工地为什么无法施工？应该怎样处理？-法师兄

工地为什么无法施工？应该怎样处理？

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-07 15:00:35 238 人看过

因承包人停工的，发包人有权要求承包人按照合同约定承担逾期完工的违约责任。符合合同终止条件的，发包人有权终止合同。因不可抗力无法施工的，通常属于双方免责条款，双方不追究责任。项目停工的情况很多，常见情况如下：

1、发包人未按合同约定的时间提供原材料、设备和场地，导致工程停工；

2、发包人未按约定时间支付工程预付款和进度款，导致工程停工；

3、发包人未按合同约定提供技术资料，或未及时进行技术交底，导致工程停工；

4、发包人未及时检查隐蔽工程，未及时验收中间结构，导致下一步工程无法施工，导致工程停工。

工地无法施工要如何处罚

工地无法施工的处罚标准：

1、发包人因发包人原因中途停工、缓建的，应当采取措施弥补或者减少损失，并赔偿因承包人造成的停工、窝工、倒运、机械设备搬迁、材料构件积压等损失和实际费用；

2、因承包人停工的，发包人有权要求承包人按照合同约定承担逾期完工的违约责任，符合合同终止条件的，发包人有权终止合同；

3、因不可抗力无法施工的，通常属于双方的免责条款，不追究双方的责任。

《中华人民共和国民法典》第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

工程施工
工地无证施工的处罚方法是什么？

工地无证施工属于无证施工违法建设行为，由于这种行为隐藏了极大的安全风险，一旦发生事故将会对人民群众的生命健康受到极大的威胁，因此应当受到行政处罚。对于这种无证施工违法建设行为，由建设主管部门对建设单位进行警告、责令停工，并且可以按照工程总造价的0．5％至2％的罚款。建筑工程无证施工如何处罚对施工建设中发现的违法违规行为，将采取下达责令改正通知书、停工令、约谈责任主体负责人、下达严重不良行为记录告知书、每周跟踪巡查、立案处罚等措施；对建设单位无建筑施工许可证擅自开工的违法行为，依据相关法律规定，依法最高可处以工程合同价款2％的罚款。《建筑法》第六十四条违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。《建设工程质量管理条例》第五十七条违反本条例规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期

2023-07-01

415人看过
法律综合知识
无法领取工资的民工应该进行怎样的处理

一、对于无法领取工资的民工应该进行怎样的处理民工工资拿不到，劳动者可以到劳动行政部门投诉，或者到劳动仲裁委员会申请仲裁。《劳动合同法》第八十五条规定，用人单位有下列情形之一的，由劳动行政部门责令限期支付劳动报酬、加班费或者经济补偿；劳动报酬低于当地最低工资标准的，应当支付其差额部分；逾期不支付的，责令用人单位按应付金额百分之五十以上百分之一百以下的标准向劳动者加付赔偿金：（一）未按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付劳动者劳动报酬的；（二）低于当地最低工资标准支付劳动者工资的；（三）安排加班不支付加班费的；（四）解除或者终止劳动合同，未依照本法规定向劳动者支付经济补偿的。二、拖欠工资仲裁申请书内容怎么写拖欠工资仲裁申请书内容如下写：1．劳动者的姓名、性别、年龄、职业、工作单位和住所，用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务；2．仲裁请求和所根据的事实、理由；3．证据和

2024-02-18

114人看过
法律综合知识
交通违法行为应该采取什么样的处理措施

一、对于交通违法行为应该采取什么样的处理措施对于交通违法行为应该采取的处理措施有：扣留驾驶证；扣分；罚款；行政拘留；扣押机动车。1．对违章者处以警告和50元以上的罚款，可由民警按照简易程序当场作出处罚决定；2．对违章者处以50元以上罚款、吊扣、吊销驾驶证，由县以上或者相当于同级的公安机关交巡警部门按照一般程序作出处罚决定，但吊扣6个月以上驾驶证和吊销驾驶证，须由地、市或相当于同级的公安机关交巡警部门审批；3．对违章者处以行政拘留的，由县（市）、市辖区公安局、公安分局或者相当于同级的公安局、公安分局依法作出处罚决定。二、交通违章罚款什么时候交交通违规罚款十五天之内交。现场交通罚款是指车辆驾驶员违反交通法规，交警现场开具交通违法罚款单，车辆驾驶员可直接到罚款所在地指定的交通罚款代收银行缴纳罚款。《道路交通安全法》第一百零八条当事人应当自收到罚款的行政处罚决定书之日起十五日内，到指定的银行缴纳罚

