工程工期索赔报告范本-法师兄

工程工期索赔报告范本

来源：互联网时间： 2023-06-07 15:32:39 395 人看过

一、工程工期索赔报告范本

一、索赔成立理由

1、与合同对照，工期延误已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。

2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。

二、索赔的依据

按照现行法律法规、合同文件及工程惯例，因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔。

三、索赔事项概述

由我单位承建的某项目，于2013年12月27日举行开工典礼，于2013年12月28日我单位积极组织进场，投放大量机械设备和人员以确保施工工期。然而自2014年3月6日起，由于建设方联系的外借土方未到场，现场处于停工、半停工状态，至2014年4月26日开始复测A区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土方回填。开挖时间为2014年4月28日，延期时间为54天。根据甲方提供的地质勘测数据显示，钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量土方，局部存在成片大量石方，与原设计地质情况不符，从而增大了施工难度和增加了施工时间。根据甲乙双方签订的施工合同：专用合同条款7.5.1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔54天。通用条款2.4.3项发包人向承包人提供地质勘测资料等相关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责;通用条款中3.4项因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。

四、索赔项目

1、人工费：由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用;法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工和工资上涨费。

2、施工机械费：因索赔事件发生，额外工作增加的机械使用费，工效降低以及机械停工、窝工的费用，现场使用机械均为租赁设备按照实际租金计算。

3、管理费：因索赔事件发生，额外增加的现场管理和公司管理费，按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。

4、利息：主要为履约保证金拖期付款利息。按照按中国人民银行规定的同期贷款利率计算。

5、措施费：包含环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和大机进出场及安拆费。按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。工程变更的索赔包含成本、管理费和利润的索赔。

五、索赔计算

1、人工费：工日：17X54工日=918工日人员窝工按照定额单位乘以0.75，52.23元X0.75X918=35960元工资上涨费不予考虑。

2、施工机械费：挖机350型2台市场租赁价48000元/月，推土机16t2台市场租赁价24000元/月。48000元X54÷30X2=172800元24000元X54÷30X4=172800元

3、管理费合同工期120天，现延期54天，投标管理费为1240949.7元工程延期管理增加费用：1240949.7÷120X54=558427元

4、利息履约保证金115万元，按照现行中国人民银行规定的同期贷款利润5.6%计算。1150000元X54÷30X5.6%=115920元

5、措施旨合同工期120天，现延期54天，投标措施旨为381448.67元工程延期管理增加费用：381448.67÷120X54=171652元工程延期索赔合计：1227559元

六、索赔说明

此项目索赔未提出以外风险和不可预见因素索赔以及其他索赔，主要是因为工期延期索赔所产生的费用。

二、工程索赔期限

工程索赔的时限是指各类标准施工合同通用条款中规定的，或者是承发包双方在施工合同中约定的提出索赔的时间限制。

《建设工程施工合同2013年示范文本》第19.3条，规定的索赔时限是28天。《标准施工招标文件2007年版》第23.1条，规定的索赔时限也是28天，同时，还进一步规定，承包人未在28天内提出索赔请求的，即丧失要求追加付款和延长工期的权利。类似超过索赔时限即丧失索赔权利的约定，也常见于承发包双方签订的施工合同之中。

索赔程序：

1、提出索赔要求当出现索赔事项时，承包人以书面的索赔通知书形式，在索赔事项发生后的28天以内，向工程师正式提出索赔意向通知。如果超过这个期限，工程师和业主有权拒绝承包人的索赔要求。

2、报送索赔资料在索赔通知书发出后的28天内，向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料。如果超过这个期限工程师和业主有权拒绝承包人的索赔要求。

3、工程师答复工程师在收到承包送交的索赔报告有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。

4、工程师逾期答复后果工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。

5、持续索赔当索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告，工程师应在28天内给予答复或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。逾期未答复，视为该项索赔成立。

6、仲裁与诉讼在认真分析研究并与承包人、业主广泛的讨论后，工程师应向承包人和业主提出自己的《索赔处理决定》。工程师的《索赔处理决定》不是终局性的，对承包人和业主都不具有强制性约束力，如果工程师坚持对索赔的答复，承包人或发包人不能接受，即进入仲裁或诉讼程序。

