施工工期索赔成立的条件-法师兄

施工工期索赔成立的条件

来源：互联网时间： 2023-04-14 08:23:10 63 人看过

一、施工工期索赔成立的条件

施工工期索赔成立的条件：

第一，与合同对照，事件已造成了承包商工程的项目成本的额外支出，或直接工期损失；

第二，造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；

第三，承包人按合同规定的程序或时间提交索赔意向通知和索赔报告。

此外，《中华人民共和国建筑法》第二十六规定：承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。

二、施工工期索赔的计算方法

施工工期索赔的计算方法包括网络分析法，即分析延误前后的施工网络计划，计算出工程应顺延的期限；比例分析法，即分析增加或减少的单项工程量（工程造价）与合同总量（合同总造价）的比值，来进行推断，以及其他方法。

三、施工工期索赔时间

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程造价相关文章

业主
怎样才能使工期索赔成立？

工期索赔成立的条件：1、承包人根据合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告；2、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；3、造成费用增加或工期损失的原因，根据合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。具体依据是合同约定或双方认可的施工总进度规划；合同双方认可的详细进度计划；合同双方认可的对工期的修改文件；施工日志、气象资料；业主或工程师的变更指令等。工期索赔的计算方法（一）按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。（二）按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价，依据参照工程拦标价。（三）没有按照约定支付的工程款，发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。（四）停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用，人工费用，材料周转费用，管理费用等等。《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约

2023-07-11

416人看过
工程施工
有关工程施工的索赔

工程索赔是一种工程意外情形产生的索赔，对其计价、计量、定责无明确的法律规定，因此需要时刻重视索赔，在索赔管理中要效益。施工中的常见索赔项目主要有下面几种类型：1、工程检查及中间验收引起的索赔。业主方工程师的检查检验不应影响施工正常进行，因业主方工程师指令失误、延误检查或其他非承包人原因发生的增加合同价款的情形，由业主方承担。2、设计变更引起的索赔。如施工过程中业主因工程实际需要等非施工方的原因对工程设计进行变更，应按照施工合同约定向承包人发出书面设计变更通知，并保留书面变更文件，因变更导致合同价款的增减及工期延误产生的损失，应由业主方承担，工期相应顺延。3、其他有关施工的素赔。由于建设工程工程量大、投资多、结构复杂、技术和质量要求高、工期长，且工程本身和工程的环境有许多不确定性，难以全部概括施工过程中存在的问题，承包方可根据实际情况进行索赔。常见的比如由承包商提供施工详图（包括计算书）交工

2023-08-17

236人看过
业主
施工索赔的特点？

特点一索赔具有双向性。承包商可以向业主索赔，业主同样可以向承包商索赔。特点二索赔以实际发生的经济损失或权利损害为前提。一、发生保险竞合应该如何赔偿保险竞合是指同一保险事故发生导致同一保险标的受损时，两个或两个以上的保险人对此均负保险责任的情形。对保险竞合的处理，通常做法是被保险人可以有两种以上的方式进行索赔。在保险竞合的情况下提供保险保障的保险人都有赔偿的义务，被保险人可以依据任何一张保单提出索赔。在实践中，被保险人一般依据先签发的保险单索赔。根据保险的补偿原则，被保险人从某一保险人那里得到补偿后，就丧失了向另外保险人索赔的权利。如果被保险人从某一保险人没有获得损失的完全补偿，不足部分可以向另外一家保险公司索赔。而对于重复保险的赔偿的处理，通常由保险人进行分摊。我国法律规定的赔偿方式是比例分摊方式。二、费率招标和清单招标的区别清单招标：由招标方提供工程量清单，投标方填写价格，计算合价及总价

2023-02-21

345人看过
工时
工程师判定承包人索赔成立的条件有什么

1、与合同相对照，事件已造成了施工单位成本的额外支出，或直接工期损失。2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于施工单位应承担的行为责任或风险责任。一、当合同约定的造成工期延误的事由发生时如何处理工期发生延误后，承包人应证明延误的理由并不是自身原因造成的，否则就要承担工期延误的违约责任或赔偿责任。当合同约定的造成工期延误的事由发生时，不应消极等待施工条件的恢复及放任损失的扩大，也不能仅仅口头与发包人进行报告或联系，而应积极采取措施，按合同约定就造成工期延误的事由及时向发包人提出书面报告，及时取得申请工期顺延的签证，并及时收集、固定引起工期延误的其它证据。二、如何进行工程索赔查询工程索赔的处理方式：1、索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知；2、发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料；3、工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料