2023-11-22

352人看过
工程施工
建筑工程施工质量不合格，应该怎样处理呢？

当建筑工程质量不符合要求时，应按照下列规定进行：1、经过返工重做或更换器具，设备的检验批，应重新进行评定。2、经过有资质的检测单位鉴定，能够达到设计要求的检验批，应进行验收。3、经过有资质的检测单位鉴定，达不到设计要求，但是经过原设计单位核算认可能够达到满足结构安全和使用功能的检验批，可进行验收。4、经过返修或加固处理的分项工程，分部工程，虽然改变了外型尺寸但仍能够满足安全使用功能，可以按照技术处理方案和协商文件验收。5、经过返修或加固处理的仍不能满足安全使用要求的分部工程，单位工程，严禁验收建筑工程施工质量管理措施有哪些建筑工程在施工的时候需要对施工质量进行监管，这时候公司会有专门的建筑工程施工质量管理措施对施工质量进行管理，需要对施工的具体情况进行监督管理，那么具体的管理措施有哪些呢？1、工程质量控制目标严格贯彻国家强制性质量标准、国际奥委会及各项国际单项体育组织规定的技术标准和质量要

2023-08-15

108人看过

管制
员工发生盗窃行为应该怎样处理

一、员工发生盗窃行为应该怎样处理员工发生盗窃行为的处理应该分情况讨论。员工盗窃情节如果较轻，可以进行批评教育，按用人单位规章制度处罚。如果情节严重应当报警，交给警方来处理。《刑法》第二百六十四条【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《治安管理处罚法》第四十九条：盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款;情节较重的，处10日以上15日以下拘留，可以并处1000元以下罚款。二、盗窃后销赃是牵连犯吗不是，持续犯也称继续犯，继续犯必须是基于一个犯罪故意实施一个危害行为的犯罪。所谓一

2023-04-25

141人看过
工程施工
施工许可证到期未完工应该怎么处理

《建筑工程施工许可管理办法》第八条规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当在期满前向市建设局申请延期，并说明理由期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期次数、时限的，施工许可证自行废止。一、未取得工程施工许可就施工的怎么处理？施工单位未取得施工许可证擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。《建筑法》第七条，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。第六十四条，违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。二、施工许可证的有效期为什么工期？施

2023-06-28

256人看过
收房
工地违法施工怎么处罚

一、工地违法施工怎么处罚如果建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；若建设单位未向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证就开工建设，即是属无证施工违法建设行为。如果未按相关规定申领施工证进行施工，建设主管部门对建设单位可以给予警告、责令改正、责令停工，并可处以工程总造价0.5%至2%的罚款；根据《建筑工程施工许可管理办法》对施工单位可以给予5000元以上30000元以下的罚款。二、工地无证施工的行为怎么认定1、扰乱了建筑市场秩序，建筑工程质量、结构和施工安全得不到有效保障；2、违反法律规范实施的建筑行为，其重大的影响是降低了建筑从业群体对勤劳工作、守法诚信等价值观念的认同，严重破坏法律法规的公平、公正性；3、一些违法从事建筑活动的单位和个人在建筑活动中，意图绕开监管部门的监督，有的采用未经检验、检测的

2023-04-24

320人看过
法律综合知识
工地工程款拖欠应该采取何种处理措施

一、工地工程款拖欠应该采取何种处理措施1．协商方式发生工程款拖欠后，承包单位应主动与建设单位沟通，了解拖欠原因，制定相应的对策。然后，由主管领导、承包当事人及财务、计划人员组成谈判小组，与建设单位在平等自愿的基础上协商，，确定还款方案或签订还款合同。2．调解方式工程款拖欠后，承包单位除协商外，还可以请求有关部门，尤其是请政府主管部门调解。因施工中产生种种纠纷而造成的工程款拖欠，更应请政府主管部门、承担担保单位及劳动仲裁机构等进行调解、仲裁。3．法律方式法律方式主要有两种：一是仲裁，即就工程款拖欠具体事项到仲裁机关，请求仲裁。仲裁和协商、调解相比，虽成本较高，但却具有法律强制执行的效力，当事人可以直接提请法院予以强制执行。二是诉讼，即向法律提起民事诉讼，要求返还工程款。这两种方式虽然具有法律强制执行效力，但程序较多，时间较长，多数单位不到万不得已的时候不愿采用。但如果决定采用，一定要准备充分

2023-12-07

287人看过

法律综合知识
工地工程款拖欠应该寻找什么样的处理途径

一、工地工程款拖欠应该寻找什么样的处理途径1．协商方式发生工程款拖欠后，承包单位应主动与建设单位沟通，了解拖欠原因，制定相应的对策。然后，由主管领导、承包当事人及财务、计划人员组成谈判小组，与建设单位在平等自愿的基础上协商，，确定还款方案或签订还款合同。2．调解方式工程款拖欠后，承包单位除协商外，还可以请求有关部门，尤其是请政府主管部门调解。因施工中产生种种纠纷而造成的工程款拖欠，更应请政府主管部门、承担担保单位及劳动仲裁机构等进行调解、仲裁。3．法律方式法律方式主要有两种：一是仲裁，即就工程款拖欠具体事项到仲裁机关，请求仲裁。仲裁和协商、调解相比，虽成本较高，但却具有法律强制执行的效力，当事人可以直接提请法院予以强制执行。二是诉讼，即向法律提起民事诉讼，要求返还工程款。这两种方式虽然具有法律强制执行效力，但程序较多，时间较长，多数单位不到万不得已的时候不愿采用。但如果决定采用，一定要准备

2023-12-23

232人看过
经济赔偿
施工合同拨款违约应该怎么处理?