三、工程索赔的通知书怎么写

致：*********监理有限公司

兹有我施工单位施工的*********工程，在年月日，大批的当地村民进入施工现场阻止我施工单位施工作业;随后施工单位，监理单位，设计单位和业主单位现场调解仍没有劝服当地村民，并且在此期间政府部门出面协调和设计单位对基础的形式变更后，当地的村民还是到施工现场阻工。

经上级部门和业主单位的同意，我施工单位于年月日正式停工待命。为了保证复工后的正常进行，停工期间现场的机械设备和周转材料一律停滞在工地，现场施工人员不予放假在现场组织学习和安全教育，等候工程复工;在此停工期间给我施工单位造成较大的经济损失和工期延误。

停工期间发生的费用及损失如下：

1、施工人员的误工费;

2、项目部管理人员的管理费;

3、机械设备的闲置费;

4、材料损失的补偿费。

我施工单位按照合同约定内容的程序向贵监理单位提交费用及工期的索赔意向。

施工单位：

日期：

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同条款相关文章

业主
工程款申请报告是怎样的，申请报告范本

一、工程款申请报告是怎样的，申请报告范本ｘｘ建筑工务局：由我单位施工的＿＿＿＿工程从＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月正式开工，至＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月完工，＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月完成竣工结算（或审计决算），结算价（或审计决算价）＿＿＿＿万元，截止本次请款日我单位共收到该项目工程款＿＿＿＿万元，本次申请结算余款（或审计决算余款）＿＿＿＿万元。附件：结算单（或审计报告）施工单位：（盖公章）＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日二、工程款与施工费的区别有哪些1、表示范围不同。施工费一般指工程建设用款，一般应包括人工费、材料费、机械使用费、其他直接费；以及间接费用（指企业各施工单位，如工程处、施工队、工区等为组织和管理施工生产活动所发生的支出）。工程款一般指整体工程用款，也就是签订合同的总款项。2、金额大小不同，施工费一般是单个项目费用，相对数目要小，而且包含在工程款中。工程款表示合同总价

2023-06-08

125人看过
法律综合知识
工程索赔流程及范围

一、工程索赔流程及范围在工程实施过程中，当承包方因发包方原因遭受经济损失时，有权提出索赔。1．工程索赔的流程通常遵循《建设工程通用条款》的规定，即在索赔事件发生后28天内，承包方需向工程师提交详细的索赔报告和相关资料。工程师在收到报告后的28天内需给予答复或要求承包方补充索赔理由和证据。2．索赔的范围包括但不限于人工停工费、机械停工费、已完成工程的人工、材料、机械设备支出，以及因停工产生的各项管理费用、利息、保险费用和可能的履行合同可得利益损失。这些索赔项目都需要在签证确认的停工、窝工损失和增加费用范围内进行。二、工程停工索赔范围工程停工的索赔范围根据停工的性质不同而有所区别。1．对于临时停工，索赔通常包括人工停工费和机械停工费。2．而对于中途停工退场的情形，索赔范围则更为广泛，包括停工前已完成工程的人工、材料、机械设备的全部支出，以及由此产生的各项管理费用、利息、保险费用，甚至还包括可能

2024-07-24

392人看过
预付款
工程延误报告范文

工程延误会带来什么后果呢？由于承包商自身的原因造成的工期延长，称之为工程延误。由于工程延误所造成的一切损失由承包商自己承担，包括承包商在监理工程师的同意下采取加快工程进度的措施所增加的费用。同时，由于工程延误所造成的工期延长，承包商还要向业主支付误期损失补偿费。由于工期延误所延长的时间不属于合同工期的一部分。那么工程延误报告该怎么写？工期延误报告建设单位：安徽高速集团宿州管理处监理单位：监理有限公司感谢安徽高速集团宿州管理处对我公司的信任和支持，由我公司承建贵公司投资的宿州工程为保证该工程优质高效的完成，我司自今年8月份以来，积极组织人力物力进行施工活动，然而，自我项目部进驻工地后，以下问题影响了我司该工程的正常施工和进度计划：一、天气、气候影响：工程施工进入9、10月份，多场大雨对工程基础、主体部分的施工影响较大，导致我方无法正常施工，打乱了对该工程的施工进度计划，造成人力、物力的损失。

