建筑合同事违约解释的解决方式是什么?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-19 12:20:43 394 人看过

一、建筑合同事违约解释的解决方式是什么?

一般来说有以下几种解决方式:

一是双方协商调解解决,找到当事人以协商的方式达成和解协议,这是最佳解决办法;

二是非官方第三协调解决,邀请当事人双方都认可和有一定影响对方的人从中调解;

三是合同仲裁;请求合同管理部门仲裁纠纷解决,如是劳动仲裁则找到劳动局,如是商业纠纷仲裁则找到市场管理监督部门等。

四是直接向人民法院申请诉讼。

工程合同的违约责任:

如工程未能在合同约定的期限内竣工,发包方会要求承包方承担工期违约责任,承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失。

审判实践中遇到的主要问题是:承包方因发包方在施工过程中未按合同约定支付工程进度款或提供原材料、设备、场地、技术资料而主张工期顺延权,即承包人可以顺延工期,即享有工期顺延权。

对于发包方未按合同约定提供原材料、设备、场地、技术资料,承包方未按合同约定办理工期顺延签证,承包方在诉讼中主张工期顺延权的,因发包方未按合同约定提供施工所用原材料、设备、场地、技术资料,承包方就无法进行施工,必然导致工期延误,此情况下应支持承包方的工期顺延权请求。

二、工程质量违约的违约责任

(一)是发包人与承包人对工程质量是否合格或者对导致工程质量出现问题的原因及双方责任大小有争议的,如果不能依据双方提供的证据材料予以认定,则应委托有相应鉴定资质的鉴定机构进行鉴定。

(二)是因承包人的原因致使工程质量不符合约定的,发包人有权要求承包人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。承包人拒绝修理、返工、改建的,发包人可以根据工程质量问题的严重程度,相应减少支付工程价款。

(三)是因发包人提供的原材料质量不合格,或提供的设备、技术资料等不符合合同约定,从而导致工程质量不合格或质量缺陷的,该工程质量责任应由发包人承担,发包人不得以此为由拒付或少付工程款。同时,发包人因其过错造成承包人停工、窝工等损失的,仍应承担相应的赔偿责任。承包人对导致质量问题有过错的,也要承担相应的过错责任。