2023-06-24

330人看过

诉讼代理
施工索赔需要哪些条件及相关证据

施工索赔需要收集的证据有这些：1、存在正当索赔理由的证据，也就是侵权或者违约的证据；2、损失的证据，也就是因此遭受了多少的损失证据；3、证明当事人合法身份的证据；4、其他证明当事人主张的证据。工程施工索赔要注意什么呢1、索赔时效。索赔事件发生后，承包人必须在合同约定的时间内提出索赔；2、承包人必须按照合同约定的程序进行，否则可能会丧失索赔利益的实现；3、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分；4、施工索赔是单方主张权利要求，经对方签字确认后即成为工程签证。《民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。

2023-07-28

197人看过
不可抗力
施工工程长期下雨可以索赔吗

一、施工工程长期下雨可以索赔吗施工地长期下雨，造成工程无法按其完成的，如果长期下雨造成自然灾害，属于不可抗力因素，承包人不承担违约责任，不能主张违约赔偿。《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第五百九十条【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。二、工程纠纷处理的基本方式1、和解和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议，自行(无第三方参与劝说)解决争议的一种方式。通常它不仅从形式上消除当事人之

2023-04-18

332人看过
签证
重新施工延误工期可否索赔

对于重新施工延误工期的行为可以申请索赔。承包人应当向工程师发出索赔意向通知，工程师对承包人的索赔申请进行审核，认可该项索赔后通知承包人，发包人审批工程师的索赔处理证明，承包人作出是否接受最终的索赔决定。一、根据工期索赔成立的条件工期索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件：（1）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；（2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；（3）承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。二、承包人是否承担逾期竣工违约责任承包人是否承担逾期竣工违约责任依据实际情况来看。当合同约定的工期延误原因发生时，不应消极等待施工条件的恢复和放任损失的扩大，也不应口头报告或联系发包人，而应积极采取措施，及时向发包人提交书面报告，及时取得申请工期延误的签证，并及时收集固定工期延误的其他证据。发生发包人要求承

2023-03-21

161人看过
业主
施工单位提出工期索赔的目的是什么

1、免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任，使自己不支付或尽可能不支付工期延长的罚款；2、进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。一、工期索赔费用索赔的关系是什么？两者是相对不同主体来说的，承包商一般都是工期索赔，而业主则是费用索赔。两者都是合同在进行的一种附加条件。费用索赔是承包单位在由于外界干扰事件的影响使自身工程成本增加而蒙受经济损失的情况下，按照合同规定提出的要求补偿损失的要求。工期索赔是在工程施工中，常常会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行，使预定的施工不能顺利进行，使预定的施工计划受到干扰，造成工期延长，这样，对合同双方都会造成损失。二、对已经产生的工期延长，建设单位一般采用两种解决办法1、不采取加速措施，工程仍按原方案和计划实施，但将合同期顺延；2、施工单位采取加速措施，以全部或部分弥补已经损失的工期。如果工期延缓责任不是由施工单位造成，而建设单位已认可施工单位工

2023-04-03

383人看过

银行贷款
施工索赔费用由什么组成

(1)人工费对于索赔费用中的人工费部分包括：人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用；由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用；法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。(2)材料费对于索赔费用中的材料费部分包括：由于索赔事项的材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；由于客观原因材料价格大幅度上涨；由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用。(3)施工机械使用费对于索赔费用中的施工机械使用费部分包括：由于完成额外工作增加的机械使用费；非施工单位责任的工效降低增加的机械使用费；由于发包人或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。(4)分包费用分包费用索赔指的是分包人的索赔费。分包人的索赔应如数列入总承包人的索赔款总额以内。(5)工地管理费工地管理费指施工单位完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的工地管理费，但如果对部分工人

2023-06-13

259人看过
合同条款
建筑工程工期索赔的依据是什么，索赔需要满足什么条件

一个完整的项目之中包含了诸多子项目，需要各方当事人协调合作，共同努力，以求在限定工期内高质量的完成工程。但在现实生活中，由于不能再限定工期内完成工程项目的现象层出不穷，此时发包方可以根据具体情况判断建筑工程工期索赔的依据是否满足，在向人民法院提起诉讼。工期索赔，一般是指承包商依据合同对由于非自身的原因而导致的工期延误向业主提出的工期顺延要求。一、工期索赔的具体依据承包商向业主提出工期索赔的具体依据主要有：(1)合同约定或双方认可的施工总进度规划;(2)合同双方认可的详细进度计划;(3)合同双方认可的对工期的修改文件;(4)施工日志、气象资料;(5)业主或工程师的变更指令;(6)影响工期的干扰事件;(7)受干扰后的实际工程进度等;二、《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2020-0201)确定的可以顺延工期的条件《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)第7.5.1项规