2023-06-12

248人看过
合同条款
工期延长索赔报告应该怎么写

生活中，不管是任何建筑，都需要有一个工期的限制。在规定的时间之内，保质保量的将建筑工程完成。但是。在实际生活当中，可能因为各种原因，造成了工期的延误，或者工期需要延长。公期延长势必会给相关单位带来很多不必要的损失，是可以要求进行索赔的。那么，工期延长索赔报告应该怎么写呢?工期延长索赔报告应该怎么写?一、索赔成立理由1、与合同对照，工期延误已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。二、索赔的依据按照现行法律法规、合同文件及工程惯例，因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔。三、索赔事项概述由我单位承建的某项目，于2013年12月27日举行开工典礼，于2013年12月28日我单位积极组织进场，投放大量机械设备和人员以确保施工工期。然而自2014年3月6日起，由于建设方联系的外借土方未到场，

2023-05-01

217人看过

业主
工程索赔意向书范本是什么样的

工程索赔意向书致：*********监理有限公司(监理项目部)兹有我施工单位施工的*********工程，在2014年02月25日，大批的当地村民进入施工现场阻止我施工单位施工作业;随后施工单位，监理单位，设计单位和业主单位现场调解仍没有劝服当地村民，并且在此期间政府部门出面协调和设计单位对基础的形式变更后，当地的村民还是到施工现场阻工;经上级部门和业主单位的同意，我施工单位于2014年06月26日正式停工待命。为了保证复工后的正常进行，停工期间现场的机械设备和周转材料一律停滞在工地，现场施工人员不予放假在现场组织学习和安全教育，等候工程复工;在此停工期间给我施工单位造成较大的经济损失和工期延误。停工期间发生的费用及损失如下：1:：施工人员的误工费;2：项目部管理人员的管理费;3：机械设备的闲置费;4：材料损失的补偿费。我施工单位按照合同约定内容的程序向贵监理单位提交费用及工期的索赔意向。

2023-05-04

174人看过
仲裁机构
装修逾期未完工索赔起诉状范本

起诉状的写法和内容：原告：被告：诉讼请求：事实与理由：证据和证据来源，证人姓名和住址：此致人民法院起诉人：年月日附：本诉状副本x份。具体的内容根据具体案情定。在起诉书中列明相关的违约事实和相关的证明材料和资料即可。劳动纠纷民事起诉状范本原告：XXX，女，汉族，19XX年X月XX日出生，住址xx省XX市XX县XX镇XX组96号，身份证号XXXXXXXXXXX，电话XXXXX。被告：＊＊＊XXXXXXXX有限公司，住所地：＊＊＊XXXX天隆XXXX室，送达地址为：：＊＊XXXXXXXX室；法定代表人：XXXX，系该公司总经理。诉讼请求：1．判令被告立即向原告支付双倍工资中一倍即人民币＊＊＊＊元；2．判令被告向原告支付违法解除劳动合同赔偿金＊＊＊＊＊元3．判令被告向原告支付20＊＊年＊月至20＊＊年＊月的扣发工资＊＊＊＊元；4．判令被告向原告支付加班工资＊＊＊＊＊元；5．判令被告赔偿原告因未办理

2023-07-07

299人看过
加班
员工加班费申请报告范本

尊敬的公司领导：为使国庆节期间两小区的安全和卫生得到保障，安全管理部及清洁部部分员工需安排在国庆节期间加班，而近期安全管理部缺编人员及清洁部有偿清洁较多，并且考虑到11-12月份将进行收楼工作，故安全管理部及清洁部部分员工10月份内不能进行全面排休。为体现公司人性化的管理，现根据《广东省工资支付条例》第二十条规定：用人单位在法定休假日安排劳动者工作的，应支付不低于劳动者本人日或者小时正常工作时间工资的百分之三百的工资报酬。因此，申请对国庆节期间加班的安管员、收费员及清洁工给予三倍工资报酬，即上一天班支付三天工资，但必须符合以下条件：1、安管员、收费员：必须10月1-3日有上班，并且月度总休假少于月度应休假。具体按国庆期间实际上班时间计算。2、清洁工：必须10月1-3日有上班，并且月度总休假少于月度应休假。除符合以上条件外，每人最多只能安排一天的国庆假期加班。10月份假期未能休息完的，可在1