如合同没有明确规定，在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程(进度)款。发包人超过约定的支付时间不支付工程(进度)款，承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人的通知后仍不能按要求付款的，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付，协议应明确延期的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息。如未达成协议，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。原则上，签订了合同，合同双方都必须遵守合同的约定，否则就是违约，要承担经济赔偿的法律後果。对於合约的一方对合同的部分条款有异议的，双方可以就部分合约条款的修改补充进行协商达成一致来解决争议。发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就

2023-03-13

146人看过
法律综合知识
工地工程款未付应该采取什么措施

一、工地工程款未付应该采取什么措施工程款拖欠，当事人可以与对方协商，要求支付工程款，或者直接向人民法院起诉，请求判决对方支付拖欠的工程款。我国法律规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。《中华人民共和国建筑法》第十八条建筑工程造价应当按照国家有关规定，由发包单位与承包单位在合同中约定。公开招标发包的，其造价的约定，须遵守招标投标法律的规定。发包单位应当按照合同的约定，及时拨付工程款项。二、拖欠工程款违约纠纷起诉流程是怎样的拖欠工程款违约纠纷起诉流程是：1．准确选择被告，在提起诉讼之时只要选择发包人、承担连带责任保证担保方式的任何当事人。包括一人或几人作为被告；2．提交起诉书，并按对方当事人人数提交相应份数的副本；3．根据谁主张谁举证原则，原告向法院起诉提交相应的材料；4．立案庭在当事人履行必须的手续和交齐有关证据材料之后，在七天内，对符合立案条件的，办理

2023-08-25

121人看过
误工费
工地工伤误工费应该怎么样算

我我们知道，不管是在工地上作业的农民工兄弟，还是在工地上上班的管理人员或者技术人员。在工作中因工遭受人身伤害时，肯定会需要一段时间进行治疗和恢复，在该期间避免不了产生误工损失。在该期间，如果受伤职工不能及时得到收入保障，很可能影响工伤职工的基本生活。但律师在此告知广大劳动者，工伤职工在工伤的诊疗和康复期内的误工期，我国工伤保险条例已做了明确规定，只是其不应称为误工期，而应称为停工留薪期。工伤职工在停工留薪期内，其工资待遇不变，用人单位应参照工伤职工受伤前工资水平，按月支付给工伤职工停工留薪期工资报酬。另外，需要注意的是，停工留薪期一般不超过12个月，如果伤情严重或者情况特殊，可以经设区的市劳动能力鉴定委员会确认可以适当延长，但延长不得超过12个月。当然，再延长的停工留薪期期间，工伤职工的原工资福利待遇仍然不变。一、停工留薪期工资职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，

2023-03-15

72人看过

施工纠纷
地铁施工纠纷应该怎么解决？

一、地铁施工纠纷应该怎么解决?1、和解和解，是指建设工程纠纷当事人在自愿友好的基础上，互相沟通、互相谅解，从而解决纠纷的一种方式。建设工程发生纠纷时，当事人应首先考虑通过和解解决纠纷。事实上，在工程建设过程中，绝大多数纠纷都可以通过和解解决。建设工程纠纷和解解决有以下特点。(1)简便易行，能经济、及时地解决纠纷。(2)纠纷的解决依靠当事人的妥协与让步，没有第三方的介入，有利于维护合同双方的友好合作关系，使合同能更好地得到履行。(3)和解协议不具有强制执行的效力，和解协议的执行依靠当事人的自觉履行。2、调解调解，是指建设工程当事人对法律规定或者合同约定的权利、义务发生纠纷，第三人依据一定的道德和法律规范，通过摆事实、讲道理，促使双方互相作出适当的让步，平息争端，自愿达成协议，以求解决建设工程纠纷的方法。这里讲的调解是狭义的调解，不包括诉讼和仲裁程序中在审判庭和仲裁庭主持下的调解。建设工程纠纷

2023-04-13

238人看过
法律综合知识
农村土地施工未赔偿应该如何处理

一、农村土地施工未赔偿应该如何处理农村土地施工未赔偿的处理是：1．征地补偿款不给，可以进行协商。如果无法达成拆迁补偿协议，作出房屋征收决定的市、县级人民政府会依据房屋征收部门的报请作出补偿决定。此时，对决定不服可以行政复议或者行政诉讼。市、县级人民政府作出房屋征收决定后应当及时公告。公告应当载明征收补偿方案和行政复议、行政诉讼权利等事项。市、县级人民政府及房屋征收部门应当做好房屋征收与补偿的宣传、解释工作。房屋被依法征收的，国有土地使用权同时收回。2．房屋征收部门与被征收人在征收补偿方案确定的签约期限内达不成补偿协议，或者被征收房屋所有权人不明确的，由房屋征收部门报请作出房屋征收决定的市、县级人民政府依照本条例的规定，按照征收补偿方案作出补偿决定，并在房屋征收范围内予以公告。二、征收农村土地补偿包括哪些项目征收农村土地补偿包括以下项目：1．土地补偿费。用地单位依法对被征地的农村集体经济组织

2023-08-12

350人看过