价合同的特点1、工程造价易于结算。由于总价固定，因此只要业主（发包方）不改变合同施工内容，合同约定的价款就是承发包双方最终的结算价款。对于业主来说，这样的价款确定形式可以节省大量的计量、核价工作，从而能集中精力抓好工程进度和施工质量。2、量与价的风险主要由承包商承担。对承包商而言，固定总价合同一经签订，承包商首先要承担的是价格风险。这里投标时的询价失误、合同履行过程中的价格上涨

2023-03-01

258人看过

结婚证
固定总价合同的适用范围

固定总价合同适用于以下情况：(1)工程量小、工期短，估计在施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理;(2)工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确;(3)工程结构和技术简单，风险小;(4)投标期相对宽裕，承包商可以有充足的时间详细考察现场、复核工程量，分析招标文件，拟订施工计划。(5)合同条件中双方的权利和义务十分清楚，合同条件完备，期限短(1年以内)。一、固定总价合同的诉讼流程是怎么样的？(一)、当事人起诉，首先应提交起诉书，并按对方当事人人数提交相应份数的副本。当事人是公民的，应写明双方当事人的姓名、性别、年龄、籍贯、住址;当事人是单位的，应写明单位名称、地址、法定代表人或负责人姓名。起诉书正文应写明请求事项和起诉事实、理由，尾部须署名或盖公章。(二)、根据"谁主张谁举证"原则，原告向法院起诉应提交下列材料：1、原告主体资格的材料。如居民身份证、户口本、护照、港澳同胞回乡证

2023-03-19

324人看过
业主
固定总价合同变更能算吗

一、固定总价合同变更能算吗可以变更的。1、量小、工期短，估计在施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理；2、设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确；3、结构和技术简单，风险小；4、期相对宽裕，承包商可以有充足的时间详细考察现场、复核工程量，分析招标文件，拟订施工计划。5、条件中双方的权利和义务十分清楚，合同条件完备，期限短（1年以内）。根据以上内容的相关回答可以得出，对于固定总价值的合同，一般是包括了变更款的，其主要的适用范围主要包括了工程设计的图纸已经明确，还有工程架构的技术等问题。二、固定总价合同要注意什么固定总价的真正含义怎么理解分成两类分别说明，清单招标控制价，定额招标填写总价，我们分开说他的真正含义好不好，先说清单招标签的固定总价的含义，清单招标签的固定总价，清单工程量是甲方给的，一但发给投标人没有改变的，如果没有答疑纪要改定的话那个责任是不是由甲方承担，那个量要不变的

2023-05-06

362人看过
中标
中标后原材料价上涨如何办

中标后如果原材料价格上涨，中标人可与招标人协商变更合同内容。根据法律规定，如果在合同成立后发生了当事人在签订合同时无法预见的且不属于商业风险的重大变化，受到不利影响的当事人可与对方协商变更合同相关内容。一、变更合同原因有什么变更合同的原因包括如下：1、当事人协商一致变更合同；2、不可抗力；3、情势变更。《民法典》第五百四十三条规定，当事人协商一致，能够变更合同。第五百三十三条规定，合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人能够与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人能够请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。人民法院或者仲裁机构应当结合案件的实际情况，根据公平原则变更或者解除合同。二、民法典中的不可抗力和情势变更具体怎么处理不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，通常

2023-04-06

196人看过
业主
固定总价合同价款变更的情况

一、固定总价合同价款变更的情况具体看合同如何约定和定义遵循合同自治的原则下，对于合同是否采用固定总价政府部门只有指导性的意见而无强制性的意见，合同当事人有自由协商的权利。可以向法院起诉要求撤销或者变更。二、固定单价合同和总价合同有什么区别固定单价合同是指合同的价格计算是以图纸及规定、规范为基础，工程任务和内容明确，业主的要求和条件清楚，合同单价一次包死，固定不变，即不再因为环境的变化和工程量的增减而变化的一类合同。固定总价合同是指针对当时的图纸、招标文件以及技术资料的固定总价，当施工过程中发生设计变更，还是要按照规定予以增减造价的。《民法典》第七百八十八条建设工程合同定义和种类建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第七百八十九条建设工程合同的形式建设工程合同应当采用书面形式。第七百九十条【建设工程招投标活动的原则】建设工程的招标投

2023-05-06

315人看过

合同形式
固定总价建筑合同能否变更

一、固定总价建筑合同能否变更可以协商一致变更，建议就变更事项，签订补充协议予以明确约定。我国《民法典》第258条规定：定作人中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失；依此规定，作为承揽合同的一方当事人的定作人有权变更承揽工作要求，只是应承担承揽人损失而已。我国《民法典》未对建设工程合同的设计变更作明确的规定，但是依《民法典》第287条关于本章没有规定的，适用承揽合同的有关规定的规定，发包人应有权单方变更工程设计，但要赔偿承包人相应的经济损失。二、固定总价合同可以调价吗看具体情况定。固定总价合同是属于价格规定好的合同，在一般情况下是不能调整价值的。但如果出现一些特殊的情形时，是可以调整的。这个可以双方进行协商，如果对方愿意调价，那么是可以的。《民法典》第四百九十条当事人采用合同书形式订立合同的，自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。在签名、盖章或者按指印之前，当事人一方已经

