如何办理工程延期-法师兄

如何办理工程延期

来源：互联网时间： 2023-08-01 09:23:54 433 人看过

办理工程延期的手续为：1、承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式通知监理工程师，及向监理工程师提交详细的申述报告。若延期事件具有持续性的，承包单位在合同规定的有效期内不能提交最终详细的申诉报告时，应先向监理工程师提交阶段性详情报告。2、监理工程师收到该报告后应及时进行调查核实，准确地确定出工程延期时间。监理工程师在调查核实阶段性报告的基础上，尽快作出延长工期的临时决定。3、延期事件结束后，承包单位应在合同规定的期限内向监理工程师提交最终的详情报告。4、监理工程师应复查详情报告的全部内容，与业主和承包单位进行协商。然后确定该延期事件所需要的延期时间。

工程延期违约赔付标准

工程延期违约赔付标准是，合同有约定的依照约定赔付，无约定的，误期赔偿费的最高限额为合同价款的百分之五。

具体赔付情况分如下两种：

1、如果工期延误的原因是由于承包商的失误，则承包商必须设法自费赶上工期，或按规定缴纳误期赔偿金并继续完成工程，或按照雇主的安排另行委托第三方完成所延误的工作并承担费用；

2、如果工期延长的原因并非承包商所致，则承包商可按合同规定和具体情况提出工期索赔，并进行因工期延长而造成费用损失的索赔。

《中华人民共和国建筑法》

第十一条按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过六个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多业主相关文章

业主
如何处理工程延期索赔

在工程项目中，工期索赔是合同管理的重要组成部分。但目前中国的特点是普通业主不考虑。在处理延误索赔时，我认为应慎重行事，注意做好以下工作：（1）延误索赔事件发生后，应及时邀请施工各方到现场调查，了解事件原因，确定事件性质，并区分风险的归属；（2）在事件发生过程中，督促审批部门对相关细节进行详细记录（包括照片），并由驻场工程师签字；（3）在事件发生过程中，积极协调各方，消除隐患引起延期索赔的因素，减少损失（4）按合同有关规定审查索赔资料，积极与承包人、监理人协商，达成一致意见

2023-05-07

199人看过
实际履行
工程的延期索赔如何处理

积极协调配合，收集证据，要求对方当事人承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。一、房屋买卖合同签了两年可以解除吗履行了2年的房屋买卖合同可以解除，但是不履行方需要承担采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。当事人可以约定一方解除合同的事由。解除合同的事由发生时，解除权人可以解除合同。或者双方协商一致也可以解除合同。二、买房人违约法院如何判买房人违约法院的判刑：如果法院判定买方违约，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。继续履行，又称强制实际履行，是指违约方根据对方要求继续履行合同规定的义务的违约责任形式。采取

2023-02-10

403人看过
业主
工程的延期索赔如何处理

工程项目中，延期索赔是合同管理中不可分割的一部分。但目前中国的特色是一般业主不予考虑。在处理延期索赔本人认为应慎重行事并注意做好以下工作：（1)延期索赔事件发生后，要及时请参建各方到现场调查，了解事件发生的原因，确定事件性质，分清风险的归属;（2)事件发生过程中，督促批复部门对各有关细节应做详细记录(包括照片)，并由驻地工程师签认;（3)事件发生过程中，与有关各方积极协调配合，消除引起延期索赔的因素，减少损失（4)按合同有关规定审核索赔资料，并积极与承包商和监理协商，取得一致意见

2023-06-15

146人看过
鉴定结论
工伤期间如何办理延期手续

申请工伤认定延期的，需要以下材料：工伤认定延期申请表；医疗诊断证明或者职业病诊断证明书（或者职业病诊断鉴定书）；与用人单位存在劳动关系（包括事实劳动关系）的证明材料。申请人提供材料不完整的，社会保险行政部门应当一次性书面告知工伤认定申请人需要补正的全部材料。如何办理工伤复发手续？办理工伤复发手续有以下阶段：工伤人员经鉴定机构鉴定后，原伤残部位伤情复发治疗所发生的医疗费用，由区县工伤保险经办机构按照规定审核支付。伤情复杂无法核定的，由区县工伤保险经办机构出具《工伤复发确认联系单》交用人单位或者工伤人员。由用人单位或者工伤人员向鉴定机构提出工伤复发确认申请，并提交以下材料：1、《工伤复发确认申请表》；2、《工伤认定书》；3、《鉴定结论书》；4、《工伤复发确认联系单》；5、诊疗工伤的医疗机构的诊断证明和相关材料。《工伤保险条例》第十八条提出工伤认定申请应当提交下列材料：（一）工伤认定申请表；（二

2023-07-26

265人看过

交通事故责任认定
工程的延期索赔应如何处理

工程的延期索赔应及时邀请参建各方到现场调查、分清延期风险的归属；督促批复部门对有关细节作详细记录、由驻地工程师签认；各方积极协调配合，消除引起延期的因素、减少损失；审核索赔资料，积极与监理协商取得一致意见。一、工程索赔的原则1.应以合同为依据，处理索赔时必须做到有理有据；必须注意资料的收集、对资料的真实性、可信度，必须认定后及时地处理索赔；在具体处理索赔的过程中，一定要仔细分析，什么时候应该给工期索赔，什么时候应该给费用索赔。2.在处理索赔事件时应进行时效检查。3.应分清责任，严格审核费用。4.应在工作中加强主动控制，减少工程索赔。二、没有事故走保险可以修车吗不可以。正常损耗不属于车损险的保险责任。车险报销流程：一、取得交警证明要出示行驶证、驾驶证、身份证，现场交警填写《交通事故责任确认书》。现场交警将根据各方陈述，对事故进行勘查后作出事故认定及责任划分。二、填写出险单、审核定损在理赔员完

2023-03-28

355人看过
业主
工程延期后监理费如何索赔

工程延期付款索赔，当事人双对可以协商处理，协商不成的或不愿意协商的当事人可以依法提起诉讼。人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利，符合起诉条件的，应当在七日内立案，并通知当事人；不符合起诉条件的，应当在七日内作出裁定书，不子受理；原告对裁定不服的，可以提起上诉。申报工程延期的条件有什么由于以下原因导致工程拖期，承包单位有权提出延长工期的申请，监理工程师应按合同规定，批准工程延期时间。1、监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加；2、合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因，如延期交图、工程暂停、对合格工程的剥离检查及不利的外界条件等；3、异常恶劣的气候条件；4、由业主造成的任何延误、干扰或障碍，如未及时提供施工场地、未及时付款等；5、除承包单位自身以外的其他任何原因。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十三条，立案和受理人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法

2023-07-24

105人看过