(四)是发包人擅自使用未竣工验收的工程,承包人仍应依照合同约定承担工程保修义务和责任。对于合同无效,但竣工验收合格的工程,承包人也要依照合同约定和法律规定承担工程质量保修义务和责任。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月07日 20:29
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多合同无效相关文章
  • 建筑违约不解除合同可以吗
    建筑违约不解除合同是否可以要看双方协商的情况而定,建筑工程合同违约责任是包括继续履行的,具体情况由双方协商而定。根据《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。一、建筑工程合同双方违约责任如何认定建设工程合同双方应当对自己违反合同约定的内容行为承担违约责任,具体的违约行为包括:1、建设工程合同双方是否具有合法资质;2、建设工程施工合同是否有效;3、是否存在非法转包、违法分包的情形;4、是否在约定期限内完工;5、是否依约支付工程价款等。二、建设工程合同的过错责任《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十二条规定,发包人具有下列情形之一,造成建设工程质量缺陷,应当承担
    2023-02-17
    262人看过
  • 无效建筑合同的法律解决方案
    建筑合同无效产生的法律后果有:1、工程竣工验收合格的,承包人可以要求参照无效合同的约定支付工程价款;但经修复而验收合格的,修复费用应当由承包人承担。2、未能竣工验收合格的工程,可不予支付工程款。3、发包人有过错的也应当承担相应的民事责任。4、人民法院可收缴当事人已经取得的非法所得。5、合同无效,工程经竣工验收合格或交付使用,但合同价款约定不明的,应当按工程定额、工程量对工程造价进行鉴定,以鉴定结果确定工程价款。6、合同无效,发包人与承包人达成的结算协议有效。什么样的建筑合同无效?建筑施工合同被认定为无效的情形有:(1)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;(2)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;(3)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。合同的定义是:基于双方民事主体或者多方民事主体的意思表示,达成协商一致成立的民事法律关系协议。《民法典》第七百九十三条规
    2023-07-06
    404人看过
  • 建筑工程外包的解释是什么?
    建筑工程外包指的是一般专业性的分部分项工程,总承包单位无此专业资质,需要有专业资质的企业施工,但是必须有建设单位同意,监理单位审查。其本质就是工程合同的再次转让,而建设工程,是指建筑物、构筑物、市政设施和基础设施工程的新建、改建、扩建活动等。工程外包必须合法,如果是违法的转包,那么合同就是无效的。建筑工程外包合法吗建筑工程外包合法。合法的外包方式如下:1、专业工程分包,施工总承包企业将其所承包工程中的专业工程,发包给具有相应资质的其他建筑业企业完成的活动;2、劳务作业分包,施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业,发包给劳务分包企业完成的活动;3、按照合同签订形式分为自由分包,指定分包和独立分包。《中华人民共和国民法典》第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第七百八十九条建设工程合同应当采用书面形式。第
    2023-07-01
    318人看过
  • 合同法司法解释是否允许违约方解除合同?
    首先要看合同为什么单方解除:第一种:解除合同的人违约,无故要解除合同,另一方可以追究违约责任。第二种:被解除的一方存在违约,导致合同解除,也可以追究过错方违约责任。第三种:因为不可抗力导致合同不能履行,被单方解除,由于不可抗力属于法定免责的情况,不能追究违约责任。第四种:因为总则或者分则的法定原因解除,这些法定原因多半因为违约或违法产生,可以追究过错人违约。至于双方合意解除、合同无效不属于单方解除。所以是否要追究看看是否是不可抗力。可否减轻亏违约方的违约责任一方当事人合同违约后,如果对方对损失的发生有过错的,可以减轻违约方的违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百九十一条【减损规则】当事人一方违约后,对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失请求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用,由违约方负担。第五百九十二条【双方违约和与有过失】当事人都违
    2023-07-18
    425人看过
  • 根本违约和非根本违约的解释与解决方案
    根本违约和非根本违约的区别主要是二者对合同的影响不同,对合同履行的方式存在区别,在这其中完全违背缔约目的的,为根本违约,而如果只是部分违背缔约目的的,为非根本违约,同样一个违约行为,可能导致根本违约,也可能是非根本违约。因此对于违约的情况,那么当事人应当根据违约行为对合同的影响来进行判断,根据对合同履行的目的进行判断。根本违约合同解除流程(一)通知对方。当事人约定一方解除合同的条件的,在解除合同的条件成就时,解除权人如果选择解除合同,应通知对方当事人;发生法定情形而使当事人享有解除权的,解除权人如果选择解除合同,同样也应通知对方当事人。(二)对解除合同存在异议的,可请求法定机构解决。当事人一方解除合同的通知到达对方后,对方不同意解除合同的,可向法院起诉或依据仲裁协议向仲裁机构提出申请,请求确认解除合同的效力。对于这些有效裁定,当事人必须执行。(三)法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登
    2023-07-01
    385人看过
  • 买卖合同生效后违约解除方式是什么
    1、签订的买卖合同生效后,如果一方违约,造成合同无法履行的,解除合同的方式是通知对方当事人,解除合同通知送达对方时合同解除。2、对方当事人对解除合同效力有异议的,可以向仲裁机构或者法院申请确定解除行为的效力。3、法律依据:《中华人民共和国民法典》第五百六十五条一、合同解除后的法律后果我国法律承认合同解除与损害赔偿并存。民法典规定:“合同的变更或者解除,不影响当事人要求赔偿损失的权利。”本条规定,合同解除后,有权要求赔偿损失。这样规定的理由是:1、合同解除不溯及既往的,如果只是使未履行的合同不再履行,不得请求赔偿损害,那么一方当事人因另一方当事人不履行合同或者不适当履行合同受到的损害就无法补救。2、合同解除溯及既往的,如果只是恢复原状,那么非违约方订立合同所支出的费用,因相信合同能够履行而作准备所支出的人力、物力,以及为恢复原状而支出的费用就得不到补偿。3、在协议解除合同的情况下,一方当事人
    2023-03-29
    475人看过
  • 合同违约问题解决方案:单方违约
    当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失;包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。劳动合同单方违约仲裁时效是多久劳动合同争议在诉讼前须进行劳动仲裁程序,对劳动仲裁裁决不服才能向法院起诉。因此须区分仲裁时效期间和劳动诉讼期间。1、仲裁时效期间(1)一般仲裁时效:依据劳动合同法第二十七条规定劳动争议申请仲裁的时效期间为一年。从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。(2)仲裁时效中止:期间出现法定事由,仲裁时效会自动中止(如不可抗力或其他正当理由),中止事由消除之后,时效期间继续计算。(3)仲裁时效中断:仲裁时效期间因当事人一方向对方当事人主张权
    2023-07-06