2023-06-04

373人看过
工程监理
竣工报告范本有哪些内容

一、竣工报告范本有哪些内容工程竣工报告内容有工程设计、工程施工、工程监理和工程档案等等。工程竣工报告应对分项、子分部、分部工程、单位（子单位）工程验收、工程质量检测、隐蔽工程验收、材料设备合格证明及进场检验复试情况进行描述。二、竣工验收报告一般由设计、施工、监理等单位提供单项总结或素材1、工程建设概况：包括建设项目工程概况、建设依据、工程自然条件、建设规模、建设管理情况等。2、设计：包括设计概况（设计单位及其分工、设计指导思想等）、设计进度、设计特点、采用的新工艺、新技术、设计效益分析、对设计的评价。3、劳动生产安全卫生：包括劳动生产安全卫生的概况、劳动生产安全卫生组织及其规章制度的建立等。4、消防：包括消防设施的概况、消防组织及其规章制度的建立等。5、节能降耗：包括节能降耗设施及采取的措施的概况、节能降耗规章制度的建立等。6、投资执行情况：包括概预算执行情况、竣工决算、经济效益分析和评价

2023-04-12

367人看过

继续履行
工程索赔意向书范文

工程索赔意向书篇一致：_____项目管理有限责任公司由于__________医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在施工过程中受到来至社会人员的干扰，无法继续施工，受到干扰的时间有____月____日至____月____日，____月____日至____月____日，9____月____日至____月____日。给我方带来较大的经济损失及工期拖延。我方特向贵方表示费用及工期索赔意向，期间发生了如下损失：1、施工人员窝工补偿费、进出场费。2、设备窝工补偿费、进出场费。3、其他相关的企业管理费、现场经费。__________有限公司20____年____月____日工程索赔意向书篇二致：_____县经济开发区建设投资有限公司;________项目管理咨询有限公司由于20____年____月____日工程施工场地供水管道被其他单位破坏，导致大量水源及土方流入我标段基槽内，造成我标段基础内模板、铁件、支

2023-05-10

305人看过
法律综合知识
假期实践报告范本

假期实践报告范＊精选一两个月的暑期就这样匆匆结束了，还有我这第一次的社会实践。整日呆在象牙塔中的我，第一次的尝到了生活的现实和不易。或许，这种真切的体会，才是我最宝贵的收获。七月六号下午，我们的期末考试全部结束了，令人兴奋的暑期终于开始了。第二天匆忙去排队买票，在商店买了点零食，打理好行囊。七月八号，我便踏上了通往温州的旅程。一个背包，里面是几件替换的衣服，两个塑料袋，一点零食，几本书。这就是我要到一个陌生城市将要度过两个月的全部家当。天气热得一塌糊涂，刚没走两步能感觉到汗在肚子上往下流，流到肚脐眼小肚子的‘皱肉’就顺着那条‘肉槽’向着两侧流啊流的。就这样挤上了公交，闻着别人和自己的臭汗味，到了火车站。上了火车很快我便和几个温州同学搭讪上了，我知道我是有求于人的。从上车的那一时刻起，我就知道我已经走出了象牙塔进入社会了。通过其中一位温州同学的热情帮忙，我很顺利地抵达了我的目的地——瑞安。七

2023-11-26

202人看过
债权申报
工程债权申报书范本

一、工程债权申报书范本申请人：法定代表人：被申请人：法定代表人：ＸＸＸ，担任ｘｘ职务。申请债权金额：人民币ｘｘ元。（其中本金ｘｘ元，利息或违约金ｘｘ元）事实与理由：ｘｘ年ｘｘ月ｘｘ日，申请人与被申请人签订ＸＸ合同。合同签订后，申请人按照合同约定完全履行了相关义务，但被申请人至今一直未向申请人支付合同款，其已构成严重违约。截至目前，被申请人欠付货款等共计ｘｘ元。本债权没有财产担保，不属于连带债权。现申请人依据《中华人民共和国企业》相关规定申报债权。申报人：ＸＸ公司ｘｘ年ｘｘ月ｘｘ日二、债权申报所提交的资料1、《债权申报表》按照《债权申报表》(后附)的要求填写申报的债权金额、有无担保、有无诉讼、裁定或裁决以及债权形成基本情况等事项。在债权形成基本情况一栏中可以详细说明：债权人、债务人、保证人、连带权利人、连带义务人等的具体情况及债权的发生、变更、担保及保证、转移、履行、抵销、清偿或部分清偿、诉