2023-05-06

326人看过
业主
总价固定合同变更是否调差

一、总价固定合同变更是否调差固定单价合同是指在合同中确定了价格的合同，一般情况下是不能调价的，除非出现了情势变更的情形。固定单价合同是指合同的价格计算是以图纸及规定、规范为基础，工程任务和内容明确，业主的要求和条件清楚，合同单价一次包死，固定不变，即不再因为环境的变化和工程量的增减而变化的一类合同。固定单价合同常见于承包合同中，在这类合同中，承包商承担价格的风险，发包方承担量的风险。承包合同在工程承包里固定单价合同是指根据单位工程量的固定价格与实际完成的工程量计算合同的实际总价的工程承包合同。合同所确定的固定单价为完成合同清单项目所需的全部费用，包括人工费、材料费、机械费、脚手架搭拆费、工资性津贴、其他直接费、现场经费、间接费、利润、税金、材料代用、人工调差、材料价差、机械价差、政策性调整、施工措施费用及合同包含的所有风险责任等。清单综合单价在合同有效期内固定不变。二、固定总价合同包括变更

2023-05-06

497人看过
合同风险
固定总价合同与单价合同的优缺点分析

固定单价合同是指合同的价格计算是以图纸及规定、规范为基础，工程任务和内容明确，业主的要求和条件清楚，合同单价一次包死，固定不变，即不再因为环境的变化和工程量的增减而变化的一类合同。固定总价合同是指针对当时的图纸、招标文件以及技术资料的固定总价，当施工过程中发生设计变更，还是要按照规定予以增减造价的。具体区别如下：1、固定总价合同其实是针对当时的图纸、招标文件以及技术资料的固定，当施工过程中发生设计变更，还是要按照规定予以增减造价的。2、固定单价合同是指按针对当时的图纸、招标文件以及技术资料的固定单价，而工程量按实结算。一般情况招标方都是给一个暂定量的。结算＝审计工程量＊中标单价；3、固定单价是有利于乙方，但如果固定总价，业主在施工过程中，投入的管理人员会少些省心，二就是利于控制造价。单价合同的风险指什么单价合同的风险指各种非正常的损失，既包括可归责于合同一方或双方当事人的事由所导致的损失，

2023-07-20

404人看过
招标文件
固定单价合同与总价合同的差异在哪里？

固定总价合同和固定单价合同的区别通常如下：概念不同。固定总价合同一般是指，针对当时的图纸、招标文件及技术资料的固定总价，当施工时出现设计变更的情况，还要按规定增减造价的。没有设计变更的话，结算就相当于预算。固定单价合同通常是指，针对当时的图纸、招标文件和技术资料的固定单价，而工程量按实来进行结算。固定总价合同材料上涨怎么办已签订固定总价合同，风险基本上在施工单位一方。我们认为，如果合同约定有备料款，且发包人严格按照合同约定的时间、金额支付了备料款，则施工单位应当在合同签订后至开工前期备好主要材料，现施工单位以材料涨价为由拖延工期无任何理由，其行为已构成违约。发包人可以发函要求施工单位按照合同约定的工期赶抢施工进度，如果施工单位拒不采取措施，工程进度依旧严重滞后，则发包人可以视情况采取诉讼程序维权。《中华人民共和国民法典》第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。

2023-07-08

452人看过

合同生效
固定总价合同是否需要结算？

该合同为固定总价合同，但总价与清单项目的对比并非针对每一个清单项目。由于合同约定了“本合同为固定总价合同，物价波动引起的价格风险由投标人自行承担”，因此投标人需要自行承担物价波动引起的价格风险。此外，如果完成106%的工程量，应结算101%，完成94%的工程量，应结算99%。最终答案为：该合同中，如果完成106%的工程量，应结算101%；完成94%的工程量，应结算99%。固定总价合同结算：1.总价与清单项目的对比并非针对每一个清单项目。因合同约定了“本合同为固定总价合同，物价波动引起的价格风险由投标人自行承担”。2．完成了94％按100％计算，完成106％按合同固定的价＋1％。3．完成106％，应结101％对，完成94％结99％不对，完成94％按100％（合同约定的固定价）计算。固定总价合同是否需要结算？根据我国《民法典》第五百一十一条规定，固定总价合同是指合同当事人在合同中约定的工程造价

2023-11-18

130人看过
合同风险
固定总价合同风险划分标准

一、固定总价合同风险划分标准固定总价合同在其适用的范围内，合同双方风险最小，最有利于合同目标的顺利实现。但国内外工程中，固定总价合同的适用范围有不断扩大的趋势，特别是对于工程范围尚未完全明确的条件下采用这种合同类型，合同双方的风险就更大，因此必须对此类合同的风险进行分析。在固定总价合同中，业主的风险很小，主要承担不可抗力的风险和合同规定的其他风险。承包商除了承担合同明确规定的风险外，承包商的风险还包括：价格风险、工程量风险。1、承包商的价格风险包括（1）报价计算错误的风险，即纯粹是由于计算错误而引起的风险。（2）漏报项目的风险。在固定总价合同中，承包商所报合同价格应包含完成合同规定的所有工程的费用，任何漏报均属于承包商的风险，由承包商承担由此引发的各种损失。（3）不正常的物价上涨和过度的通货膨胀的风险。在报价时，承包商必须对市场的变化作充分的估计，减少由于价格变化带来的风险和造成的损失。2

2023-06-09

350人看过