    331人看过
  • 违约方发出解约函有效吗,合同解除的方式
    一、违约方发出解约函有效吗违约方向另一方当事人发现解约函的,解约函具有法律效力。如果收到解约函后有异议的,当事人可以申请确认解约行为效力。《中华人民共和国民法典》第五百六十五条【合同解除程序】当事人一方依法主张解除合同的,应当通知对方。合同自通知到达对方时解除;通知载明债务人在一定期限内不履行债务则合同自动解除,债务人在该期限内未履行债务的,合同自通知载明的期限届满时解除。对方对解除合同有异议的,任何一方当事人均可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除行为的效力。当事人一方未通知对方,直接以提起诉讼或者申请仲裁的方式依法主张解除合同,人民法院或者仲裁机构确认该主张的,合同自起诉状副本或者仲裁申请书副本送达对方时解除。二、合同解除的方式1、协议解除《民法典》第五百六十二条规定,当事人协商一致,可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件,解除合同的条件成就时,解除权人可以解除合同。2、单方解除
    2023-06-17
    259人看过
  • 合同违约责任和解除方式详解
    当事人一方拖延履行债务或者有其他违约行为,不能达到合同目的的,当事人可以解除合同。合同终止后,未履行的,终止履行;已履行的,当事人可以根据履行情况和合同性质要求恢复原状,采取其他补救措施,并有权要求赔偿损失。合同解除后,尚未履行的,终止履行;已经履行的,根据履行情况和合同性质,当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施,并有权请求赔偿损失。合同一方违约要赔多少钱合同双方可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金。如果约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加。约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。《中华人民共和国民法典》第五百六十六条合同解除后,尚未履行的,终止履行;已经履行的,根据履行情况和合同性质,当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施,并有权请求赔偿损失。合同因违约解除的,解除权人可以请求
    2023-07-05
    209人看过
  •  建筑合同纠纷的解决途径
    建筑合同发生纠纷时,双方当事人可以采取以下两种方式来解决问题:1、通过协商来解决问题。建筑合同纠纷的双方当事人可以通过先通过协商的方法来解决纠纷,无法达成一致意见的,那么可以向被告所在地的人民法院提起诉讼;2、诉讼解决。建筑合同纠纷后双方当事人可以请求人民法院协助解决,作出合理的判决。当建筑合同发生纠纷时,双方当事人可以采取以下两种方式来解决问题:1、通过协商来解决问题。建筑合同纠纷的双方当事人可以通过先通过协商的方法来解决纠纷,无法达成一致意见的,那么可以向被告所在地的人民法院提起诉讼;2、诉讼解决。建筑合同纠纷后双方当事人可以请求人民法院协助解决,作出合理的判决。 建 筑 合 同 纠 纷 处 理 方 式建筑合同纠纷是建筑行业中常见的一种纠纷形式。在解决建筑合同纠纷时,当事人可以采取多种方式,包括协商、调解、诉讼等。协商是指当事人通过友好协商的方式解决纠纷。这种方式通常简便、快速,可以
    2023-09-03
    379人看过
  • 建筑纠纷的解决方法
    一、建筑纠纷的解决方法1、和解和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上,就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议,自行(无第三方参与劝说)解决争议的一种方式。通常它不仅从形式上消除当事人之间的对抗,还从心理上消除对抗。2、调解调解是指双方当事人以外的第三方应纠纷当事人的请求。以法律、法规和政策或合同约定以及社会公德为依据,对纠纷双方进行疏导、劝说,促使他们相互谅解,进行协商,自愿达成协议,解决纠纷的活动。3、仲裁仲裁是当事人根据在纠纷发生前或纠纷发生后达成的协议,自愿将纠纷提交第三方(仲裁机构)作出裁决,纠纷各方都有义务执行该裁决的一种解决纠纷的方式。二、建设工程纠纷的主要种类有哪些1、建设工程民事纠纷发包人和承包人就有关工期、质量、造价等产生的建设工程合同争议,是建设工程领域最常见的民事纠纷。2、建设工程行政纠纷行政机关的行政行为具有以下特征:(1)行政行为是执行法律的行为。任何行
    2023-06-04
    440人看过
  • 房屋合同违约金计算方法的解释
    根据我国《民法典》的相关规定,房屋租赁违约金比例主要体现两个方面:(一)房屋租赁协议违约金应该付多少1.违约金由双方协商确定,没有数额的限制,一般是根据双方预测的因一方违约可能带来的损失大小来确定的。2.发生一方违约后、守约方要求违约方承担违约责任时,如果约定的违约金“低于”实际发生的损失,守约方可以起诉到法院请求增加违约金;如果约定的违约金“过分”高于实际损失,违约方可以起诉到法院请求减少违约金。(二)范围不超过20%。应是指不超过主合同标的额的20%,但这只能适用于定金约定,约定的定金高于主合同标的额20%的部分,法院不会支持。民法典中协议的违约金有效吗民法典中协议的违约金,满足要求即有效。《中华人民共和国民法典》第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院
    2023-07-12
    428人看过
  • 合同解除方式及承担违约责任的方式
    合同解除方式有协商解除和法定解除,其承担违约责任的方式包括了继续履行合同、采取补救措施、赔偿损失和支付违约金。合同解除的条件是因不可抗力不能实现合同目的、解除合同的条件成就等。一、合同解除方式及承担违约责任的方式合同解除方式是协议解除和法定解除。承担违约责任的方式包括了继续履行合同、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金。根据《民法典》第五百七十七条的规定当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条规定当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。二、合同解除的条件1.当事人约定的解除合同的条件成就;2.因不可抗力不能实现合同目的的;3.在履行期限届满之前,另一方当事人明确表示或者以其行为发明不履行主要义务的;4.另一方当事人迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内
    2023-06-04
    130人看过
  • 购房合同违约怎么办,如何解决的方法是什么?
    购房过程中卖房违约的,应当承担赔偿损失的违约责任。当购房合同签订时买方支付定金时,应当双方返还定金。合同约定的违约金的,应当支付违约金。买方有权要求卖方双倍返还定金或支付违约金。一、合同预期违约后果有什么合同预期违约后果:1、继续履行。又称强制履行,是指违约方根据对方要求继续履行合同规定义务的违约责任形式;2、赔偿损失。又称违约损害赔偿和赔偿损害金,是指违约方赔偿受害方因违约而减少的财产或者损失的利益的责任形式;3、违约金。双方事先约定违约金的,按约定的违约金赔偿。约定的违约金低于或者过高于实际损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更;4、定金。双方一方支付定金的,适用定金罚款,即支付定金的一方不履行合同的,无权要求返还定金;收到定金的一方不履行合同的,应当双倍返还定金。二、公寓签完合同还能退吗要根据情况来看。根据我国相关法律规定以及具体操作实践,可以退房的条件主要包括约定条件与法定
    2023-03-31
    287人看过
换一批
#
北京
律师推荐
    展开