2023-04-23

492人看过
法律综合知识
家庭装修工程竣工验收报告的范本是怎样的

委托人：委托人联系电话：被委托工程验收单位：工程验收参验人员：委托人：监理人员：工程验收地址：工程竣工验收依据：北京市标准《家庭居室装饰工程质量验收标准》DBJ/T01-43-2000工程概述：此工程两室两厅一卫，建筑面积37平方米，层高2.8米装修工程。验收结论：一、该工程装饰面层多处空鼓、开裂(见委托单示意图③⑤⑧⑨（11）)，该项验收不合格。依据：标准9.0.2腻子应使用具有耐水性能的腻子,腻子与基体结合坚实、牢固、不起皮、不粉化、不裂纹。二、一厅门及门框油漆有刷纹、流坠(见委托单示意图（12）)，该项验收不合格。依据：标准9.0.3油漆表面应平整、光洁、无漏刷、脱皮和斑迹，清漆木纹清晰，大面无裹棱、流坠和皱皮，颜色基本一致，无刷纹。五金、玻璃洁净。三、一厅地砖空鼓率20.8%，二厅地砖空鼓率12.5%及卫生间墙砖空鼓率5.98%(见委托单示意图②⑩（13）)，该项验收不合格。依据：

2023-06-15

351人看过

货币
施工索赔报告的内容是什么，如何索赔

建设工程索赔报告的内容是什么，如何索赔？建设工程索赔报告的具体内容根据索赔事件的性质和特点有所不同。但是，就报告的内容和文本结构而言，一份完整的索赔报告应包括四个部分：概述、依据、计算和证据。（1）本部分主要参考了相关政策法规、项目合同文件，明确了索赔权，这是关系到索赔成功与否的关键因素。因此，一般不应包括以下内容：索赔事件的发生；已提交索赔意向书的情况；处理索赔的过程；索赔的合同依据；所附证据。其次，根据该部分内容，本部分主要参考了相关政策法规，并对工程合同文件中的索赔权利进行了明确，这是关系到索赔成功与否的关键因素。因此，该部分一般不应包括以下内容：索赔事件的发生；已提交索赔意向书的情况；已提交索赔意向书的情况；索赔的处理过程；索赔的合同依据；所附证据。（3）计算部分计算部分可以决定应获得多少索赔金额和工期索赔。它是通过具体的计算方法和计算过程来说明一个人应享有的经济补偿或延期的数额。

2023-05-02

131人看过
举证责任
单位工伤事故报告范本大全

一、单位工伤事故报告范本大全XX单位工伤事故报告兹有XX县XX中学职工XX，女，汉族，年月日生，身份证号码：XXXXXXX,XX年7月参加工作，中学一级教师，职务为副校长，分管教学，语文骨干教师，任初三年级1XX班、1XX班语文课，每周每班5节课。因X年X月X日星期二早上6:30，副校长照常到教学区视察学生，招呼学生食用营养餐，坐班上课，开展一天的紧张工作。上午第一节课在办公室坐班备课，第二节上1XX班语文课，第三、四节继续到坐班;下午第一节上1XX班语文课，第二、三节坐班检查指导教师备课;晚上自习课到1XX班辅导学生，XX结束辅导后，刘副校长急匆匆的从三楼准备赶回宿舍照顾读小学的女儿吃晚饭、睡觉。可能是因为劳累了一天导致身体不支，当下到最后四级楼梯时不小心绊倒，后背着地，倒地后无法动弹，被后面下来的老师看到后，立即报告校长，联系家属，当晚送往XX县人民医院，医院确诊为第11胸椎骨折。经X

2023-04-25

172人看过