2023-05-01

425人看过
工程施工
工程施工索赔名词解释

一、工程施工索赔名词解释工程施工索赔名词解释即在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由双方承担责任的情况造成实际损失向对方提出经济补偿和（或）时间补偿的要求。由于施工现场条件、气候条件的变化，施工进度、物价的变化，以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响，使得工程承包中不可避免地出现索赔，它是工程施工过程中的正常现象。二、工程索赔报告的主要内容工程索赔报告的主要内容如下：1.报告的标题报告的标题应言简意明地概括出索赔的核心内容。2.事实与理由该部分陈述客观事实，合理引用合同规定，建立事实与索赔损失间的因果关系，说明索赔的合理合法性。3.损失与要求索赔金额与工期在此只需列举各项明细数字及汇总即可。索赔报告提交的同时需要提交下列附件：1.索赔报告中所列举事实、理由、影响等证明文件和证据；2.详细计算书，为简明起见，也可以用大量图表、事件的发生。三、工程施工索赔

2023-04-25

431人看过
合同条款
建筑施工索赔的起因

建筑施工索赔的主要内容如下：1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件；2、工程设计变更；3、发包人未按合同约定，向承包人支付工程预付款或进度款；4、发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备；5、因施工中断，或发包人工作失误导致工效降低；等等。建筑施工安全：施工机具1、平刨的安全防护装置有哪些答：应有护手安全装置，传动部位防护罩。2、什么机具不得随意接长电源线或更换插头答：手持电动工具。3、使用哪一类手持电动工具必须按规定穿戴绝缘用品答：Ｉ类手持电动工具。4、钢筋冷拉作业区有何安全要求答：必须设置防护挡板，冷拉时应设警示标志，严禁非工作人员停留。5、氧气瓶应有哪些安全装置答：应有防震胶圈和安全帽。6、使用潜水泵有哪些安全要求答：使用潜水泵应安装漏电动作电流小于15毫安，漏电动作时间小于0．1秒的漏电保护器，且做好保护接零或保护接地。7、电焊机应装设哪些电气安全装

2023-07-22

182人看过

房地产开发
施工组织设计——工程索赔的钥匙

某房地产开发商（甲方）与某建筑公司（乙方）签订了某一住宅小区的工程总承包合同（桩基另行发包），承包合同为固定价格合同，双方在合同中明确“本工程合同价为固定闭口形式，除设计变更外，在合同工期内不会因材料、设备、人工等的市场价格变动而调整……”。在施工中由于种种原因工期延误120天，延误期恰好赶上钢材价格上涨。乙方认为，非乙方原因导致工期延长的105天里，增加的费用应由甲方承担，索赔总额为20万元。甲方接到该索赔文件后，经过研究后认为：合同规定材料市场价格变动风险由乙方承担，但仅限于合同工期内，超过原合同工期部分材料价格应予合理调整。至于到底应该赔偿多少，甲方有关人员算了一笔帐：1、应予以调整价格的工期是因甲方原因延误的，包括桩基工程与设计变更，共计85天，应给予费用补偿。2、分析乙方提供的施工组织设计，15天是装修阶段由设计变更引起的，所以结构竣工前的延误仅为70天。3、乙方提供的施工组织设

2023-06-10

262人看过
业主
施工怎样应对工程索赔

施工索赔包括承包商向业主提出在经济或时间上给予赔偿，还包括业主对承包商的索赔，通常称为反索赔。当业主没有按施工合同规定的时间和要求提供施工场地，使承包商的施工人员、设备不能进场或进场后不能正常施工，使工期拖延的，就可以进行施工索赔。施工合同纠纷之工程索赔工程索赔是指在建设工程施工合同履行中，当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时，向另一方提出赔偿要求的行为。工程索赔是双向的，发包人（建设单位）和承包人（施工单位）都可能向对方提出索赔要求。一般来讲，发包人索赔额较小，而且处理方便，可以通过冲帐、扣拨工程款、扣保证金等实现对承包人的索赔而承包人对发包人的索赔则比较困难一些。通常情况下，工程索赔是指承包人在合同实施过程中，对非自身原因造成的工程延期、费用增加而要求发包人给予补偿损失的一种权利要求，可称其为承包人的施工索赔（简称施工索赔）。发包人对属于承包人应承担责任造成的损失而向

2023-07-29

221人看过