    确认合同无效的情形有: 1、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,从而损害国家利益的; 2、恶意串通,损害国家、集体或者是第三人利益的; 3、以合法形式掩盖非法目的的; 4、损害社会公共利益的;违反法律、行政法规的强制性规定的。 合同无效是指合同... 更多>

    #合同无效
    相关咨询
    • 违法建筑的解决方式
      内蒙古在线咨询 2022-09-14
      违法建筑是指未经规划土地主管部门批准,未领取建设工程规划许可证或临时建设工程规划许可证,擅自建筑的建筑物和构筑物。对于违法建筑肯定是要进行处罚的。那么违法建筑的处理方式有哪些呢?(一)罚款对于违法建设当事人所建的违法建筑可以采取改正措施消除对规划实施的影响的,处造价5%以上10%以下的罚款。适用罚款的处罚方法,罚款的数额。《城乡规划法》规定的罚款数额有两个标准,一个是单独适用罚款的数额标准(工程造
    • 建筑工程发包方违约的解决办法是什么
      河南在线咨询 2023-02-23
      发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
    • 给建筑厂服务的黑白合同有什么解决方式
      山西在线咨询 2022-10-13
      黑白合同并非是一个具体的合同,而是人们在处理合同时两种不同做法的称谓。在建设工程施工合同纠纷当中,建设单位与实际的承包单位会签订一个备案合同。 往往在备案合同以外建设单位与施工单位再另行签订一个合同,也就是实际履行的合同,备案的合同称为白合同,与备案合同不一致,另行签订的施工合同就是所谓的黑合同。 对此,最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷适用法律问题的解释》第21条作出了详细的规定: 当事
    • 建筑合同纠纷解决方式有哪些,具体的规定是什么
      安徽在线咨询 2023-10-22
      可以第一时间自行协商处理建筑合同纠纷,也可以通过调解、申请仲裁或者向人民法院起诉的方式解决合同纠纷。建筑合同的类型非常多,造成建筑合同纠纷的原因也不尽相同,因此,具体的解决方案也不能一概而论。
    • 违法建筑的立法解释
      河北在线咨询 2022-03-22
      建设单位或者个人应当按照建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证的规定进行建设。需要变更规划许可证规定进行建设的,应当报经原发证机关批准后,方可实施。违法建设的建筑物、构筑物以及其他设施投入经营使用的,或者擅自改变建筑物、构筑物以及其他设施使用功能的,县级以上地方人民政府有关部门不得核发相关许可证照。